Est Previo Mtto Alojamiento y Bateria Sanitaria PDF
Est Previo Mtto Alojamiento y Bateria Sanitaria PDF
Est Previo Mtto Alojamiento y Bateria Sanitaria PDF
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
“CENAC INGENIEROS”
INDICE
1. ANTECEDENTES
ASPECTOS ECONÓMICOS
ASPECTOS TÉCNICOS
ASPECTOS REGULATORIOS
OTROS ASPECTOS
¿QUIÉN VENDE?
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DEL
PROCESO.
3.1 OBJETO
3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS
3.3 TIPO DE CONTRATO
NORMAS APLICABLES
NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS
Página 3 de 196
1. ANTECEDENTES
La CENAC DE INGENIEROS como adquisiciones previas ha realizado la contratación de objetos similares al presente
proceso en las cuales se puede evidenciar las siguientes:
1.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS Y/O SIMILARES
La entidad se permite aclarar que una vez realizada la consulta en la página del SECOP, se evidencian características
similares pero no iguales a las que requiere satisfacer la entidad, por tal motivo, se hace relación como se evidencia a
continuación:
Página 4 de 196
EL EJÉRCITO NACIONAL dando cumplimiento a los planes de fortalecimiento de la infraestructura con el recurso de
gastos de funcionamiento, se hace necesario REALIZAR EL “MANTENIMIENTO Y ADECUACION ALOJAMIENTOS
DE TROPA: BATALON DE INFANTERIA AERO TRANSPORTADO N°20 (BISER 20), BATALLON DE
INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°7 (BITER 7), MANTENIMIENTO BATERIA
SANITARIA BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°18 MANUEL DEL
POMBO (BITER 18) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2019. HASTA POR UN VALOR DE QUINIENTOS SESENTA Y
UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 561.865.000,00).
El Ejército Nacional de acuerdo a su misión constitucional, viene adelantando diferentes tareas de seguridad y defensa
a lo largo y ancho del territorio nacional, para adelantar de manera correcta su misión, ha establecido de forma objetiva
Bases Militares en diferentes zonas de nuestra geografía.
Los proyectos de mantenimiento a los Alojamientos de tropa buscan proveer infraestructuras adecuadas para el
personal militar que habita y labora en las instalaciones objeto de intervención, brindando el confort necesario para el
personal que usa los espacios anteriormente mencionados.
Página 5 de 196
Por esto se hace necesario el mantenimiento mayor (correctivo o preventivo) de estas instalaciones, las cuales una vez
intervenidas deberán garantizar la seguridad y las condiciones mínimas de confort para el personal que habita o labora
en ellas.
Aunado a lo anterior es importante indicar que las edificaciones, deben tener un uso y un mantenimiento acorde y
adecuado, una edificación en buen estado ha de ser un lugar seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a
sus habitantes. Las edificaciones a medida que envejecen presentan peligros tales como simples accidentes, el escape
de gas, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de
conservación elimina peligros y aumenta la seguridad."
"Por consiguiente, las edificaciones tanto en su conjunto como en cada uno de sus componentes, debe tener un uso y
una conservación, así como un mantenimiento adecuado. Una edificación pública en buen estado se consigue con el
uso debido y el mantenimiento de sus elementos e instalaciones, evitando o retrasando el deterioro, y consiguiendo de
esta forma las siguientes propiedades:
- Seguridad: Los edificios, a medida que van envejeciendo, si no se realiza mantenimientos convenientemente, originan
peligros, en razón directamente proporcional a su falta de mantenimiento. Conservando el edificio en buen estado, se
reducen peligros y se aumenta la seguridad del mismo.
- Duración y economía: Si el edificio está en buen estado, dura más, envejece más dignamente y se puede disfrutar
mucho más"
Página 6 de 196
Con el fin de analizar el desarrollo del sector se tomará como marco de referencia el estado actual del sector de la
construcción en Colombia, ya que el objeto se centra en este tipo de actividades.
