Justice">
Bases
Bases
Bases
SECCIÓN GENERAL
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.3. CONVOCATORIA
Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días
hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el artículo 55 del Reglamento.
La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas
constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el
cronograma del proceso de selección.
3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el
vencimiento del plazo para recibir las consultas.
Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.
El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el
vencimiento del plazo para recibir observaciones.
2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal
acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,
cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras
normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de
selección; y
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo
que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas
por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus
acciones de supervisión.
Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni
4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la
admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en
su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor
público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado,
salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual.
En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su
representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea
persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la
rúbrica sus nombres y apellidos completos.
5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que
contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos
presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.
En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no
se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la
propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en
cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá
la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se
formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de
Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A
su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas
técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los
sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres,
los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité
6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el
Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de
la evaluación de las propuestas técnicas.
Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo
deseen.
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de
dos decimales.
7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económica i
Oi = Propuesta Económica i
Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro
se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.
Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o
Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen
hacerlo.
En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser
publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.
8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber
quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a
lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe
solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para
contratar con el Estado.
9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo
del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la
celebración del contrato.
Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o
cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de
haberse otorgado la Buena Pro.
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
CAPÍTULO III
DEL CONTRATO
Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o
cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato.
Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la
documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la
subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las
observaciones formuladas por la Entidad.
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además
de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:
1
De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:
Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a la suscripción del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demás condiciones.
2
En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico,
estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.
3
Ingenieros o arquitectos.
12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
4
3.6. RESIDENTE DE OBRA
5
Profesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la
6
especialidad , designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola
designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra,
no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario
de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades
suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna
calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente
propuesto.
En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona
natural como supervisor permanente de la obra.
El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el
que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de
aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización
por cada día en que se impida el acceso.
4
De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un
residente de obra.
5
Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la
naturaleza de la obra a ser ejecutada.
6
En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales
para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser
ejecutada.
7
De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea
igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el
proceso de selección.
13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido
recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.
3.9. ADELANTOS
3.10. VALORIZACIONES
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones
se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.
3.11. REAJUSTES
De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el
contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del
Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de
la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas
penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.
8
En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente
técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este
adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo,
si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser
superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.
14
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro
del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la
sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo
de la liquidación.
Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones
legales vigentes.
15
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
SECCIÓN ESPECÍFICA
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
16
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
RUC Nº : 20168802561
IMPORTANTE:
Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de
conformidad con el artículo 33 de la Ley.
9
El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el
monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.
17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
Recursos Ordinários
El presente proceso se rige por el sistema a Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratación respectivo.
No corresponde.
La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman
parte de la presente sección, en el capítulo III.
El costo de reproducción de las bases asciende a la suma de S/. 25.00 (Veinticinco con
00/100 Nuevos Soles), que incluye Copia de Ejemplar de las Bases, CD conteniendo el
Expediente Técnico en magnético.
- Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
- ley N° 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Público del Año
Fiscal 2014.
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.
- Ley N° 29873 Modifica el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del
Estado.
- D.S. N° 138-2012-EF, Modificación al D.S. N° 184-2088-EF Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y Fe de Erratas
18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
CAPÍTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIÓN
10
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
10
La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la
ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado
en la ficha del proceso en el SEACE.
11
De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles
contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad.
19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité
Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2014-MDSAT/CE, conforme al siguiente
detalle:
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
PLAZA DE ARMAS DE SANTA ANA DE TYUSI
Att.: Comité Especial
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
PLAZA DE ARMAS DE SANTA ANA DE TYUSI
Att.: Comité Especial
12
De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias
requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.
13
La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la
convocatoria.
20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.
14
El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para
acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se
encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el
listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.
21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
IMPORTANTE:
IMPORTANTE:
15
2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA
IMPORTANTE:
15
De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.
22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i
Donde: c1 + c2 = 1.00
El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para
suscribir el contrato:
IMPORTANTE:
En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte
por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de
caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS
y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las
mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el
nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales
y/o jurídicas que integran el consorcio.
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución.
16
De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
23
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o
cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo
dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones
correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo
148 del Reglamento.
