l-

:
:
,.:
':r'
: . ,:.
:- a
:.:/
t.
r.'_ :,';: : i ;3 I
ffi..t§*fr
§§*E-_::

,:ii".i,r,i ri'i'r
S i l-)if.Cl.\ It l:.C ir)N,\l.

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POR CONTRATA:

EJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO-AGUA
Y DESAGÜE OTI CENTRO POBLADO YUYAPICHIS, DISTRITO DE YUYAPICHIS.
PUERTO INCA-HUANUCO"

No 150 -2010-cRHiPR

.. Consle por ei oresenle dccumenlo, el Conti-ato oe ElecuciÓn de Obra, que celebran oe una pai'ie EL
.:,..COBtER¡¡O REGIONAL DE HUANUCO, con RUC. Ni" 20489250731, debidamente representaclc por su
,.1::ii-esid^n,e Reqional, Abog. JORGE ESPINOZA EGOAViL identiflcadc con DN N" 22425360, a quien en
'',,ááela,.,te se le áenominará EL cOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO, y, de la otra parte, el CONSORCIO V & H
,i iniegra¿o por las Empr-esas. WINSER CONTRATISTAS EIRL con RUC. N" 20285552886 CONÍRATISIAS Y
....].vinouINnRi,AS C,q¡,/],:L]S SA con RUC. N,20506298301, PROIVlOIORA DE LA CON]STr?UCC]OÑ SPL,
iccnRUC del Consorcioal Sr WILMERCABELLO
2A2A795',3l6,quienesdesrgnancomoRepresentanteLegal
CALIXTO, io'e¡liíicado con Dñl i..1" 22490812, con domrcilio legal en la Urb. Pi-ima'rera lt¿'lz G Li. 1-Amarilis
distrito ce Amarrlis P:ovi¡cia y Depar-1-arnenio de Huánucc a quien err aCelan[e se le dencr¡inará "EL
CONTRATISTA": oajo los té¡minos,v condrciones siguienirs

USULA PRI¡,IERA ANTECEDENTES

cOBIERNO REGIONAL HUANUCO ha previsto la ejecución de la Obra poí Contraia

'.MEJoRAMIENTo Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO.AGUA Y
DESAGÜE oEI. CENTRO POBLADO YUYAPICHIS, DISTRITO DE YUYAPICHIS.PUERTO INCA.
HUÁNUCO" ubrcada en la Localidad Yuyapichis, Distrito Yuyapichis, Provincia Puerto lnca, Región
l-luánr:c¡, la misma clue en adelante se denominará LA OBRA, qLre se ejecutará financiada ccn
RECURSOS ORD{llARlCS, sujeio a Ia disponrbilidad presupuestal y financiera del GOBIERNO
REG¡ONAL HUANUCO durante el periodo de ejecuciÓn de LA OBRA.

En tai sentidc, EL GOB|ERNO REGIONAL HUÁNUCO convoco la Licitación Pública N" 023-2010-
GRHIPR roajc el Ámbiio del Decretc de Urgencia N" 041-2009, mediante el Sistema ElecirÓnit-.o ce
,Aiqursiciones y Conlraiaciones del Estado - S=ACE por un Valcr Reíerencial de S/' 5'042,346.'1 9
(clNco MTLLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 1e/',f00
NUEVOS SOLES) rncluido el lGV, con precios unitarios actualizados al mes de Julio del 2010, según to
eslablecido en las Bases Ce Licitación Púbfica en mención. El presente Contrato eslá regido por ei
Decreto Leoislalivo N" 1017-Ley,de Contraiaciones del Eslado y su Reglamenlo, aprobados pcr Deci-eto
Supremo No I34-2008-E¡, respectivamenie, que en adelanie se denominaran LA LE'i y Ei-
REGLAM ENTO, según corresponda.

Como resLtltacjo de ia Ltciiaclcn Púb lca convocada, eÍ Comiié Especral encargado de su conciucciÓn
con íecha 26 de oclubre del 2010, otcrgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA para ejeclciÓn de la Obra
por contrara ,,MEJORAMIÉi\¡TO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO-
AGUA Y DESAGÜE DEL CENTRO POBLADO YUYAPICHIS, DISTRITO DE YUYAPICHIS.PUERTO
INCA-HUÁNUCO", por ei monto toial ie su Propuesta Econórilica, ascendente a la suma de S/.
4',941,000.00 (CUATRO ¡,{TLLONES NOVECTENTOS CUARENTA Y UN MIL Y 001100 NUEVOS
SOLES), incluido el IGV

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTP.ATO

?'F!rL^,€(ea')¿ \fiÁ).pr.r.nte Conlrato trene como objeto la ejecución de LA OBRA precisada en el Numeral 1 '1 de la C1áusula
imera, de acuerCo con ios documentos integrantes de{ Expedienle Técnico (Bases lnte-qraCas de la
itacion Pública N.023,2010-GRH/PR, bajo ef Ambito del Decreto de Urgencia No 041-20C9) Prcpuesta
:nica y Economica respeclrva, los qr-re se incorporan como parte integrante Ce este Coniralc.
¿4,! ii CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

31 El Contratc enlrará en vigencia al dia siguiente de su suscripcion y rige hasta el consentimienlo'de Ia

{iquidacion de LA OBRA. El plazo de ejecución contraclual se compuia según el Ariiculo 15'1 " de EL
REGLAMENTO.

El olazo de ejecución es de 365 dÍas calendarios.

El cómputo dei plazo de la ejecución de LA OBRA se efectuará desie el día siguiente en que se
cumplan la iotalidacj de las condiciones ccniemplacias en el Ar1ículo 18¿" de EL REGLAMENTO

3 2 LA OBRA esiá presucuesiaca ccn Recui-sos Ordinarios, esrando s,'lieta su ejecución a la disponibilidai
presupuestal y financiei-a clel Pltego, en el mai-co cle ios calenCarios de compromrsos, las asignaciones
trrrneslrales de gasios v las Leyei Anuales oa Presupuesto ccfresconcjientes para el Ejerclcio Fiscal
2010, conícrrne a lo esiabiecidc en la Le;i 11" 29465 Ley de Presupuesio dei Secior PÚbijco para ei Añc
i:rscai 2010, y de ser el casc el A,riicuio ?7" c¿ la l-el'i.J'2E'i-l 1 Ley Geireial d-:i Si:;i¿r¡¡ Ñ¿cic¡al ce
 ::iffi
/) ..:..,1.ii

--lr
.r¡:§I
i-^ ,-rr*-r:j
Xsx,-
...',.,',,'.,.:
_.

I ¡i ..:\.\t ian
PR i:lj IDi: \C i.\ f).t:C lL-rN,\ i

Pi-esupueslc, respectivamente.

Ei cjesarrollo de la ejecución cJe LA oBRA constará deialiadamente en el Calenoano de

Avance
Valorizado. asimrsmo se acljunta el Calendario PERT-CPlv1 y Diagrama de Barras entregado.