La Actividad de construcción está catalogada dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas aquellas
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía.
El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la
formación del ingreso nacional y del producto nacional. En este sector se incluyen las empresas y organizaciones
relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales
para la construcción, etc.
Se consultó el boletín técnico alrededor de la construcción el cual presenta información de 16 investigaciones, desde el
punto de vista de indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios e índices. Los indicadores de construcción
se presentan considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.
INDICADORES MACROECONÓMICOS
En el primer trimestre de 2019 (enero-marzo), el PIB a precios constantes aumentó 2,8% con relación al mismo
trimestre de 2018. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un
decrecimiento de 5,6% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la
variación anual negativa en los subsectores de Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (-8,8%)
Página 7 de 196
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2019 (enero-marzo) frente al
primer trimestre del año anterior para algunos países de América Latina, si bien se observan tasas de crecimiento
positivas, el mayor incremento es presentado por Colombia (2,8%) y Perú (2,3%). En lo referente al valor agregado de
la construcción, se destaca el crecimiento de Perú (1,8%) y Chile (2,8%), mientras que México y Colombia presentaron
un decrecimiento de (-0,8%) y (-5,6%) respectivamente.
En diciembre de 2018 se observó una variación mensual de 0,30%, tanto para el IPC total como para el IPC Vivienda.
A su vez, la variación anual del IPC total fue de 3,18% y el IPC de vivienda 4,13%.
Página 8 de 196
En diciembre de 2018 frente a diciembre de 2017, el IPC de vivienda registró las mayores contribuciones en: Bogotá
(4,39%), Medellín (4,51%), Cali (3,79%), Barranquilla (4,89%) y Bucaramanga (2,65%), aportando en conjunto 3,29
puntos porcentuales a la variación anual total del IPC de vivienda (Grafico 5)
Página 9 de 196
Empleo
En el trimestre móvil noviembre 2018 - enero de 2019, el número de ocupados en el total nacional fue 22.355 miles de
personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,8% de los ocupados. Respecto al
trimestre móvil noviembre 2017 - enero 2018, la población ocupada en el total nacional disminuyo 0,1%, mientras que
los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 8,0%. Para el trimestre móvil noviembre 2018 - enero 2019,
1.514 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 87,6% estaban ubicados en las
cabeceras (1.327 miles de personas) y el 12,4% (187 miles de personas) en centros poblados y rural disperso.
La importancia que tiene el sector de la construcción en los países en vía de desarrollo es indiscutible, por un lado, para
el grueso de la población, la vivienda es el principal medio de acumulación de riqueza y reducción de pobreza, y por el
otro, la construcción de edificaciones no residenciales es uno de los principales encadenamientos hacia atrás con la
producción y la generación de empleo en los otros sectores de la economía.
Para el DANE, las mediciones estadísticas del sector construcción las componen los subsectores de edificaciones y de
obras civiles, a los cuales aplican metodologías diferentes según las particularidades de plazo, inversión, monto y
estructura de proyectos. Los dos subsectores tienen, respectivamente, participaciones promedio del 2,74 % y 2,85 %
del PIB total nacional desde el año 2000, como se muestra en la figura 1. El subsector de edificaciones está relacionado
con la construcción o reparación de inmuebles y con la actividad de oferta y demanda de vivienda. El segundo
subsector de obras civiles contempla el comportamiento sectorial en la construcción o reparación de obras de
infraestructura vial, eléctrica, aeroportuaria, entre otras, que corresponden a la medición de la inversión y desarrollo de
la infraestructura.1
En el primer trimestre (enero-marzo) de 2019, el número de ocupados en el total nacional fue 21.945 miles de personas.
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,4% de los ocupados. Respecto al primer
trimestre (enero-marzo) de 2018, la población ocupada en el total nacional aumentó 0,5%, mientras que los ocupados
en la rama de Construcción aumentaron 10,5%.
