Government">
RR 0255 2018 Unjfsc
RR 0255 2018 Unjfsc
RR 0255 2018 Unjfsc
e "itatfii*W
aCt;9~1(Ad
91/WileiedifialPill 69
dgecieez ( a/meidoa
Ng 0255-21:1113-UNJFSC
Huacho, 28 de Marzo de 2018
VISTO:
CONSIDERANDO:
Que, el detalle de los Terminos de Referencia, a los que ha hecho referencia Jefe
e Ia Unidad Infraestructura y Desarrollo Fisico, en el considerando que precede se
encuentran insertos en el presente expediente del folio 01 al folio 22;
greatiearb
Ng 0255-2018-LINJFSC
Huacha, 28 de Mane de 2018
eddilearb eeteoal
Ng 0255-201B-UNJFSC
Huacho, 28 de Marzo de 2018
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- APROBAR, los Terminos de Referencia que deben cumplir las Empresas
Postoras para la EjecuciOn de la Obra "INSTALACION DEL SISTEMA DE
UTILIZACION EN 20 Kv Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION SECUNDARIA CON REDES ELECTRICAS SUBTERRANEAS
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 3OSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION,
• DISTRITO DE HUACHO — HUAURA - LIMA"; que corren insertos en el
presente expediente de folio 01 al folio 22 y que en anexo y por separado
forman parte integrante de la presente resolucion.
Articulo 3°.- DISPONER, que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectile la publicacion del
presente acto administrativo, en el Portal Institucional Web, de Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carr& que corresponda (www.unjfsc.edu.pe).
NO MAZUELOS CARDOZA
RECTOR
fCTOR NARES CABRERA
SECRETA ENERAL
CMMC/V3LC/jylp.-
Vniversidad Nacionarjase Eaustino Scinchez Carrion.
Seifor(a)(ita)
DISTRIBUC16N: 19
RECTORADO c;47.0. Universidad National
JOU (*AUSTIN° SANCHEZ CARRION
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
ttiVileAR NE lfillIVIITI IIOCUIVIENTAMO
VICERRECTORADO ACADEMICO RECEPCIOS
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
0 4 ABR 201
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA n.. j<
00$2A
OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS
Covlas
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA
UNIDAD PROGRAMACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA
UNIDAD PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
OFICINA DE LOGISTICA
UNIDAD ADQUISICIONES Y PROGRAMACION DE BIENES Y SERVICIOS
OFICINA DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD
UNIDAD PROCESOS DE SELECCION
UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES
ARCHIVO
1 / STD057
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
‘.,:(11\10 7 •
c,1 IJR.1
0
y SECRE 44,
La obra busca: cr k
GENE
/2 ,C
,!)
/ 2 *1
/ Zr).
•
Los diseflos propuestos se indican en los pianos de planta, cortes y de detalles de las
Redes Primarias y Secundarias de la Obra. En base a ello se han efectuado los
calculos en Ia planilla de Metrados considerando cada partida de obra correspondiente.
I. Analisis de Precios Unitarios
El Valor referencial, incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de Ia obra.
Plazo de ejecucion
El Plazo de ejecucion de Ia obra es de ciento cincuenta (150) dias calendarios
q. Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios — Recursos Determinados
r. Modalidad de Ejecucion
La obra sera ejecutada bajo Ia modalidad de ejecucion Presupuestaria Indirecta — Por
contrata, sistema a Suma Alzada
2. REQUISITOS TECNICOS MINIMOS
Los recursos minimos indicados a continuaciOn seran de cumplimiento obligatorio:
A. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR
Requisitos del proveedor
s
•*/ •
;7)
SEC
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 9 referido
a la experiencia en obras en general del postor.
rn
0 ttiP fit
In
Acreditacion: SECREARiA
GENti:,AL
Copia simple de contratos y sus respectivas actas t Va• y confor s d,
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidaciOn, o con" ira-tos y cualquier rai;u p,cse,o
documentaciOn de Ia cual se desprenda fehacientemente que Ia obra fue concluida, asi
como su monto total.
Acreditacion:
5. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran Ia aprobacion del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfacci6n de este, una vez hayan cumplido su misi6n, de forma tal
que recuperen su aspecto original.
00SE F.40,7
G (ft
SECRETAF-,1;,
GENERAL
Si Ia obra no se sujetara estrictamente a los pianos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de Ia calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en Ia
construed& o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en Ia obra
ejecutada, el contratista debera demoleria y rehacerla hasta dejaria a completa satisfacciOn de Ia
SupervisiOn de obra.
Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de Ia Supervision de obra de existir vicios ocultos y
estos no pudieran ser comprobados.
Si Ia SupervisiOn de obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede
proponer al Contratante Ia aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.
La responsabilidad del Contratista por faltas que en ia obra pudieran advertirse, se extiende al
supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construed& imputable al
Contratista como a una indebida conservacion de las unidades de obra, aunque estas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por Ia Supervision, inmediatamente despues de su
construed& o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a serializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en
Ia normativa vigente. Los gastos que origine Ia senalizacion se abonaran en Ia forma que se
establezca en eI proyecto; en su defecto seran de cuenta del contratista.
En caso de que fuese necesaria Ia realizaciOn de trabajos nocturnos estos deberan ser
previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados solamente en las unidades de
obra que el indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos nocturnos.
8. SEGURIDAD DE OBRA
Corn plementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la
ejecucion de Ia obra, Ia misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusiOn de los desvios hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.
Durante las diversas etapas de Ia construccion, las obras se mantendran, en todo momento, en
perfectas condiciones.
El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevenciOn y control de
incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En
todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar Ia propagacion de
los que se requieran para Ia ejecucion de las obras, asi como de los dalios y perjuicios que
puedan producir.
Co
9. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista esta obligado a realizar las visitas tecnicas, mediciones y cua quier activida
estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:1996.
El Contratista debera cumplir con Ia normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicaciOn en
su actividad. Al respecto debera presentar Declaracion Jurada de cumplimiento de Ia
normatividad legal vigente y de Ia implementacion de algunas actividades seguidamente
detallada:
Las condiciones que se refieren los literates precedentes, deberan ser cumplidas dentro los
quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de Ia suscripciOn del contrato.
En caso no se haya solicitado Ia entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.
Solo sera posible iniciar un procedimiento de conciliaciOn o arbitraje dentro de los quince (15)
dias habiles despues de ocurrida la controversia si la valorizaciOn de la parte en discusion
representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.
Recibira todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funci6n, las
cuales estaran estrictamente relacionadas con esta.
La ENTIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a traves del Supervisor y/o
inspector quien sera el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion de la obra y del cumplimiento del contrato.
El Supervisor y/o inspector, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique Ia buena
marcha de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el retiro de los materiales o
equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones tecnicas, para asegurar la
calidad de Ia obra, y resolvers las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecuci6n.
El Supervisor y/o inspector no tendra autoridad para modificar el contrato.,
El Supervisor y/o inspector tiene facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del
Contratista que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o
desacate sus indicaciones, dando cuenta a la Entidad.
•
4
1
El cuaderno de obra, segun Ia etapa del proyecto que co el me
comunicaci6n ordenado entre el contratista y el supervisor; estara fisi e bajo Ia cust
responsabilidad del contratista, y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante
autoridades de Ia ENTIDAD.
En el cuaderno de obra; el contratista anotara:
a. Para decision del Supervisor y/o inspector: sus pedidos, consultas, observaciones,
relacionadas al proceso de acuerdo al cumplimiento del contrato.
Para informe del Supervisor: sus reclamos y planteamientos en general vinculados al proceso
que excedan Ia capacidad de decisiOn del Supervisor, pero que necesariamente requieren de
su pronunciamiento.
Para conocimiento del Supervisor: transcribira el texto de sus gestiones, que en directa
relaciOn a su contrato, haya formulado ante la ENTIDAD.
Solicitud de recepcion de Obra.
b. Para ser cumplido por el contratista: sus ordenes y observaciones, asi como las
respuestas a las consultas, pedidos de aclaraciOn que le hubieran sido formulados dentro de
los cinco (5) dias calendario de planteados.
Para conocimiento del contratista: sus opiniones sobre los reclamos, planteamientos y _el_
tramite dado, dentro de los cinco (5) dias calendario de formulado.
El Supervisor ordenara que se retiren de Ia obra, por cuenta del contratista, los materiales que
han sido rechazados por su mala calidad, dejandose constancia en el Cuaderno de Obra.
Las interrupciones 0 atrasos que eventualmente pudieran experimentar las obras a
consecuencia del rechazo de materiales que no satisfagan las condiciones del contrato, no
generan ampliaciOn de plazo.
1.
19. OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con Ia ejecuciOn de la obra que deben ser anotados en el
Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotaciOn el Inspector/Supervisor o el Residente,
segiin quien sea el que efectue Ia anotaciOn. Las solicitudes a Ia Entidad que se realicen como
consecuencia de lasth,urrei icias anoimias en ei Cuaderno de Obra, se haran -difectaniente a Ia
Entidad, por medio de comunicacion que deje constancia de dicha solicitud.
Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
regulados en el Reglamento.
La ejecuciOn de obras adicionales sera causal de ampliacion de plazo sOlo si estas conllevan la
modificaciOn del Calendario de Avance de Obra.
I)}
Sr. ' !A
quince (15) dias siguientes.
Si el Contratista no presenta Ia liquidaciOn en el plazo previSto;- - elaboraciOn
responsabilidad exclusiva de la Entidad en identico plazo, siendo los gastos de cargo
contratista. La Entidad notificara Ia liquidaciOn al contratista para que este se pronuncie dentro de
los quince (15) dias siguientes.
La liquidaciOn quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada
por la otra dentro del plazo establecido.
Toda discrepancia respecto a la liquidaciOn se resuelve segun las disposiciones previstas para Ia
solucion de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del
cobro de Ia parte no controvertida.
No se procedera a Ia liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.
Luego de haber quedado aprobada o consentida Ia liquidaciOn, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo.
Con la liquidaciOn, el contratista entregara a Ia Entidad la minuta de Declaratoria de Fabrica o Ia
Memoria Descriptiva Valorizada, segiin sea eI caso.
28. PENALIDADES
Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en Ia ejecuciOn de Ia obra, objeto del contrato, Ia
Entidad le aplicara-- al coi-itratista 1.- ma penalidad por cads dia de atraso, hasta por un
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera
deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en Ia liquidaciOn final; o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de Ia ejecuciOn de la garantia de fiel cumplimiento.
La penalidad se aplicara autornaticamente y se calculara de acuerdo al procedimiento
establecido en el articulo 165° del Reglamento.
Cuando se Ilegue a cubrir el monto maxim° de la penalidad, Ia Entidad podra resolver el
contrato por incumplimiento.
Por Incumplimiento del Contrato.- La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutara en su
totalidad, solo cuando la resoluciOn por la cual la Entidad resuelve eI contrato por causa
imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. El monto de las garantias
correspondera integramente a Ia Entidad, independientemente de la cuantificacion del datio
efectivamente irrogado.
0}
V5t FA1: '
N PENALIDADES MULTA
CARTEL DE OBRA
5 Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro del plazo establecido en 2/1000
las especificaciones tecnicas y/o el contrato. La multa por dia de atraso sera:
PRUEBAS Y ENSAYOS
7 Cuando el contratista no realice las pruebas y ensayos oportunamente para 1/1000
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones La multa diaria sera:
RESIDENTE DE OBRA
8 Cuando el Ing. Residente de la Obra no se encuentre en forma permanente en 1/1000
la obra La multa diaria sera:
✓ SEGURIDAD DE OBRA
Debera acreditar 12 MESES de experiencia acumulada a partir de Ia IncorporaciOn en el
colegio profesional respectivo en i) ingeniero de seguridad de Obras en general al objeto
de la Convocatoria.
✓ ADMINISTRADOR DE CONTRATOS
Debera acreditar 24 MESES de experiencia acumulada a partir de Ia IncorporaciOn en el
colegio profesional respectivo en i) administrador de contratos de Obras en general al
objeto de Ia Convocatoria.
✓ ESPECIALISTA EN COMPUTACION
Debera acreditar 12 MESES de experiencia acumulada a partir de Ia Incorporacion en el
colegio profesional respectivo en i) tecnico de computacion de Obras en general al
objeto de la Convocatoria.
✓ ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
Debera acreditar 12 MESES de experiencia acumulada a partir de Ia IncorporaciOn en el
colegio profesional respectivo en i) auxiliar de contabilidad de Obras en general al objeto
de Ia Convocatoria.
✓ TOPOGRAFO
Debera acreditar 24 MESES de experiencia acumulada a partir de Ia IncorporaciOn en el
colegio profesional respectivo en i) topografo de Obras en general al objeto de Ia
Acreditacion:
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conform idad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentaciOn que, de manera fehaciente demuestre Ia experiencia
del personal profesional clave propuesto.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 8 referido al plantel
profesional clave propuesto para Ia ejecucion de Ia °by,.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape); para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
,--;:\, ,NO... ,L4k
/ ('•".".":::ii,,
.R.c -•
,7:w ;kx,. ,- 1 e.)
•; Gt:,,.V J.
,A...4• , ...-, .r, r 1.,fr
01
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba Ia promesa de consorcio, segun corresponda.