El plazo podrá ser amoliaco siempre que las causales previstas en ei Aniculo No 200" de
EL
REGLAMENfo modrfiquen ei Calendario de Ava¡ce de Cbra y siempre que EL CONTRATISTA
haya
cumplicio el procedimienio señalado en el Aniculo zolo de EL REGLAMENTO

ASPECTOS ECONÓMICOS
41 Ei monto del contrato asciende a la suma de s/.4'941,000.00 (cuATRo MILLoNES NOVEC¡ENTOS
CUARENTA Y UN MIL Y 0011 00 NUEVOS SOLES) incluido el IGV, la Forma de pago
será según
Vaiorización rnensual.
'i
Ltt La afectaciÓn presupueslaria de gastos dei presente Ccntrato se aienderá con la siguiente
i Cadena
F¡ncion al Procra m ática,'f 8.040. 0 0 B 9.00 0 6.2. 0829 240 -2.zz0ogo3-0 1 51

13 Los cor¡scrcrados l/INSER CONTRAIISTAS EIRL coNTRAT]sTAS y ¡/tAQUiN,i\RIAS

cA¡/1pCS
Se ' PROlvrOlORA DF LA COllSillticClON SRL, acuerdan que para las órdenes de pago, cheque v
de¡nes dccun¡enlos de pago se girarán a iavor de la Empresa wINSER coNlTRAIlsTR§rtni,
@
y las
Facilras se otorgarán con cargo al RUC. N" 202BS552BB6; pago que se eíectuará
medianie
'ralorizaciones de avance mensual que tendrán el carácter de pagos-a cuenta dei monlo cJel Contrato,
)/. cLr)/a pariicipación porcentual de los consorciados es la siguiente:

-l %RlcfFÁ¿lilN- -.-l

r.c0%

EL GOBIERNO REGIoNAL HUÁNUCo no reconocera nrncun gasto

que no haya sido estableoido en el
o qLre no haya siclo aprobado lormalmenie por EL GOBIERNO
pres_ente Contrato
REGIONAL
HUÁNUCO conforme a ley

a4sal[]a_aE Ft EL cUM P LtM I E NTO

'-a GaranlÍa de Fiel cLrmplimienio cie Contraio debe ser equivalente at 10% del monlo dei contraio
rnclrido el IGV' y extendida a iavor del GoBIERNo REGIoNAL
HUANUCo, a lravés de una cai-ta
Fianza Sancaria solicar-ia, irrevocable, incondicional, de realizacrón
automática emÍljda y ejecutable
ororsanre (Íador soriiario) debe ser una entidad autorizada'puiu op".",
:: i:::',:i:3:l::.:i.o .tutipo dé insrrumentos por la
y para e,'nirir esle
,17---D:-.., :'t^:l.pu,t Sur-rerintendencia.;;r#;¿".¿:;; i';, @
.'t, ,S'^ i.',li:|:: en la Úliima Iista de Bancos Exiranleros de primera categorÍa que per¡ódicamente
1 ¡;lrsicieracla
Banco cenirai de Reserva del Perú La elecución de ia Garantía de Fiet cumplimienio
,/ " t ')r ,el
requermrento escrito del GoBIERNo REGtoNAL HUÁNUCo, y deberá mantenei-se viqenre
será
i' i).ddí ) l:ll:::,"1"que queCe conseniida
,,. ia Liquidación del Conirato. Su oriqinal permanecerá en custodia en la
.. ::§§/,,'
".''2 ...,,11t11
,. . .i,j Unrd¿d cle Tesorería de ra oficrna Regional de Adrnrnisrración
que debe presentar EL CoNTRATISTA previo a la suscripción del
o;1"r,;,,:l{-,.',.r)' \lt_Garantias Contraio deben
\{j-1.=':ir-r'' Teunrr los requisiros estabrecicos en er Artícuro i55" de EL REGLAMENTo.
CLAUSULA QUINTA: ADELANTo D¡RECTO
It'qi EL GoBIERNO REGIONAL HUANUCo otorgará a solicitud de EL coNTRATtsTA
'..¡'.. Directo por Jn monto máximo que no excederá en conjunio un Adelantc
,":'' del veinte por ciento (Za.A) del monto oel
''t iCo¡lrato incluido el lGV, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación, según el Ar1Ículo
.'i1 850 concordante con el Artículo iB7" de EL REGLAMENTO.
',!
,ijEl Aoelanlo Directo esLará garantizadc por una Carta Fianza Bancaria por igual monto, incluido e1
" lGV, sr¡fiCar-ia, incondicionada, irrevccable y de realización automática at sólo requerimiento dei
GoBIERNo REGIoNAL HUÁNUCo otorgada oor una ernpresa autorizada para opetat en el pars
v
sujeta ai ambito de supervisiÓn de la Superintendencia de Banca y Seguros o considerada
en la última
lisia de Bancos Extranjei-os de primera categoría que periódicimente pública el Banco
Cenlral de
Reserua del Perú, a favor del GoBIERNo REGIoNAL HUANUCo, tJe acuerdo
a lo o'ispuesic por el
Ai-iiculo 155" de EL REGLAMENTO.
\i 5ir La ar¡oi-tizaciÓn del Adelantc Directc se ¡ará medianie descuenios prooci-cionales,
,r) en cada una de las
_._ J rralori¿acrcnes m ensuales.

54 La reno"'a.ciÓn de i¿ Gai'aniia se har'á por rncntos oi-cporcionales a los saldos

Cel Adetanlc
c:n'ir=r:i:s ce amoi.iiTación La i-eno,¡ación ce ia Garaniía cieberá sei- pci- ei monic peniienie Direc,o
ti':l l\rieia¡io Direclc ocr arr,crilzar ilciuiCo el IGV cel salcc
 I Ii t,r.Nt if i,l

0RISIDI,NC l,\ Rli(;lON'\;'

5.5 El Adelanio Directo no constiiuy? un pago a cuenta, por lo que la par-ie de las Valorizaciones
deslinadas á su amortizaciÓn na estarán sujeias a reajuste por aizas, desde el r¡es de su
oiorgamiento

El traiamiento dei Adelanto Directo se efectuará de coniormldad con lo estabiecido en los Adícuios
1A2" 1E7o y 169" de EL REGLAMENTO Se liberará la Garantía por concepto de Adelanio Directo,
una \lez que se haya amoriizado el 100% dei rnismo, salvo que exista una controversia que pueda
aieclar a LiquiCaciÓn.

US A SEXT ADELANTOS PARA MAÍERIALES E INSUMOS

EL cOBIERNO REGIONAL HUANUCO, a solicitud cje EL CONTRAT¡STA, eniregará el importe

para [laiei-iales e lnsumos que se utilizarán de acuerdo al Calendario de Adquisicion de l\r]ateriales,
,- -.ir. r ,'\ previa entrega de la Garantia reierida en el Numeral 6.3 de esta Cláusula Coniractual; y acorde a io
-.:-, esiablecido en los ArtÍculos lSEo y.1 89o de EL REGLAMENTO ieniendo en cuenta lo dispuesto por
-i el Decretc Supremo N" 01 1-7g-VC, sus modiflcatorias. amplialorias y modíficatorias.
: :''
,-:ll
.f f'-,.
o¿ Ei valor de los i\laieriales e lnsirmcs paqados aeberá eslar de acuerdo co¡ e rneirado de LA OBRA
1..,'
y no podrá exceder el 403/o del monio del Contrato.

63 Lcs Adelantcs para ñlateriaies e lnsumos deberán eslar respaldados por la correspondiente
GaranlÍa. a lravés de una Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable, tncondicional, de realrzación
autonrática a favor del GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO, vigen{e hasta la amortizaciÓn total del
Adeianto para ñlaleriales e nsumos,

La arnorlrzacrón oara el Adelanto para fulateriales e insumos, se efectuará segÚn lo dispueslo en el

Articulo 89o de EL REGLAMENTO
'1

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valori¿actones de la ejecución de LA OBRA serán mensuales, tendrán el carácler de pagos a

cuenta, y serán elaboradas con los Precios Unitarios del Valor Referenciai conforme al A.riiculo i97"
de EL REGLAMENTO.