1
file:///C:/Users/pedro.rodriguezr/Downloads/Dialnet-ModelamientoDelCicloDeLaConstruccionEnColombiaMedi-5922308.pdf
Página 10 de 196
Para el primer trimestre (enero-marzo) de 2019, 1.397 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la
Construcción; de estos el 87,8% estaban ubicados en las cabeceras (1.226 miles de personas) y el 12,2% (171 miles de
personas) en centros poblados y rural disperso.
PRECIOS E ÍNDICES
En enero de 2019, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda ICCV, registró una variación mensual de 0,74%,
frente a diciembre de 2018. En enero de 2019 el Índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, registró una
variación mensual de 0,85%, frente a diciembre de 2018.
Página 11 de 196
El índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), muestra el comportamiento de los costos de los principales
insumos utilizados en la construcción de vivienda, por lo tanto es un importante punto de referencia para la actualización
de presupuestos, contratos y demás aspectos relacionados con la evolución de los precios de este tipo de construcción.
Por grupos de costos, durante el mes de enero de 2019, la mayor variación mensual la registró el grupo Mano de obra
con 1,50%, frente a diciembre de 2018. Siguiendo la tendencia del ICCV, en el Índice de Costos de la Construcción
Pesada (ICCP) el grupo Mano de obra registró la mayor variación positiva con 2,99%, durante el mes de enero de 2019
en comparación con Diciembre 2018
En enero de 2019, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un aumento de
0,17%, respecto a diciembre de 2018. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una
variación de -0,03% con relación al mes de diciembre de 2018
Página 12 de 196
En el cuarto trimestre de 2018 (octubre-diciembre), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles
registraron un aumento de 5,3%, con relación al cuarto trimestre del año anterior. Las obligaciones adquiridas en obras
civiles en el cuarto trimestre de 2018 registraron una variación de 5,2% frente al cuarto trimestre del año anterior. El
aumento en los pagos efectuados obedece principalmente al grupo de construcciones para la minería y tuberías para el
transporte que aumentaron en un 6,7% sus pagos y aportaron 2,3 puntos porcentuales a la variación anual.
Página 13 de 196
Página 14 de 196
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios
representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual
del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia
se hace mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Página 15 de 196
Perspectiva financiera:
Los indicadores financieros permitirán a la Administración medir o cuantificar la realidad económica y financiera de las
personas jurídicas y naturales interesadas en participar en el proceso y su capacidad para asumir las diferentes
obligaciones.
Los oferentes deberán cumplir con los requisitos mínimos, que demuestren la solidez financiera y económica, brindando
la certeza de su estabilidad, permanencia, sostenibilidad económica, financiera y organizacional, lo cual incide
directamente en el desarrollo óptimo del alcance del objeto a contratar.
Para el presente proceso de contratación se manejarán los indicadores establecidos en los numerales 3 y 4 del Artículo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Reglamentario 1082 del 26 mayo de 2015.
Se realizó un análisis financiero tomando como base la siguiente información, con el fin de determinar los requisitos de
Capacidad financiera y Capacidad organizacional para el presente proceso:
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados
Unidos (antes del 27 de noviembre de 1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un
certificado de cambio). La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se
realiza la negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y
certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. Para mayor
información sobre la metodología de cálculo puede consultarse la Circular Reglamentaria Externa del Banco de la
República DODM-146 (Asunto 8).
El Banco de la República informa que a partir del 1 de noviembre de 2016 obtiene la información de la tasa de cambio
del peso colombiano que provee la Superintendencia Financiera de Colombia directamente de su web service el cual
suministra exclusivamente la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Por lo anterior la información de
promedios ponderados de Compra y Venta de esta tasa de cambio solo está disponible en nuestras páginas hasta el 31
Página 16 de 196
de octubre de 2016.