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
Acreditaci6n:
• Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros pUblicos con una
antiguedad no mayor de treinta (30) dias calendario a Ia presentaciOn de ofertas, computada desde
Ia fecha de emisiOn.
• En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analog°, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segun
corresponda, expedido por registros publicos con una antiguedad no mayor de treinta (30) (Has
calendario a Ia presentaci6n de ofertas, computada desde Ia fecha de emisiOn.
1 La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificaciOn contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 28
del Reglamento. Los requisitos de calificaciOn son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
Requisitos:
• RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero electricista
• ADMINISTRADOR DE OBRA
Contadnr coleniado
•• ESPECIALISTA EN SALUD
Medico cirujano
• ESPECIALISTA EN COMPUTACION
Tecnico en computaciiin
• ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
Tecnico en contabilidad
• TOPOGRAFO
Tecnico en topograffa
Acreditacion:
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 8 referido al plantel
profesional clave propuesto para la ejecuciOn de la obra.
Para acreditar la habilitaciOn de los profesionales sera con declaraciOn jurada legalizada.
v SEGURIDAD DE OBRA
Debera acreditar 12 MESES de experiencia acumulada a partir de Ia IncorporaciOn
en el colegio profesional respectivo en i) ingeniero de seguridad de Obras en
general al objeto de la Convocatoria.
V ADMINISTRADOR DE OBRA
Debera acreditar 24 MESES de experiencia a,:umulada a partir de Ia IncorporaciOn
en el colegio profesional respectivo en i) administrador de Obras en general al
objeto de la Convocatoria.
11
.t.") .%*
c.)
(
:1‘1".
. ;'... c'
v ESPECIALISTA EN SALUD 1-41A,C HO .*` - ',,-.'1., yy'
Debera acreditar 12 MESES de experiencia acumulada a park e corporaciOn /
0,4c00
en el colegio profesional respectivo en i) especialista de salud en Obras en general
al objeto de Ia Convocatoria.
/ ESPECIALISTA EN COMPUTACION
Debera acreditar 12 MESES de experiencia acumulada en i) tecnico de
computaciOn en Obras en general al objeto de Ia Convocatoria.
V ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
Debera acreditar 12 MESES de experiencia acumulada en i) auxiliar de
contabilidad en Obras en general al objeto de la Convocatoria.
1TOPOGRAFO
Debera acreditar 24 MESES de experiencia acumulada i) topOgrafo en Obras en
general al objeto de la Convocatoria
AcreditaciOn:
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentaciOn que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal profesional clave propuesto.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 8 referido al plantel
profesional clave propuesto para la ejecuciOn de la obra.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cOmputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
Importante
.........._. .,,..,
pan .e. m. • , + ..........,.., “, ..., .. -.•e,. .:, ... • ... ...., ..Y.6.* ....,
*.........,....-MW .............M .-^, ,1,..,...,....., .-‘ •,a ...• , -.,,. ,,,....,.... , vw, ...,,,, , .... v
AcreditaciOn:
Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcion y conformidad; contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidaciOn; o contratos y cualquier otra documentaciOn de la cual se
desprenda fehacientemente que Ia obra fue concluida, asi como su monto total.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumiO en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cenira al metodo descrito en Ia Directiva "ParticipaciOn de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaciOn de Ia promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participackin se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio yenta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a Ia
fecha de suscripciiin.
SEC-4 E (ARIA At s4,
k ivc2,e,
Gr.
---:-:'-' n.,...
---
n- t--.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 9 refe --(5,' la4
experiencia en obras en general del postor. •"-- 1 .I. .i.,
. 10
iyo
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servira para acreditar -
experiencia en obras en general.
Importante
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UN MILLON CON 00/100
SOLES en Ia ejecuci6n de obras similares, durante los 10 atios anteriores a Ia fecha de Ia
presentaciOn de ofertas, correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.
Se considerara obra aimilar a zip as de rcdes de distribucion primaria y secui-idaria con monttv3,
suministro ampliaciOn remodelaciOn de redes de distribuciOn, electrificaciOn de localidades, centros
poblados, electrificacion industrial.
Acreditacion:
Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepciOn y conformidad; contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidaciOn; o contratos y cualquier otra documentaciOn de la cual se
desprenda fehacientemente que Ia obra fue concluida, asi como su monto total.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ia promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciOn convocados antes del
20.09.2012, la calificaciOn se celiira al metodo descrito en la Directiva "ParticipaciOn de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaciOn de Ia promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciOn se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio yenta publicada por Ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripciOn.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia en obras similares del postor.
Importante
, .. , .. .