A pariir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esias valoi-lzaclones, por razones
rmputabres at GoBIERNO REGTONAL HUANUCo, EL coNTRA-i-isTA tenorá oe"echo a'
reccnocrmiento de los intereses pactados en el Contralo y, en su defecto al inlerés legal, de
coníormidad con los Adículos 1241",1245" y 1246" del Codigo Civil Para el pago de los iniereses
se iorr¡ulará una Valorización de Intereses y se efectuará en Ias valorizaciones siguientes

El lema cle vaiorizaclones y metrados, de los reajustes y eventuales discrepancias, se rigen por io
disouesto en los ArtÍculos 197", 198" y 199'de EL REGLAMENTO. particularmente el procedimientc
de pago de valorizaciones y los intereses de corresponder, se encuentra establecido en el precitaCo
AdícL-ilo 197', srendo aplicable en forma supletoria el CÓdigo Ci'iil

El reajuste de las valorizaciones seguirán el procedlmiento establecido en el Añrculo 198" de EL

REGLAMENTO.

EL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, cancelará las valorizaciones de acuerdo a lo establecido

en el Ariículo 1970 Ce EL REGLAMENTO.

CLAUSULA oCTAVA: CUADERNO DE OBRA

,?r,1.:
'
'.i_rt lrr;.
--.--:: El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de enir-ega del terreno conlorme a Io establecido en el
A¡-1Ículo 194" de EL REGLAMENTO.
I

I2 Las Anotaciones y Consultas sobre OcurTencias se ngen en concordancia con el Artículos 195" de
EL REGLAMENTO,
>_-,-:
CLAUSULA NOVENA: DE LAS OBRAS ADICIONALES Y OBRAS NUEVAS

I Sólo procederá fa ejecución de trabajos adicionales cuando se cuente previamenie con la

Resolucion de la máxima auloridad administrativa del GOBIERNO REGIONAL HUANUCO y en los
casos en qLre su valor, i'estándoles los presupuestos deductivos vinculados, no supere el quince por
ciento (15%) del monto del Contrato Original
9 2 Lcs frabalos Adicronales que superen el 1Sa/o del mcnlo tolal del Contraio Original, luego de ser
acrobados por la máxima autoridad administrativa del GOBIERNO REGIONAL HUANUCO'
requieren previ¿6s¡¡s oara su ejecución y pago, la autorización expi-esa Ce la Contraloria Generai
r.1e la Repúbiica, tal con o lo dispone el Anículo 208" de EL REGLAMENTO, acoi-Ce a Io esiableciio
 u
I

,t rrr
r::::::r;
. t;t;.*!
Ys
..'..''.,,^,,-
I II i.1.,\i it l I

PRI:S i{)l:.ñc t/\ R Lc t(INAI-

en Í3 Quinla DisposiciÓn Final de la Ley No 28111- Ley <1ei Sisiema Nacional de presupuesto.

9.3 EI concepio, trárniie y pago de los Trabalcs Adicionales esiá normado en los "Lineamienios para
r. cautelar el adecuado orccedimiento para el conlrol pre'rio al pago de Presupuesios Adicionales de
Obra", a que se contrae la Directiva N" O1-2007-CGiOE,q Autorizacion Pre'.¡ia a la Ejecución y al
7-ctoNa)\
le9|l{¿N
:--ff* Pago de Presupuesios Adicionales de Obra, aprobada por Resolución de Contratoria Nlo 369-2007
'/'( J.. \r]\ CG, o'e íecha 0i de noviembre del ZOAT

Ell El p's5i.rrr.^lo de cualquier Trabajo Adicional o cambio, deberá ser Celerminaco de acuerdo a los
Prerios Unriarros del Contrato; y, de no existjr, se pactarán de mutuo acuerdo. En el presupueslc
7l! Adrctonai se lenCrá en cuenla lo previsto en el Artículo ZA7. de EL REGLAMENTO.
/!//
c//
'aJ--*-¡wv,1/
d!::4t4^!!A_aÉcr uA : p ER s o N AL D E E L co NrRArsrA
L.'\ 101 Pa¡;: la eiecución de LA OBRA EL CONTRATISTA utilizará el personal profesronal calrficado
especiíicado en su Propuesta Técnica, no estando permitid.; cambios, salvo por circunstancias de
caso fonuito o fuerza mayor debidamen[-. comprobadas. Para este efeclo, EL CONIRATISTA
deberá plo2oner al GoBIERNo REGIoNAL HUANUCo con diez (10) dias hábiles de anticrpaurón,
el cambio de personal a fin de octerer Ia aprobación cori"espcndiente Cualquier solicitud en este
sentdo será debidamente justificada y los cambios que resuitaren no irrogai-an gastos acjrcionales al
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO.

Se enliende que todo el personal cuyo cambio se prcponga, reunirá iguales o mejores cualidades
que las del personal incluido en la propuesta iécnica oe gl co¡¡TRATISTA.

EL coNTRATISTA tendrá como representante en LA oBRA a un lngeniero Civii

"'q:l§ aprobado por el GOBIERNO REGIoNAL HUÁNUCO, ouren desempeñar'á las funciones de lngenrero
colegiacio
Residenle, el lngeniero civil EMILIo QUINTlLIANo sAENZ HORNA conlorme se encuentra
en Ia
Propuesta Técnica del Consorcio, cumpliendo Io establecido en el Artícuio 1gS" de EL
REGLAMENTO

Asrmismo proveerá c1e lngenieros Colegiacios habilitadcs y tecnicos en

número
satisfactorjos en concordancia con su propuesta, así ccmo Ios Especialisias que
y caiificacion
evenlualmenle
requiera la correcta ejecución de los trabajos
É._
Kh,, Todas las instrucciones transmilidas
CCNTRATISTA.
al lngeniero Residente se consrderan ii-amitadas a EL
.si \
?h
#s
-./l*f-\'-/./
'"//
4 EL coNTRATlsrA esta facuiiado para seleccionai-ei personal auxiiiar técnico acjminisiralivo
necesario, para el meior cumplimiento de sus obligaciones. reservánclose
HUANUCo el derecho a rechazar al personal que a su juicro no reuniera
corn peiencia.
-
el GOBIERNO REGIONAL
requisitos de idoneidac y

5 EL coNTRAT|srA dará por terminacos los serr.,icios de cualquiera

de sus trabaladores, cuya Iabor
o cornportamrento no sean satisfactorios par-a el GoBIERNo
REGIoNAL uuÁNu'co
La strstitución del Residenie sólo procederá prevra artorización escrita de1 funcronario
GoBIERNo REGIoNAL HUÁNUCo que cuente con lacultade. ruii"¡"ni* purr.l,o, del
ocho (08) dias hábiies srguientes de presentada la soticitud at GoBIERNo
o"ntro de los
-[ranscr-rrrido REGtoNAL Hü¡Nucó"
dicho plazo sin que el GoBIERNo REGtoNAL HÚ¡ÑÚc-o'.nrr,.
considerará aprobada Ia sustitución. EI reemplazante deberá r'eunir frJnuncia*iento
prolesionales simirares o superiores a ras der profesionar las mismas califrcaciones
reemprazacio.
Los costos adicionales que demande la obtención de los reemp{azos
necesarios, tales como pasaJes,
viálicos, gasios de trasrado, erc., serán de responsabilÍdad
de EL coNTRATrsrA.
CLAusuLa oÉcI¡,¡o pnlueRa: CLÁUSULA ARBITRAL
11 1 Todos los coníiictos que se deriven de la ejecución e interpreración
del
oresenie contrato, incluidos
los que se reíieren a su nulidad e in,;alidez, serán resueitos
de manera deíinitiva e inapelable
:;,4! 19{lante arbitraie de derecho, oe conrormiJ;; .;; [ un ia norr:at;va de Co-trataciones
0el tsiado. ".,rü[tioo
11.2 Facuitativamenie cualquiera de las panes podrá someter
!ntrOVe'S,a Sin perjurC,O d; r¿CUrrir al arbiiraje en a conciliación la reíerida
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas parles,
según lo seña ado en el ,.\n. 2.1 4" del Reglamento de ia Ley de Contraiaocnes del Esiadc.