Tasa de cambio
representativa
FECHA
del mercado
(TRM)
12/08/2019 3.382,71
11/08/2019 3.382,71
10/08/2019 3.382,71
09/08/2019 3.394,61
08/08/2019 3.431,28
07/08/2019 3.431,28
06/08/2019 3.459,47
05/08/2019 3.365,78
04/08/2019 3.365,78
03/08/2019 3.365,78
02/08/2019 3.329,23
01/08/2019 3.291,79
Es importante dar una revisión de las variables macro económicas que puedan afectar los precios en el sector, las
cuales de acuerdo a su variación pueden generar un aumento o disminución de los mismos, entre las más
representativas podemos encontrar la inflación y la tasa de cambio representativa del mercado, las mismas durante el
año han demostrado las siguientes tendencias:
Página 17 de 196
BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN
Mantenimiento Alojamiento De Tropa Batallón instrucción, ENTRENAMIENTO Y
entrenamiento y reentrenamiento No 7 Jose Miguel Pey y REENTRENAMIENTO No 7. Ubicado en el
01. Andrade” (BITER7) de acuerdo a ficha técnica departamento de META, en la ciudad de
CUBARRAL
BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN
Mantenimiento de baterías sanitarias Batallon de instrucción ENTRENAMIENTO Y
entrenamiento y reentrenamiento No 18 “Manuel Pombo” REENTRENAMIENTO No 18. Ubicado en
(BITER18) de acuerdo a ficha técnica el departamento de ARAUCA, en la ciudad
de SARAVENA
INFORMACIÓN BÁSICA
Para la elaboración de los estudios de pre factibilidad, se cuenta con información básica de levantamiento del área a
intervenir, el cual detalla la población objetivo, aspectos socio – económicos, proyección de la Fuerza en la zona,
medidas, etc., permitiendo determinar el alcance de los trabajos de mantenimiento necesarios para llevar a cabo su
correcta ejecución.
El proyecto busca proveer la infraestructura adecuada para el personal militar que habita y labora en las instalaciones
objeto de intervención, brindando las condiciones de seguridad y confort necesarios.
ESTUDIOS PREVIOS
e) Especificaciones técnicas
f) Memorias de Cálculo
g) Planos Arquitectonicos
h) Especificaciones técnicas Centro de costos
REFERENTES
Para la propuesta se contemplaron algunos referentes que contribuyeron a la consecución de la idea tales como:
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS2000.
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (2010).
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP (2010).
Norma NTC 1500para instalaciones hidrosanitarias internas
Decreto 190 de 2004
Diseños de ingeniería hidráulica, eléctrica y estructural
Modelaciones de fucnionamiento
ASPECTOS REGULATORIOS:
Comercialmente está permitido y regulado por el Código de Comercio, por cuanto se establecen características
especiales para el cumplimiento del objeto del presente proceso de selección, y son bienes y/o servicios que se
encuentran en el mercado, regulado por las normas de comercio colombiano. El MDN – EJÉRCITO NACIONAL –
CENAC DE INGENIEROS tiene la capacidad jurídica para adquirir estos bienes y/o servicios, ésta en capacidad de
contraer derechos y obligaciones y hacerlos exigibles dentro del proceso. Analizado el objeto del presente proceso,
legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del proceso contractual es de carácter lícito, y
desarrolla los preceptos que incorporan los artículos 1518 y 1519 del Código Civil, y la normatividad contractual,
contribuye a la aplicación del principio de transparencia, establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, además el
objeto está conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el
cumplimiento de la misión institucional, en satisfacción del interés general y la continua prestación del bien y/o servicio.