IMPORTANTE:
Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la
entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:
17
2.9. ADELANTOS
“La Entidad otorgará un adelantos directo por el que no debe exceder del 20% del
monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días
calendario siguientes a la suscripción del contrato adjuntando a su solicitud la garantía
18
por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la
presentación de la solicitud del contratista.
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el que no debe exceder
del 40% del monto del Contrato Original, conforme al calendario de adquisición de
materiales o insumos.
19
Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante
Carta Fianza. El comprobante de pago correspondiente.”
2.10. VALORIZACIONES
De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos
del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda;
a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.
17
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.
18
De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
19
De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse
vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera
proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.
24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS
El cumplir con los requerimientos técnicos mínimos no genera puntaje, sólo otorga derecho a
continuar en el proceso.
1. OBJETO DE LA CONTRATACION:
El presente proceso de selección tiene por objeto contratar a una persona natural o jurídica para la
Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD
DE SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL CARRIÓN - PASCO".
Conforme los parámetros del expediente técnico y de la directiva del Sistema Nacional de
Inversión Pública
2. ANTECEDENTES
En la actualidad la Ejecución de la Obra " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
DANIEL CARRIÓN – PASCO”, solucionará el problema de la falta de una agua de la localidad de
Santa Ana de Tusi.
5. UBICACIÓN DE LA OBRA:
EL PROYECTO: Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI -
DANIEL CARRIÓN – PASCO" se encuentra ubicado se encuentra en el Distrito de Santa Ana de
Tusi, provincia Daniel Carrión, Región Pasco.
26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
conexión será de 160mm (6”). La tubería actual posee un diámetro de 110mm (4”). Los
trabajos en esta partida está constituida por:
27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
3) CONEXIONES DOMICILIARIAS:.
a) INSTALACION Y/O RECONEXIONS DE 197 Und CONEXIONES DOMICILIARIAS.
b) CAMBIO DE 10 CACHIMBAS DE 160X200m POR CAMBIO DE RED DE 160mm a
200mm
31 MITIGACION AMBIENTAL
31.01 MITIGACION AMBIENTAL
31.01.01 ACCIONES DE PREVENCION
31.01.01.01 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD m 500
31.01.01.02 BOLETINES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL und 270
31.01.01.03 CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA SOCIAL und 270
31.01.02 MEDIDAS DE CONCIENTIZACION
31.01.02.01 LETREROS DE SENSIBILIZACION und 3
31.01.02.02 AFICHES AMBIENTALES mll 3
31.01.03 ACCIONES DE MITIGACION
31.01.03.01 REFORESTACION HA 1
31.01.03.02 INSTALACION DE BARRERAS EN CONTORNO m 100
31.01.03.03 ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE CONSERVACION HA 1
31.01.03.04 DELIMITACION DE AREAS DE CONSERVACION KM 1
31.01.03.05 ESTABLECIMIENTO DE HITOS DE DELIMITACION und 2
31.01.04 ACCIONES DE CONTROL
31.01.04.01 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS MOD 5
31.01.04.02 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 1,000.00
29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
30
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
8. COSTOS:
Son: (Seis Millones Novecientos Sesenta y Siete mil Noventa y Siete con 05/100
Nuevos Soles)
El Expediente Técnico Actualizado del proyecto de Inversión Pública para la: Ejecución de
la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
CIUDAD DE SANTA ANA DE TUSI, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL
CARRIÓN - PASCO", Cuenta con los siguientes documentos:
1. INDICE NUMERICO
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1. Antecedentes
2.2. Características Generales
2.3. Descripción del Sistema Existente
2.4. Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto
2.5. Descripción Técnica del Proyecto
2.6. Cuadro Resumen de Metas
2.7. Cuadro Resumen de presupuesto
2.8. Modalidad de Ejecución de Obra
2.9. Sistema de Contratación
2.10.Plazo de ejecución de la Obra
2.11.Otros
3. MEMORIA DE CALCULO DE TODOS LOS COMPONENTES
3.1. Parámetros de Diseño
3.2. Diseño y Cálculo Hidráulico
3.3. Diseño y Cálculo Estructural
31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
5.2.3.SISTEMA DE ALCANTARILLADO
5.2.3.1. COSTO DIRECTO
5.2.3.2. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
5.2.3.3. RELACION DE INSUMOS
5.2.3.4. FORMULA POLINOMICA
6. PROGRAMACION DE OBRA
6.1.1.Cronograma de Ejecución de Obras
6.1.2.Calendario de Adquisición de materiales
6.1.3.Calendario de Avance de Obra Valorizada
8. PLANOS
8.1. Índice de Planos
1 PLANOS GENERALES
PLANOS DE UBICACIÓN U - 01
PLANOS TOPOGRAFICOS
PLANO TOPOGRÁFICO CON CURVAS DE NIVEL
ELABORADO A PARTIR DE BM OFICIAL (CON
PLANIMETRIA EN BAJO RELIEVE; BM AUXILIAR EN ZONA
RURAL.) PT-01
PLANO TOPOGRÁFICO CON CURVAS DE NIVEL
ELABORADO A PARTIR DE BM OFICIAL (CON
PLANIMETRIA EN BAJO RELIEVE; BM AUXILIAR EN ZONA
RURAL.) PT-02
PLANO TOPOGRÁFICO CON CURVAS DE NIVEL
ELABORADO A PARTIR DE BM OFICIAL (CON
PLANIMETRIA EN BAJO RELIEVE; BM AUXILIAR EN ZONA
RURAL.) PT-03
32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
FILTRO LENTO
FILTRO LENTO FL- 01
PERIMETRO FILTRO LENTO PFL =01
LINEA DE CONDUCCION
PLANIMETRÍA Y PERFIL - LÍNEA DE CONDUCCIÓN PROG.
0+000 A 1+000KM LC - 01
PLANIMETRÍA Y PERFIL - LÍNEA DE CONDUCCIÓN PROG.
1+000 A 2+000 KM LC - 02
PLANIMETRÍA Y PERFIL - LÍNEA DE CONDUCCIÓN PROG.
2+000 A 3+000 KM LC - 03
PLANIMETRÍA Y PERFIL - LÍNEA DE CONDUCCIÓN PROG.
3+000 A 4+000 KM LC - 04
PLANIMETRÍA Y PERFIL - LÍNEA DE CONDUCCIÓN PROG.
4+000 A 5+000 KM LC - 05
PLANIMETRÍA Y PERFIL – LÍNEA DE CONDUCCIÓN PROG.
5+000 A 6+000 KM LC - 06
PASE AEREO
PASE AEREO COLGANTE L=54M PA - 01
CAMARA DE PURGA
CAMARA DE PURGA CP - 01
CAMARA DE PURGA CP - 02
VALVULA DE AIRE
VALVULA DE AIRE VA - 01
33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
CAMARA DE CONTACTO
CAMARA DE CONTACTO CC - 01
RESERVORIO
RESERVORIO ARQUITECTURA RA- 01
RESERVORIO ARQUITECTURA RA- 02
RESERVORIO ARQUITECTURA RA- 03
RESERVORIO ARQUITECTURA RA- 04
RESERVORIO ESTRUCTURA RE - 01
RESERVORIO ESTRUCTURA RE - 02
RESERVORIO HIDRAULICA RH - 01
RESERVORIO HIDRAULICA RH - 02
PLANTA DE DESINFECCION
ESCALERA DE SERVICIO EC - 01
CERCO PERIMETRICO DEL SISTEMA DE DESINFECCIÓN
Y RESERVORIO SDR - 01
MURO DE CONTENCION MC - 01
RED SECUNDARIA
RED SECUNDARIA - RED DE DISTRIBUCION RD - 01
RED SECUNDARIA - RED DE DISTRIBUCION RD - 02
RED SECUNDARIA - RED DE DISTRIBUCION RD - 03
RED SECUNDARIA - RED DE DISTRIBUCION RD - 04
CONEXIÓN DOMICILIARIA
CONEXIÓN DOMICILIARIA CD - 01
CONEXIÓN DOMICILIARIA CD - 02
CONEXIÓN DOMICILIARIA CD - 03
CONEXIÓN DOMICILIARIA CD - 04
34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR
RED DE COLECTORES
PLANIMETRIA - RED DE ALCANTARILLADO - RED
COLECTORES RC - 01
PLANIMETRIA - RED DE ALCANTARILLADO - RED
COLECTORES RC - 02
PLANIMETRIA - RED DE ALCANTARILLADO - RED
COLECTORES RC - 03
PLANIMETRIA - RED DE ALCANTARILLADO - RED
COLECTORES RC - 04
TANQUE IHMOFF
ARQUITECTURA A-1
ESTRUCTURA E - 01
SISTEMA HIDRAULICA SI - 01
FILTRO BIOLOGICO
FILTRO BIOLOGICO FB - 01
FILTRO BIOLOGICO FB - 02
35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
LECHO SECADO
LECHO SECADO LS - 01
LECHO SECADO LS - 02
LECHO SECADO LS - 03
BUZONETA ELEVADA
BUZONETA ELEVADA BZ - 01
Las autorizaciones de pago serán efectuados con la conformidad del Supervisor de Obra o
Inspector de Obra y autorizado por el Gerente de Obras de la Municipalidad Distrital de
Santa Ana de Tusi de acuerdo a sus valorizaciones que serán presentadas por el contratista
en forma mensual.