11 3 El laucjo arbitral ernilido es vinculanle para las paries y po.drán iin al procedimiento cje manera
Cafrnrti,,,a siendc ln:pelaL¡le anie cli pode..jucjicial
o anie ci.ralquiar instancia aiminisirairvzr
 \

i']R I:.Sl Di:-\Cf ¡\ R :C iO¡r.\ {-

c LÁu s u LA pÉc_EIAsEE! x !A: DE LAS PENALIDADES

12i En casc de retraso injustificado en la ejecución de las presiaciones objeto del Contrato, el
cOBIERNO REGIONAL HUANUCO le aplicará a EL CONTRATISTA una penaiidad porcada día o'e
atraso, hasla por un monto máxirno equivalente al díez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente o de ser el caso, del item que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos
a cuenia, del pago iinal, o en Ia llquidación final. o si íuese necesario se cobrará del monto resulianle
de Ia elecución de las garantias de fiel cumplimiento o pcr el moneto diíerencial de propuesta.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la
siguiente lormula:
0 10 x Monto

Pena'ic¿C Ciaria =

:..: . ::. F x Plazo en dias

' ,'' Dcnde F iendrá los siguienles valores.
, .,'.Para plazos menores o iguales a sesenta (60) clías F= 0 ¿0
. i:t
.1,: ,1 i,: I Pjra plazos mayores a sesenta (60) días F= 0 15
B. .-' :.E.e:ucror: di OL o oo;- lrlc.;nPllm'e^l:
@
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: INTERVENCIÓN TCO¡¡ÓMICA DE LA OBRA

EL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO, po,Jra inlervenír económicamente LA OBRA, por las causales v
:IlQ>\srguiendo
.-'-:-:(-2ñtlablecidoel
procedimiento esiablecido en la Drrectiva N" O0i-2003/CONSUCODE/PRE, concorCante con lo
en el Artículo 206" de EL REGLAMENTO normas conexas yio complementarias

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE EL CONTRATO

-:-:i*bntrato de EL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO podrá dar por resuelto administrativamenle este
_*:i..-'pontrato conformid¿d con Io
Elecr-rcion de Obra de conformidad cl'spuesto en el ltleral
lo dispuesto de Al,culo
Iteral c) del 4)" y Articulo
Añiculo 40" 4J"
Art'cr,lo 4-1"
-,.-i-,,iti¡-¡':^
;:,'r-li"li!1}'de ILA
A LEY,
I trv así
--í como
^^-^ coniorme
^^-É^.-^ a
¡ Io
t¡ eslablecido
aor¡hta^in¡ en adi¡ ,lnc 157',
t¡c Arlículos
los lATo iAao
168", 169'y i Too de
lAoc r¡ 170" ,,la EL
trl
.--j*_:--l' ^n
REGLAMENTO

i42 La ejecucion del presente Contrato, queda conCicionada a la asignación de recursos f¡nancieros qLre
se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, y ia Ley No 28411-Ley General del Sistema
Naclonal de Presupueslo, procediéirdose a la resolucrón del presenle Contrato por parte del
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO por razones de Índole presupuestal, en cuyo caso no
corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnizacrón alguna a favor de EL
CONTRATISTA-

3 Sin perjuicio de lo esiablecido en Ia Cláusuia Vigesimo de este Contrato, las parles podrán resolver el
Contralc de mutuo acL,eroo por causas atribuibles a esta o por circunstancias de casc fortutio o
y'j,,:,fr1¡ LUe(¿drrlclyot
fuerza establecienco los términos de Ia resolución.
rnayor esldu{eulerru(
u,;-
;i"q\Áusula
,/-'.----l' 't,.- \\.
liÁusula
=1-1-
DÉcrMo
DECTMo eUTNTA: RECEpctóN DE LA oBRA
RECEPCTóN
,.._-\, r-r ii
¡'-recepción de LA OBRA, se efectuará en concordancia con el Ariícuio 210" de EL REGLAMENTO
r\ i¡*¡l¡
o1'
.,. \._,- USULA DÉCIMO SEXTA: LIOUIDAC¡ÓN DEL CONTRATO
'li,on-t ¡, l!
La liquidación dei Conirato de Elecución de Obra se presentará de conformicjad con lo establecido en el
Artículo 21 1o de EL REGLAMENTO.
1..-.._Par¿ efeclos de la Liquídación se seguirá el procedimiento establecido en el Adículo 2.1 1' de EL
.1';.':RtCfn¡¡ENTO considerando exclusivamente Ia parle efectivamente ejecutada de LA OBRA
""'-\i
lGd-Áusuln DÉctMo sÉplrua: ACUERDoS vERBALES
/,'-]l-
/! rr^r rrrr^rut-ñ
/,'ySinoun^ conversacrón o acuerdo verbal con cualesquier funcionario del GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
,; .r,.4 í CONTRATISTA anres, Cura¡:e el procpso de ejecución o después podra afectar o modificar los
términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que inlegre el presente Contrato de EjecuciÓn
de Obra
t CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERÚ

§\ EL CONTRATISTA acepta todas las Leyes del Perú, Decretos, Resolucicnes Supremas, ReEionales y/o
--,.rJ . Nluniciirales para lodas sus actividade: denli-o de la Repúblrca, y cieberá eximir toialmente at GOBIERNO
.\ REGIONAL HUANUCO cJe muitas, pérdidas o dañcs oebido a la contravencion de ellas
 t.: ,rl,;:,..i;
.
. 4!l
b!!.- #
r\]J.i : €+É
i&ii:--',
.",t.',',.'.:
ili;,\\l ir'tl
PRI]S] DirÑCi i. R.CiON,\L