Se estima que los impactos ambientales del proyecto serán eventuales y menores; por lo tanto las actividades del
programa de manejo ambiental están encaminadas a prevenir, corregir, mitigar y compensar los impactos resultantes de
las actividades realizadas para los mantenimientos a las instalaciones del batallon de infanteria No 20. Ubicado en el
deartameto de meta, en la ciudad de villavicencio, del batallón de instrucción entrenamiento y reentrenamiento No 7,
ubicado en el departamento de meta, en la ciudad de cubarral y del batallón de instrucción entrenamiento y
reentrenamiento no 18. Ubicado en el departamento de arauca en la ciudad de saravena, las cuales corresponden
principalmente al manejo de la generación de residuos sólidos ordinarios, RESPEL, residuos contaminados con PCB
Página 19 de 196
(bifenilos policlorados) y RCD (residuos de construcción y demolición); así mismo, contempla en menor grado el manejo
del ruido que se generaría y el polvo que se levantaría como consecuencia de los trabajos.
Generación de residuos con PCB: todos aquellos elementos, sustancias, fluidos, materiales y equipos que
se descartan, rechazan o entregan entre otros, en cualquier estado que contengan PCB en una concentración
igual o superior a 50 ppm., así como cualquier otro elemento que entre en contacto directo con estos en alguna
actividad, incluida la ropa de trabajo.
Perturbación del tránsito y la movilidad: La fase constructiva del proyecto conlleva la realización de
transportes y acarreos, actividades que implican la entrada y salida de vehículos hacia la obra, hecho que
eventualmente puede entorpecer y ralentizar de forma temporal del tráfico vehicular. Este impacto también
causará molestias, incomodidades y cierto grado de inseguridad para los vehículos que transiten por esta vía.
Emisión de material particulado: Se contemplan las emisiones generadas de manera temporal que son
inherentes a las actividades de demolición masiva o puntual, como movimientos de tierra (excavación y carga),
transporte de materiales y residuos, y trabajos de corte y pulido.
Estos impactos ambientales serán objeto por parte del Contratista, de un PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL
(PMA) el cual debe alinearse con la Guía de Manejo Ambiental de obras de la CENAC INGENIEROS y contendrá las
estrategias, programas y proyectos orientados al establecimiento de las medidas de prevención, mitigación, corrección y
compensación de estos impactos; así mismo, debe estructurarse el Plan de Monitoreo y Seguimiento (plan que
garantiza el cumplimiento de las medidas de manejo e indicaciones contenidas en el PMA y permite evaluar mediante
indicadores el desempeño ambiental previsto y eficacia de las medidas adoptadas).
Página 20 de 196
Para el desarrollo del mantenimiento de la red eléctrica se debe elaborar Plan de Contingencia con su respectivo
análisis y valoración de riesgos (conjunto de estrategias, procedimientos operativos e información documental que
permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias que se puedan presentar durante la vida de la obra).
Igualmente, de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 “por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional”, el contratista deberá elaborar un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SGSST) el cual incluirá las acciones conjuntas entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de
las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Por otro lado, durante la ejecución del proyecto, deberá darse cabal cumplimiento, entre otras y sin limitarse, a las
siguientes normas: Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “Se
Prohíbe Descargar, Sin Autorización, los Residuos, Basuras y Desperdicios y, en General, Desechos que Deterioren los
Suelos o Causen Daño o Molestia a Individuos o Núcleos Humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley
99 de 1993, al Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector
Ambiente” Resolución No. 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las
actividades de construcción y demolición – RCD…” Y Resolución No. 541 de 1994 “Por medio de la cual se regula el
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y
agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”, Resolución 222
DE 2011 “Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que consisten,
contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)” y Resolución No. 1741 de 2016 “Por la cual se
modifica la Resolución No. 222 de 2011 y se adoptan otras disposiciones” y la Guía No. 5 “Mantenimiento de Equipos
con aceites Dieléctricos” del MINAMBIENTE.
Teniendo como base lo estipulado por la Resolución No. 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de
los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones”, el
contratista de la obra para la ejecución del contrato deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes artículos:
Artículos 13 14. Referentes a la implementación y contenido del programa de manejo ambiental de RCD.
3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos.