Los plazos para el Levantamiento de Observaciones originado por la presentación de una
Valorización incompleta indocumentada o de Aspectos Técnicos, serán de responsabilidad
del contratista, sin derecho a solicitar reconocimiento de gastos generales, por los pagos en
36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
13. ADELANTOS:
Serán atendidos de conformidad a lo descrito en el Art. 187° 188° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones. Hasta el 20% ADELANTO DIRECTO, a solicitud del contratista previa
presentación de carta fianza. Hasta el 40% ADELANTO PARA MATERIALES, a solicitud del
contratista previa presentación de carta fianza.
A. PARA EL POSTOR
Se consideran Similares:
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Construcción y/o rehabilitación y/o Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Desagües
El personal propuesto, no podrá ocupar doble cargo, por ningún motivo, para el cabal
Cumplimiento de los objetivos dentro del proyecto.
El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos o
Situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la
Suscripción del contrato. Situación que también será aprobado por el Supervisor y/o Inspector
Según corresponda. El profesional sustituido, deberá demostrar igual o mayor experiencia,
del Profesional saliente, en caso hubiese cambio de personal.
B.2. ADMINISTRADOR:
Licenciado en administración colegiado.
Experiencia acumulada efectiva: Tres (03) años como Administrador de Obras iguales y/o
similares al objeto de la Convocatoria, debidamente sustentados.
37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
B.5.ESPECIALISTA EN SUELOS
Ingeniero Geólogo Hidrogeólogo con Grado de Maestría colegiado.
Experiencia acumulada efectiva de por lo menos un año (01) año como especialista en
geología o geotecnia en ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, debidamente sustentados.
B.6.ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Ingeniero Civil colegiado, reconocido por INDECI
Experiencia acumulada efectiva: Uno (01) años como como especialista en riesgos en
ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, debidamente
sustentados.
C.1. Equipo Mínimo: El postor deberá demostrar que dispone con los equipos mínimos que se
precisan en el cuadro siguiente, con una antigüedad que no exceda a los 03 años. EL equipo
propuesto puede ser propio, arrendado o con promesa de adquisición o arrendamiento.
El postor debe garantizar la operatividad de los equipos considerando en la relación.
38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
DE LA LICENCIA DE OBRA:
Las licencias de Obra estarán a cargo del contratista de la presente obra, debiendo cumplir con
las exigencias de la entidad pertinente.
39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
´
CAPÍTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la
mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.
De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes
factores de evaluación, necesariamente:
PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PARA SU ASIGNACIÓN
20
20
De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá
considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.
21
El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá
cambiar la metodología para la asignación de puntaje.
40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PARA SU ASIGNACIÓN
20
22
El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá
cambiar la metodología para la asignación de puntaje.
41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PARA SU ASIGNACIÓN
20
RESIDENTE DE OBRA 12
puntos
Se otorgará tres (03) puntos por cada Año de experiencia
acumulada (adicionales a los solicitados en los
requerimientos técnicos mínimos) donde se haya
desempeñado como Ingeniero Residente o Supervisor en
obras iguales y/o similares al objeto de la Convocatoria.