CLÁUSULA DÉCIMo NOVENA: REGIMEN LEGAL

19 i El presente Conlrato se regrrá por las Bases de Liciiación las qr-ie EL CON-[RAT|STA acepta
re se rva s
t) El orden de prelación de documentos es el sigurente
1 Conirato cle Ejecución de Proyeclo.
2. Sases Eslándar de Licitacicn Pública (Bases, Absolución de Consr,'ltas, Observaciones y
Expedrenie Técnico).
/ :¿q)\,'€ / / 3 Propuesia Técnica y Económica de EL CONTRATISTA, Planos y Especiíicaciones Técnicas
\ ,/^tY,
'!tilox!)4
a reiaciÓn iuridico ccnlractual se sujeta a las disposiciones contenidas en LA LEy y EL REGLAMENTO, y
supletoriamente por el Código Civil y demás Normas Conexas yio ComplemeÁtaras, por lo que
ei
-.:..-, obligatorio remiiirse a estas normas y a los Pi-incipios que los inspiran parala aplicación de las Cláusulas del
-:'-,,.',1',.Ccniraic, su ccrrecta interpretaciÓn en caso de vacÍos, discrepancia con las Bases Estánclar- de Licitación
'-',.-Publica N" 00.1 -2010-GRH y/o la Propuesta
Técnico-Económica de EL CONTRATISÍA; o, en casos en que
'-:. "ej:acnlrato las Bases Estándaro las Propuestas contravengan LA LEy y EL REGLAMENTO
i.,-:
':
'ta CLAUSULA VIGESIMA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO C FUERZA MAYOR
-: ,'
.rt
.l¡n ¡ Las partes iran convenido en considerar como circunstancias de caso forluito o i¿erza mayor, a la
::i:-...- caLrsa no lmputable, consistente en un evento extraordrnario, imprevrsible e irresistrble
tales como
fenór:-renos contralantes y que no pudieran ser evitadas, tales ccmo gLjerra, incencjios,
explosiones,
disiurbios, acios de sabotale, etc., que lmposibiliten continuar la ejecucién de los ti-abajos
o determinan
su cumplimiento parcial o taidio o defectuoso (Art 1315" de1 código civil)

Tambien se conslCerarán Ias denloras por paraliz-acrones dispuestas por el GOBIERNO

REGIONAL
HUANUCo, o la imposibilldad del GOBIERNo REGIONAL HUANUCO c1e seguir financiando
los
traba;os, como consecuencia de las siiuaclones descriias en el párrafo anterior

Sl cualesquiera de las pades contratantes esiuviera temporalmenie incapacitada debido a

circunstancras de caso iortuito a luerza mayor para cumplir total o parcialmente
las obiigaciones
conlraídas, notilicará a la oira pañe por escrito tal circunstancra tan pronto
como sea posrble después
de ocurrido el evento, proporcronando todos ros deiailes der mismo.
20 2 1 ?roducldo y nolificado el evento determinante de las circunstanctas
de caso fortuito o fuerza
maycr' queciarán suspenciicias las obiigaciones a cargo de la parle afectada sólo por
el
tiernpo que dure la incapacidad causada, debiendose áctuar en lo posible c1e
modo que Ja
causa o ios eiecros sean solucionados con la mayor cereridad oosibre.

2a 2 2 mayor costo y los pagos adicionales corresoondientes que pudieran resr-rltar de la

'l
paralizaciÓn de Ios trabaios, en razón de las circunstancias de caso'íorturlo
o fuerza mayor
serán determinados de cornún acr-ler,Jo entre ras paries conLratantes

:t-;\,1^ .t,1^7"':':.t,u"ión
de los traoalos por circunstancias de casc fcduito o fuerza mayor subsisiiere por
un
,ir\1rr,Lji"-o:. ri sesenta (60) días naturales, el GoBIERNo REGtoNAL HUANUCO o EL CONTRATTSTA
Notai-ial. podrá resolver el contrato, salvo que dichas partes
:t: \trj 7[t^?:1I:^:arta
,ll,l)
decidieran ta suspensión y
.-'fiptt"''or- continuaciÓn del LA oBRA reajustando Ios términos del contrato de común acuerdo
:*4"' / : l¡
'\-'i;?/En
----l
caso de resoluciÓn dei contraio, EL CoNTRATISTA entregará
al GoBIERNO
,;§- // REGIONAL HUANUCO,
ttuft'tt-V balo responsabiliciad en un plazo de quince (15) dÍas naiurales, toda la información relacionada
,

oBRA y a lravés de EL SUPERV¡SOR, la Liquidación del contrato, en un plazo de ccn LA

":=="' sesenta (60) días
natu ra Ie.s

Í: i :: CLAU:jULA VIGÉSIMO PRIMERA: DOM¡CILIO LEGAL

21 1 Pa¡a los electos oe todas las comunicaclones enire el GoBIERNo REGIoNAL HUANUCO y EL
CoNTRATIS-TA, ambos señalan como su domicilio el indicado en la
-:ri
-,;' introducción del presente
de obra, donde se les entregará Ios aviscs y notificaciones a que hubiere tugar
!"lll"':fe_=i-ecuciÓn
Lralqu-rer vari¡ción de domicilio para ser reputada como válida, debe comunicarse
,/'r' :res (r)3) d'd: hábiles de anricipación a sL,
notarialmente con
vigercia

21 2 En caso se omita el cumplimiento clel plazo y formalidad señalados en el párraío

aniericr, las paries
ñ acuerdan que las nollílcaclones que se eíectúen al domicilio lijado en este Contrató
se considei.arán
tválidar¡enle eiectuadas para todo efeclc legal, sin perjuicio
cle lo señaia.Jo en la Cláusuia srguienle
§,,.' \ CLAUSULA VIGÉSIMo SEGUNDA: DE LAS NOT|FICACIONES

2-2lPara los íines ciei oresenie Ccnlraio, consiiiuyren Ícrmas válidas cle
comi;nicación ias que e1 GoBIERNo
REGIONAL HUANUC'o eiectúe a trav¿s cie lcs rnedios eieclrónicos,
para lo cual se utili¿arhr ios númsros corro son el iax yio correc electronrco,
t¿leíóriicos yr iireccior:es elecironicars incicados oor EL coNTRATIsTA
 ^rT

,íi,\.,,ir.
Pll i:.S I Dilr\iC I ¡\ il l:(l lr.l f.r\ l.

en la inii-oducc¡on cjel presenie Contraio ylo ei la Declaración Jurada de daics contenida en su propuesla
Técnica

22.2 Para este Íln la Cedula de NoiiÍicación rnciuida comc Anexo No 11 de las Bases, con sus aniecedentes,
transmiirda por cualesquiera de los r¡ecios electróniccs señalados precedeniemente deberá consigna,.
obligatorianrenie la fecha cie(a en que ésia es remiiida; opoi-lunidad a panir de la cual surtirá electos legales"

22 3 lJna vez eieciuada la transmisión por íax o por correo electrónico, la notrÍlcación en el domicilic físico de
EL CONTRATISTA no será obligatoria no obstante, de producirse (según Anexo No 1.,I), no invatidará la
nctiíicación eíectuada con arlicipacion y por ios medios indicados, computándose los plazos a pariir de la
'.1'.,. Brimera de ias Notif;caclones efectuadas, sea balo cualquier mooalidad.
.":-"

;. :r - lr;
l2Z,a E? de i'esponsabilidad de EL CONTRAT¡STA mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) v
..'.:,,' : .:i 'Cilbccion eiectrÓnrca consignada en la inrroducción del presente Conlrato; asimismo de coniormídad con el
r.-árircu c 40" del Codigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del pi-esente conirato de fax y cie
?,r-i:direccion electrónica sólo será oponible al GoBIERNo REGIoNÁi HuÁÑúco-s¡'na-s,oo puesto en su
,1.'' conocimiento de manera indubitable