4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, reservas forestales,
áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales, caños, páramos, humedales manglares y
zonas rivereñas.
Página 21 de 196
Teniendo como base lo estipulado por el Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente “la prevención y
el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”; en caso de presentarse
generación de residuos peligrosos durante el proyecto se deberá tener en cuenta lo establecido en el CAPITULO III,
artículo 10 de las obligaciones y responsabilidades del generador. De la norma en cita.
Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador no podrá superar
un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante la
autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté almacenando residuos o
desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a
prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los
efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998.
Durante este período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más
adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social.
Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos peligrosos que él
genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos
ocasionados a la salud y al ambiente.
Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo
o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.
Las actividades de mantenimiento de equipos con aceites dieléctricos ocupan un lugar importante dentro de la gestión
de los PCB, por lo tanto resulta necesario identificar y describir instrumentos de gestión para el cumplimiento de las
obligaciones en la normativa ambiental vigente que permitan articular acciones y procedimientos para evitar prácticas
inadecuadas y se asegure una larga vida útil para los equipos.
Página 22 de 196
En virtud de lo anterior se debe formular e implementar en el plan de gestión de residuos peligrosos la Gestión integral
de Bifenilos Policlorados PCB para aquellos residuos resultantes del mantenimiento preventivo de los
transformadores.
Por lo anterior, el contratista debe dar estricto cumplimiento en lo que corresponda a la Resolución No. 222 de 2011 y
Resolución No. 1741 de 2016, principalmente los siguientes Artículos:
ARTÍCULO 23. Las instalaciones en donde se realice el tratamiento, aprovechamiento, recuperación o disposición final
de residuos contaminados con PCB darán cumplimiento en lo que corresponda a lo establecido en el Decreto 4741 de
2015 y Decreto 2820 de 2010.
ARTÍCULO 24. Los residuos generados durante la manipulación de los equipos contaminados con PCB deberán ser
manejados de acuerdo con la normatividad ambiental vigente en materia de RESPEL.
ARTÍCULO 26. Se debe prevenir y evitar la contaminación cruzada de los equipos con fluidos que contengan PCB.
Para tal fin, previamente a la realización de los mantenimientos, se debe verificar que no estén contaminados con PCB.
C) IMPACTO SOCIAL
De acuerdo a la evaluación socio ambiental del proyecto, la ejecución y operación del proyecto tendrá los siguientes
impactos en el ámbito social:
Generación de empleo: Proyectos de este tipo requieren la contratación de mano de obra calificada y no
calificada para su ejecución. Estos empleos se darán en los campos de mantenimiento, adecuación,
construcción, administración, de la etapa constructiva del proyecto. Este impacto se considera positivo, sin
embargo, en vista de la magnitud de las obras civiles y trabajos contemplados en este proyecto, los empleos
directos e indirectos que se generen son temporales.
Durante las actividades del mantenimiento infraestructura eléctrica, se debe garantizar la seguridad del personal de la
Unidad y la población del área de influencia indirecta, los trabajadores y usuarios finales, para lo cual se deberá cumplir
como mínimo con los siguientes requisitos:
Página 23 de 196
Afectación de la salud y seguridad de los trabajadores de las obras: Este impacto puede ser de tipo
negativo o perjudicial puesto que el desarrollo de las actividades de construcción tiene implícitos un conjunto
de factores de riesgo que pueden afectar la salud y la seguridad de la población trabajadora e igualmente, de
la población ajena a las obras. En este sentido los índices de frecuencia y severidad de accidentes, así como
los de morbilidad y mortalidad en las obras, los reportes de incidentes o los de quejas y reclamos, pueden
incrementarse de no ser aplicados los procedimientos establecidos para realizar las diferentes actividades, los
procedimientos relacionados con el manejo y almacenamiento de los materiales, equipos y herramientas y por
una actitud inadecuada hacia el riesgo, que asuma el personal vinculado con las obras o la población que
potencialmente puede verse afectada por ellas.