ASISTENTE RESIDENTE DE OBRA 09
puntos
Se otorgará tres (03) puntos por cada Año de experiencia
acumulada (adicionales a los solicitados en los
requerimientos técnicos mínimos) donde se haya
desempeñado como Asistente de Residente, Ingeniero
Residente, Inspector y/o Supervisor de Obra en la
ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de
convocatoria
ESPECIALISTA MEDIO AMBIENTE 09
puntos
Se otorgará tres (4.5) puntos por cada Año de experiencia
acumulada (adicionales a los solicitados en los
requerimientos técnicos mínimos) donde se haya
desempeñado como especialista en estudios de impacto
ambiental para la ejecución de obras iguales y/o similares
al objeto de convocatoria
Acreditación:
Mediante la presentación de copia simple de contratos de
trabajo, constancias o certificados.
23
Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe
42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PARA SU ASIGNACIÓN
20
24
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
IMPORTANTE:
24
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.
43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
IMPORTANTE:
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión
de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las
que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo
señalado en este capítulo.
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo
aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente
contrato.
26
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley
de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto,
se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.
25
Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.
26
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la
sección general de las Bases.
IMPORTANTE:
30
De fiel cumplimiento del contrato : S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR
27
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la
elaboración del expediente técnico.
28
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la
elaboración del expediente técnico.
29
La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.
30
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel
cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener
vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades
podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año,
con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.
45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
31
Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias : S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA
QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.
IMPORTANTE:
31
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las
contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no
pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.
32
Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva
garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y
plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.
33
En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente
técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este
adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo,
si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser
superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.
34
En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya
la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción
del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la
elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico
deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto
directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del
inicio de la ejecución de la obra.
35
De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total
del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
36
En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya
la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En
46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
37
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].
el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del
expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de
la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto
directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la
ejecución de la obra.
37
Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.
38
En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente
técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.
39
En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya
la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula
en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o
llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para
materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.
40
De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse
vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera
proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.
47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
F x Plazo en días
Donde:
Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.
IMPORTANTE:
48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
41
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de
caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del
Estado.
El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN
DEL CONTRATO]
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente
contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al
[CONSIGNAR FECHA].
41
De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para
resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y,
según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje
del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,
deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.
49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
FORMATOS Y ANEXOS
50
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
FORMATO N° 142
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
…..………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
42
El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el
representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.
43
Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.
51
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
ANEXO Nº 1
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
Estimados Señores:
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
52
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
ANEXO Nº 2
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
De nuestra consideración:
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y
demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el
postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA
CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que
se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.
…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:
53
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
ANEXO Nº 3
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
De nuestra consideración:
1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,
conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
selección.
3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del
presente proceso de selección.
5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
IMPORTANTE:
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
consorciados.
54
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
ANEXO Nº 4
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
De nuestra consideración,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por
todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
TOTAL: 100%
..…………………………………. …………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2
55
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
ANEXO Nº 5
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
De nuestra consideración,
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del
proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE
LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.
IMPORTANTE:
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases
del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario,
plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases
del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] y a montar el equipamiento hasta su puesta en
funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
44
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases
del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario,
plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su
puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA
PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL
EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días
45
calendario.”
44
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la
elaboración del expediente técnico.
45
Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la
elaboración del expediente técnico.
56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
57
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
ANEXO Nº 6
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
46
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
47
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
48
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
ANEXO Nº 7
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
49
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.
50
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.
51
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
59
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
ANEXO Nº 8
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
De nuestra consideración,
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
52
presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra , mi propuesta económica es la
siguiente:
COSTO TOTAL
CONCEPTO
[CONSIGNAR MONEDA]
TOTAL
La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto
que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
IMPORTANTE:
52
Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del
expediente técnico.
60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI
LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2014-MDSAT/CE
ANEXO Nº 9
Señores
COMITÉ ESPECIAL
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
De nuestra consideración,
DOCUMENTO NACIONAL
CARGO Y/O
NOMBRE DE IDENTIDAD U OTRO
ESPECIALIDAD
ANÁLOGO
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
61