C LAUSU LA VIG ESIMO TERCERA: DECLARACIÓN ¡UN¡OR DE CUMPLIMIENTO

CONTRATISTA cjeciara bajo juramenlo que se cor-npromeie a cumplir las obligaciones derivadas del presen-
§., .- 7ftF Contrato, balo sancion de quedar r¡habiliiado para contratar con el Esiado en caso c1e incumplimiento
:i-'ril. i i=l
ESCRITURA PUBLICA Y ANEXOS
--,--:(-l),/
iüi\'t])Y 24.1EJ presente Conirato de Ejecución de Obra podrá ser elevado a Escrilui-a Pública a pedido de
cualesquiera de las paries, siendo los gasios que ello irrogue a cargc de quien io solicile.
É-11!q>, 24 2Las pa,"ies contratanles declaran eslarconformes con los términos del presente Contrato y sus Anexos,
rtel0'vl¿
;1§," que derallados a continuación forman parte inieqrante de éste:
l--r, "-¿i\ot

f['; \ "r\\
r'-+§H I :li
Anexc lr]o 1: Testimonio de Conlrato (de Consorcio de ser et caso) y poder de Representante
Le3al
*+L# I S¡if Anexo No 2 Ce'tiíicado de Capacidad Libre de Coniratación emitido pcr OSCE.
- -./ \+// Anexo N" 3 Bases Integradas de la Liciiación y Expediente Técnicc.
Anexo N" 4. Calendario de Avance Valorizado.
Anexc No 5: Calendario PERI-CP¡/l y Dragrama de Barras.
Arern \10 6 ealenclario de l,lovilizacjón y Desmovilizaoion de Equipos y Calendario cie {Jliliz:rc.íon
-o e_Ll i(),,/¡ N de Equipos.
)'' '(& N' 7. Calendario de Adquisición de Materiales
'-:N"¿
------- Anexo
. [ \2\ Anexc N]o B Propuesta Tecnica y Económica de EL CONTRATISTA, inciuyencJc Análisis cie
*\t:i.,, ,)\ f,\\ Precios Unitarios, Análisis de Gastos Generales y Formulas Polinómicas
ffi: j J ll Anexo i\lo g GaranrÍa de Fiel Cunrplimiento del Conrrato
,\
.,.
- / ^-- i/
_,,.::"1///
.-,'..t
Anexo N'' i0.Conslancia oe No esiar lnhabrliiado a conli'atar con el Estado, u^Puu'uo por cL
expedida l-u el vJv
OSCE
.N.1 ,ri
ItgEZslando
-\-7 de acuerdo en lodas y caca una de las Cláusulas del presenle Conrralo, firman ambas partes en el
-i Lluinuco los 3 a ._!i.i) ....días
.. dias del rnege:-,.o^="S.*d.l
d+l mes rlcl¡lr.L' ¿ño cios mil dez

/^ /
.'/,//,/,//.,
r,i'
Ésiler,l*,Re{,ltl*}rÁfuü

v--,-
^ (,/
L A\"
t)tfr'* ¿r'l 4 t,ll

n\nbo e Ud, pará su D/"

I
,1
t^.
I
t o r, I i n óe, p e ft ¡ a e r.|l e s
1
üíL
\iíp

3:C{IEIARIA GENE,qAL
 t
:"r tl i 1i
-_ ^,
i'.1 i"
j",;,x.:,
:,':'.. .::-'
r
l._i,-i
1
-..-: : I \-nlj.?l.i
i'-:'ll--1 :r!:-'-"'"
I

GONTRATO PRIVI{BO DE "CONSORGIC V & H'

Conste por el presente docunento el Cont¡ato Prir,ado de Consorcio que celebran ias
Empresas WIITSER CONTRATISTAS EIRL con RUC N" 20285552886, RNP N'
006643, domiciliado en Urb. Primai,,era NIz G lote 0l Amarilis I-luánuco representado
por Ing \\'tr-N,{ER CABELLO CALIXTO, con DNI N" 22496812. I'a Empresa
CONTRLTISTAS Y NIAQUII{ARIAS CAil'fPOS -Q.4, con Ri\P N' 09935 RLIC N" 1
;;'a
20506298301, domiciliado en Av Fiora Tristán N" 540 Urb. Santa Patricia II Eiap¿ f¿ /:/:
=l
q zlzl I :r
Molina Lima, representado por el Ing lvIATtrO JOEL C¡WIPOS ML.SA, con DM No
e
-
E sl
ó, \',
10131259, La Empresa PRONIOTORA. DE LA CON'STRUCCII.ON SRL RN? No
-cl
=l
=-l
A4415 RLIC NI" 20201951316 domiciiiado en Jr Yapura No 143 Breña - Lima
oút
representado por el Ing Hugo Ciro Valencia Santos con DN-l N" 06719201 en los
o5l
ól

ñEl términos .v condiciones siguientes.

.PRIlVftrRA: DE LAS PARTES.

,rLas partes convienen en constituir un CONSOtiCIO, como se
¡, .: ..
denominaia
,. -:, .;,IIGONSORCIO V & Ho, que efectiva¡nenie 1o constitu),en para ejecutar la Obra.
ñ,1EJOF.eñiIENTO Y AIVIPLI{CIQ¡\ ilEL 5i5i5.ili DI 3Ai-E"li,'íiEi\TO
BASICO - AGUA Y DESAGTIE DEL CEJ{TRO POBL{DO DE YIñ'APICHTS,
DISTRTTO DE I1,'IAPICHIS - PUERTO INCA F{UANIICO. Para 1o cual
designan Representante Legal del Con§orcio al Ing \\rILlv{ER CABELLO CALIXIO
-l
.,,Identiñcado con D.NI I'i'22496812, y fijan domicilio en Urb. Primave¡a lvlz. "G"
Lote p1 Amarilis Huánuco

SEGtIir*DA: OtsJETO
El objeto del Consorcio, es la Ejecucicn de 1a Obra I'IEJOIL{N{IENTO V
A+,IPLIACION- DEL SISTEIIA DE SAr\EAltIEril'Q' BASICO - AGL,A Y
DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE YUYAPICfItS. DISTRITO DE
YIIYAPICHIS - PUERTO IillCA IIUAr\UCO". Derivade del Otorgemiento de la
Buena Pro D.U.0,11-2009 PROCEDIIIIE¡{TO CLASICO 023-2.A7A/GRI[CO lra.
Convocatoria.

TERCERA: PARTICIPACION Y OBLIGACIONES.

,'i '\i--
Ambas partes convienen en que su participación es de ia sigriente manera:
i I Ernprcsl WINSER CO-\TR{TISTAS EIRL i
98'A
)
2 Empresa CONTR{TISTAS Y PIAQUINARIAS CA}{POS SA.
)l
ALa/o

3. Empresa PROMOTORA. DE LA COI{STRUCCION S-R.L- ülü

-\
,/ (i,
U / irr'
.-\ cuARTAr }LAZO:
E1 plazo de duración del "COI{SORCIO V & t[" será isual tiempo necesario para el l-¡
| ':l, ;,

mplimiento del contrato materia del D.U.04l-70A9 PROCEDWIINTO CLASICO

z3-}afiIGRHCO lra. Conyocatoria obra M-EJOR{\IrENTO Y A\'IPI-L{CION \C
\
 ,:
;tt, {7;i}
"/'
-.4..:1..
.\ U?)
'*\\/ :

{-):(/.t¡, \ }
' DEL SISTEI'IA DE SAi\IEANIIEI'iTO BASICO - AGLIA Y DESAGUE DEL
, --\ cE-§T'Ro ItoBL.-rDo DE ytryApicHls, DISlRtro Dii lItiyApICHIS
drs[_18¿i PL,-ERTO IN-CA EIUAN-UCO"
'F¡ v.^'' J
.-]'' {J/-n,
''
n
X*J OL]INTA: AD},1T}ISTR{.CIÓ§ Y CONTABILIDAD.
La Responsabiiidad Ce la Administración 1, Contabiiidad del Ccnsorcio esrará a carso
de Ia empresa constructora IYINSER CONTR{TISTAS EIRL ar¡eves de su li1
representante legal Ing WILIIER CABELLO CAII-KTO identificado con D N I. N"
?2496312, cu1'o dorniciiio se encuentra ubicado en Urb Pnmavera rVIz "G" lote 01
Arnarilis Huánuco. en tal sentido es de su responsabiiidad el manejo administrativo,
clocumentación contable, i¡rbuios. control económico de los fondos provenientes de la
_v*

entidad, además 1as facultades de representar a CONSORCIO \¡ & I[ ante todo tipo cie
Instituciones Públicas o Privadas auioridades y fi¡ncionarios judiciaies. civiles,,
municipaies, regionales administrativos y otros