En este sentido los índices de frecuencia y severidad de accidentes, así como los de morbilidad y mortalidad en las
obras, los reportes de incidentes o los de quejas y reclamos, pueden incrementarse de no ser aplicados los
procedimientos establecidos para realizar las diferentes actividades, los procedimientos relacionados con el manejo y
almacenamiento de los materiales, equipos y herramientas y por una aptitud inadecuada hacia el riesgo, que asuma el
personal vinculado con las obras o la población que potencialmente puede verse afectada por ellas.
Para la ejecución del presente contrato de obra se debe dar estricto cumplimiento a los reglamentos instaurados en la
resolución No. 312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo SG-SST”. Lo anterior será objeto de verificación por parte de la Interventoría y auditado por la
CENAC INGENIEROS de acuerdo con lo estimado en el modo de verificación consignado en el mencionado acto
administrativo.
El incumplimiento de la normatividad, ambiental se sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen
Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011.
¿QUIEN VENDE?
El sector de la construcción se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. Según Camacol, el subsector de
edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación
de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción, mientras que el subsector de obras civiles agrupa
los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías.
Con base en el análisis del sector, las necesidades de las personas y las empresas, se concluye que existe oferta
suficiente para el objeto del presente proceso, y que contamos con empresas legalmente constituidas que pueden
realizar los trabajos que requiere: REALIZAR EL “MANTENIMIENTO Y ADECUACION ALOJAMIENTOS DE TROPA:
ITEM 1 BATALON DE INFANTERIA AERO TRANSPORTADO N°20 (BISER 20), ITEM 2 BATALLON DE
INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°7 (BITER 7), ITEM 3 MANTENIMIENTO BATERIA
SANITARIA BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°18 MANUEL DEL
Página 24 de 196
POMBO (BITER 18) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2019. HASTA POR UN VALOR DE QUINIENTOS SESENTA Y
UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 561.865.000,00).
Dentro del análisis del sector en la plataforma del PIE (PORTAL DE INFORMACION EMPRESARIAL) se evidencia las
empresas que cuya actividad económica es construcción, dentro de ellas se encuentra:
Página 26 de 196
civil
ANDALUCIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
M Y M CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA civil
muros y techos s.a. ingenieros arquitectos F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA MADECONS SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
MGLINGENIEROS SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
A&S CONSTRUCTORES LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUPROYECTOS LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales
MONTAJES SAVART F4112 - Construcción de edificios no residenciales
CUBREACRIL SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
DURANES SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para la
INCITECO SAS construcción de edificios y obras de ingeniería civil
F4390 - Otras actividades especializadas para la
SUBA Y SUBA LTDA. construcción de edificios y obras de ingeniería civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CASTELL CAMEL SAS civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUCTORA ECCO SAS civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CNV CONSTRUCCIONES S.A.S civil
BARRIO TALLER LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para la
SOHINCO CONSTRUCTORA SAS construcción de edificios y obras de ingeniería civil
BRAZZO CONSTRUCTORES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORAALKARAW S.A. F4112 - Construcción de edificios no residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUCCIONES PUBENZA SAS civil
ORBIMUNDO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
TEMPLADO SAS civil
iINVERSIONES TULUA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
SANCHEZ CONSTRUCCIONES LTDA civil
F4390 - Otras actividades especializadas para la
ingenieria y herramientas s.a. construcción de edificios y obras de ingeniería civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
JAIME PARRA Y CIA SAS civil
Página 28 de 196
civil
CONSTRUCTORA YADEL SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONDIVAL SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
VIVIENDA 2000 SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para la
FUNDACIONES Y PILOTAJE SAS construcción de edificios y obras de ingeniería civil
F4390 - Otras actividades especializadas para la
CPA CONTRUCCIONES PREFABRICADAS SA construcción de edificios y obras de ingeniería civil
JURI MEJIA Y CIA S EN C F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUNOVA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE COLOMBIA SAS civil
AG CONSTRUCCION Y DISEÑO SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
TECNOURBANA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