SEXTA: T'I{A.BAJOS DE CA*\fPO:

l!1

T'óda la Responsabiliciad y la Representación de1 CONSORCIC en la zcna de irabajo

estarán a cargo del JEFE DE CAr\'IPO, Ing IVILI'ER CA-BELLO CALD(TO con
l-i
,.a.
D}{l Nr" 22496812 domiciliado en Urb Primavera lvlz "GI Lote 01 Amarilis -
Huánuco.
.j
'it--, '''
iI ... SEPTIMA: DE LAS FACTL;RACIONES.
'La
*.§ facturación estará a car-qo de la Empresa \\,INSER CONTRATISTAS EIB.I- Y 1A
\t\ cobranza seiá realizada por el repieseniante Legai de1 "CONSORCIO \/ & I[" Ing.
{ WI-LMEI( CAtsULLU CfuLL\TO con D\[ N" 2'4968i2

OCTAVA: DE LAS OBLIGACIOT\IES

\ le contabiliclaci dei CONSORCIO. 1as obligaciones hibutarias, obligaciones an¡e ios
\
trabajadores, empleados y subcontratistas que laboren du¡ante la ejecución de 1a obra,
así como los pasir,'os laborales v técnicos constructivos que emanan de la ejecución de la
Obra NIE,IORATIIIINT'O Y {TIPLLACION DEL SISTEI,LA DE SANEAT\fIE;I{TO
BASICO - AGUA Y DESAG{-]E DEL CENTRO POBLA-DO DE YIIY'APICHIS.
DISTRITO DE YUYAPICE.IS - PLTRTO IICA HUA-¡ruCO" serán asumidas
por la Empresa lVniSER CONTIL{TISTAS Eilll-, representado por el Ing
WILNIER CABELLO CALIXTO con DNI N' 22496812 cur.o domrcilio es Urb
t/^,/n,i Pnmavera N'fz. "G' lote 01 Amariiis - Fluánuco
__Y
J.
-l F{O W l{A : PROIIts ICIO r*E S
3--J
-) El COI{SORCIO, no podrá extrnguirse hasta que la eniidad emita 1a resoiución de
,'.)
D liquidación final de obra v haya conciuido con tocÍas sus o-oiigaciones cierivacias cie esre
(i
é
\
contrato, pudiencio ampliar ios términos del presente contrato para establecer los
detailes, condiciones contractuales básicas 1r las actividades de los miembros del
:

f.-
consorcio
-.=
 ECI\L{ : -qA}i CION'ES.
Ei incumpiimiento 1,/o trasgresión de cLraiquiera de ias cláusulas del presente Contraio
dará lu-ear a las sanciones eslipuladas en ia Ncrrnaiiva sobre Contrataciones de1 Estado,
Ley General de Sociedades ,v Le1,es Supletorias

DECINfA PR.IñIERA: DE L¡tS DTSCREPANCL{S.

Todo lo no indicado en el presente contrato asociativo, o las discrepancias que de el1a
surgieran serán resueltos de acuerdo a ia Normativa sobre Conti-atacjone s y
Adquisiciones del Estado, Ley General de Sociedades 1,Le,,,'es Suplerorias, y se someien
al fuero fudicial de H¡ánuco

El presente contrato se suscribe elAZ de Noviembre del año 20i0

\Á/TNiSER CONITRATIS TAS EIRL

ing
IFnt: ñoñ
14137259 LL Lr.l L i
I
'lJU
CONTR{TISTA§ y N,rAQLit-NAzuAS CA}tpOS _c A

'/ . ,.,,.. 1, den,tifi cs dc (a) cca ..b.,-..,S1. l.?.3

Ing
Lnq HUCO ¿rnó vrL,ÉÑóla
HUnCI CIRO i¡¡rós
V.{1,ÉNCIA SAN-TOS -
€ LEGCLI¿Á LA É;¡MA tlAS ¡t,f l,- cc¡i;i¡.ii
/' DNt 1.,*7067 19101 ',,=-,
pRgl4 oroR,A DE íe
c oxsl'RUC croN'§F.i

"{orurc\A Y=*Á
TA.RiC DE l-l¡;iA
l'¿ia N' 615, L;ixa 5
LiC-?91? Ter:f¿x: i-t i .C:J¡
 U r--) | ,;l

Lrma,
 kr-
M\
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
suB GERENCTA DE supERvtstóN y ueutDAcróN DE oBRAs

S¡
ACTA DE RECEPCION DE OBRA
§=s
.-
OBRA POR GONTRATO
^A
=VT
=u"
Sz¿ Nombre del Proyecto Mejoramiento y ampliación delsistema de saneamiento
*; l{1
Yo básico agua y desagüe del Centro Poblado de Yuyapichis,
=
§- Distrito de Yuyapichis - Puerto lnca - Huánuco.
Valor Referencial s/. 5'042,346.'19
Entidad Gobierno Regional de Huánuco.
Licitación Pública Ns 023 _ 2010_ GRH/PR.
Contrato Ejecución de Obra Ne 750 - 2010 - GRH/PR.
Fuente Financiamiento Recurso Ordinarios.
Módál¡dad Cóñtrátó á Súma Al2ada
Contratista Consorcio V & H.
Representante Legal lng. Wilmer Cabello Calixto
Monto delContrato s/. 4'941,000.00
Adicional de Obra Ns 01 s/. 289,361.79
Adicionalde Obra Ns 02 s/. 121,108.57
Adicionalde Obra Ns 03 s/. 352,297.60
Adicionalde Obra Ns 04 s/. 728,175.28
Deductivo de Obra Ne 0'l s/. - 728,175.28
T Deductivo de Obra Ne 02 s/. - 113,364.26
e
L
t
eosto Finalde Obra s/. s'590,+og.7o
.r Fecha lnicio de Ejecución de obra 29-Diciembre-2010.
á Fecha lnicio Plazo Contractual 29-Diciembre-2010.
¡!| Pl€tzo dé Ejecución 365 días calendarios
a
Fecha Término Plazo Contractual 28 - Diciembre - 201 1.
§ Ampliación plazo No 01 32.5 días calendarios.
t Ampliación plazo No 02 O3.0 días calendarios. (Resolución Eiecutiva Regional Ns 680-2011-GRHIPR)
Í$ Ampliación plazo No 03 35.0 días calendarios. (Resolución Ejecutiva Regional Na 29s-2012-GRH/PR)
't 1.0 días calendarios. (Resolución Ejecutiva Regional Ne 52&2012-GRHiPR)
Ampliación plazo Ne 04
Ampliación plazo Ne 05 12.0 días calendarios. (Resolución Ejecutiva Regional Ne 60+2012-GRHiPR)
Ampliación plazo Ne 06 08.0 días calendarios. (Resolución Ejecutiva Regional Na 651-2012-GRH/PR)
Ampliación plazo No 07 :136.0 días calendarios. lResolución Ejecutiva Regional Ne 921-2012-GRH/PR)
Ampliación plazo Ne 08 76.0 días calendarios. (Resolución Ejecutiva Regional Ne 2592-201z-GRH/PR)
Ampliación plazo No 09 30.0 días calendarios. (Resolución Ejecutiva Regional Ns 2380-20'12-GRH/PR)
Plazo Totalde Ejecución de Obra 708.5 días calendarios.
Fecha de Término Plazo Ampliada 06-Diciembre-2012.
Féeha de Téim¡no Real «le Obra 06 - Dieiembré -2012.
Residente de obra lng. Neper García Vara.
Supervisor de Obra lng. Marco Burgos Quiñones.

Siendo las 09:00 a.m., horas del día 29 de Noviembre del año 2013, se hicieron presentes en el
lugar de la obra, la comisión de recepción de la obra conformada mediante Resolución
ñ
Eiecutiva Regional Ne 570 - 2013 - GRH/PR, de fecha 23 de Abril del 2013 por los siguientes
I
ü
f Por el Gobierno Regional de Huánuco
o t
g lng. Pedro Sebastián Maravi Chumpe : Presidente,
a
Marco Burgos Quiñones :Asesor.
CPC. Rosa M. Quiñones Castañeda :Miembro.

Por la Empresa Contratista.

Wilmer Cabello Calixto : Representante Legal del Consorcio V & H
 kr<
&:
GERENCIA REGIOML DE ¡NFRAESTRUCTIJM
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y L¡oUIDqcIÓN oE oBMs

J Eesidente de Obra
So
-o
UÓ Ing. Neper García Vara.
üe
trlo
2z
ru o- Ubicación
oñ
z- La obra en mención se ubica en el Centro Poblado de Yuyapichis, distrito de Yuyapichis,
Provincia de Puerto lnca, Departamento de Huánuco.

Metas:
Obra Prlnclpal
Captación - CAISSON
lnstalaciones Eléctricas y Electromecánicas - CAISSON
Suministro Eléctrico - CAISSON
Línea de lmpulsión de Agua - CAISSON a Planta de tratamiento
Planta de tratamiento - Agua Potable (PTAP)
Reservorio Apoyado Vol.= 90M3
Cerco Perimétrico de Alambre C/Púas de PTAP
lnstalaciones Eléctricas - lluminación exterior - PTAP
Línea de Aducción
Redes de distribución - Agua Potable
Conexiones Domiciliarias - Agua Potable
Redes colectoras de desagüe - Alcantarillado Sanitario
* Conexiones Domiciliarias de Desagüe - Alcantarillado Sanitario
t?É Cámara de Bombeo de desagüe (CBD) - Alcantarillado Sanitario
Ia lnstalaciones Eléctricas y Electromecánicas - CBD - 0L/PTAR
E
.E Suministro Eléctrico - CBD-01/PTAR
t
Iq
(¡
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Cerco Perimétrico de Alambre C/Púas de PTAR
6
lmplementación Operacional
o
*, lmpacto Ambiental

Adicional de Obra Ne01

Mejoramiento y Adecuación de vía de acceso a la Planta de Tratamiento de Agua Potable
¿
y Captación.
io
¿
i< 6
iu Adicional de Obra Ne02
lo
i{
Suministro Eléctrico en 33 KV en CAISSON.
Suministro Eléctrico en 33 KV para Planta de Tratamiento de Desagüe.

Adicional de Obra Ne03

Construcción de 93 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Construcción de 93 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Pórticos de Concreto Armado para pase de tuberias de redes de agua potable y alcantarillado en
zonas de quebradas.
Muro de contención de concreto armado en una longitud de 15 ml en la zona de la planta de
tratamiento de agua potable.
Construcción de 03 Buzones y redes de Alcantarillado.
Cámara de rejas (Elevar +1.00m.) y cámara de bombeo (Elevar +1.00m.)

Adicional de Obra Ne04

Planta de Tratamiento de aguas residuales con el sistema convencional.
 L: <
ht,

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENC¡A DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDAoIÓN DE oBRAS

Alcances del Proyecto

Reunidos en el área del proyecto con la finalidad de verificar el cumplimiento de los trabajos
realizados de conformidad al Expediente Técnico de la Obra y sus modifieaciones aprobadas
durante el desarrollo de los trabajos.

El Comité de Recepción, verificada la obra, salvo vicios ocultos que podrían presentarse
posteriormente y no responsabilizarse frente al Gobierno Regional Huánuco y/o terceros por la
imperfecciones, vicios, así como por la destrucción parcial o total de la obra, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 1702",1703" y 1704" y demás concordantes del Código Civil, de igual
forma el Comité no se responsabiliza de las deficiencias que con posterioridad al presente acto
se detectarán, debiendo el Contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra de
siete (7) años. Con lo cualse da por RECEPCIONADA LA OBRA.

En tal sentido, se firma el presente documento, en señal de conformidad en 05 originales,

a las 16.00 horas del día29 de Noviembre de 2O13.

()IVIL

Asesor

Miembro

Por la Empresa Contratista:

 GERET@IA REGIOML OE ¡!'IFMESTRUCTUM
SUB GERENCIA OE SUPÉRMS!ÓN Y LNUIDACIÓN DE OBRAS

"Año de la lnversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

CERT¡FICADO DE AD DE OBRA

En señalde conformidad, se expide el presente certificado, como sigue:

a) Entidad Contratante Gobierno Regional de Huánuco.

Licitación Pública Na 023 - 2010 - GHH/PR.
Nombre de la obra o proyecto Mejoramiento y ampliación delsistema de saneamiento
básico agua y desagüe del Centro Poblado de Yuyapichis,
Distrito de Yuyapichis * Puerto lnca - Huánuco.

Ubicación Dístrito :Yuyapichis^

Provincia : Puerto lnca.
Región :Huánuco.
Modalidad de ejecución de obra Contrata.
Monto Valor Beferencial S/. 5' 042,346.19 nuevos soles, (Julio 2010).
Entidad Gobierno Regional de Huánuco.
Contrato Eiecución de Obra Ne 750 - 2010 - GRH/PR.
Sistema de Ejecución A Suma Alzada.

b) Contrato de Ejecución de Obra Contrato Na 750 - 2010 - GRH/PR, (18.11.2010).

Contratista Consorcio V & H.
Monto del Contrato si. 4' 941,000.00
Adicional de Obra Ns 01 s/. 289,361.79
Adicionalde Obra Ns 02 s/. 121,108.57
Adicionalde Obra Ns 03 sl. 352,297.60
Adicionalde Obra Ns 04 s/. 728,175-28
Deductivo de Obra Ns 01 s/. -728,175.28
Deductivo de Obra Ns 02 sl. - 113,364.26
Costo Finalde Obra s/. 5'590,403.70
Fecha lnicio de obra 29-Diciembre-2010.
Plazo de Ejecución 365 días calendarios
Fecha Término Contractual 28-Diciembre-2011.
Ampliación plazo 343 días calendarios.
Fecha de Término Real de Obra O6-Diciembre-2012.
Plazo Totalde Ejecución de Obra 708.5 días calendarios.
Multas y/o penalidades ninguna.

En merito a lo solicitado por el interesado y para los fines que estime conveniente:

Huánuco, 06 de Diciembre del 2013.

calle calicanto Ns 145 - Telf. /Fax (062) 5L-2124 - www.regiónhuánuco.gob.pe