METROPOLI SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para la
ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S. construcción de edificios y obras de ingeniería civil
GRUPO VELEZ SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
JIMENEZ CORTES TORO SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
INGENIERIA JOULES MEC LTDA. civil
800196687 F4112 - Construcción de edificios no residenciales
AREA URBANA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para la
RUGELES DURAN ARQUITECTOS construcción de edificios y obras de ingeniería civil
EDIFICAR NEOPROYECTOS S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
HAG SA civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S civil
CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
PRODESA Y CIA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
COMPAÑIA NACIONAL DE INGENIERIA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
CONSTRUCTORA PERFIL URBANO SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
GRUCON S.A.S. civil
ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
SIMPLIFICADA civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUCTORA LANDA SAS civil
CONSTRUCTORA SAN BLAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
INVERSIONES ALCABAMA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
Página 32 de 196
Página 33 de 196
civil
RAMIREZ MARTINEZ SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
NORIEGA CAMPIÑO & CIA S EN C F4111 - Construcción de edificios residenciales
DELTA INGENIERIA S A F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
EICON LTDA civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
C&P CONSTRUCTIONS AND PROJECTS S.A.S civil
INVERSIONES ESPAÑA ARENAS CIA S EN C F4111 - Construcción de edificios residenciales
ATOZ SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
MADE SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA PRESTIGIO S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
METALEX INTERNACIONALSA civil
CONSTRUCTORA CONSUEGRA SANTOS SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
GUIAR GRUPO DE INVERSIONES EN ARQUITECTURA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. CONSTRUCA S.A. civil
GRUPO ANDINO MARIN GRAMA CONSTRUCCIONES S.A F4111 - Construcción de edificios residenciales
SERVICIOS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION DE COLOMBIA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
SIDECOL SAS civil
H.A.C.CONSTRUCTORA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
ESTRUMETAL SA F4112 - Construcción de edificios no residenciales
LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCION SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA EL CASTILLO S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS civil
ROMO Y CIA S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA SOLANILLAS SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
INVERSIONES CLH SA civil
ANGLO ANGULO & CIA SCA F4111 - Construcción de edificios residenciales
RECURSO EXTERNO SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
CONSORCIO MORENO TAFURT.COM F4111 - Construcción de edificios residenciales
RB CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
BUENAVISTA CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
ESPACIO VITAL CONSTRUCTORES SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
MEJOR VIVIR CONSTRUCTORA S.A F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONINGENIERIA SAS civil
Página 36 de 196
civil
CONSTRUCTORA NUMA S.A F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA VERTICE INGENIRIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
RIVA SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONHIME SAS civil
URBANIZA S.A F4111 - Construcción de edificios residenciales
Promotora y Constructora de Proyectos sas F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
EQUIPOS Y VIAS S.A.S civil
CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
VIVIENDAS CIEN POR CIENTO S.A.S civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
SARIA SAS civil
SOLUCIONES CIVILES SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
CALAMAR CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.S F4111 - Construcción de edificios residenciales
PROMOTORA BUEN VIVIR SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para la
TODO EN CONSTRUCIONES CIVILES SAS construcción de edificios y obras de ingeniería civil
CENTRO SUR S.A F4111 - Construcción de edificios residenciales
GAIA+GEA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
INVERSIONES ALANDALUS S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUCCIONES TECNICAS SAS civil
B&B CONSTRUCTORES F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA EL RECREO S.A F4111 - Construcción de edificios residenciales
CIC INGENIERIA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
ASFALTO Y HORMIGON SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONINTEL S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUCTORA SERRANIA SA civil
ARQUITECNOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
INARQ.CO CONSTRUCTORA SALGADO LTDA. F4111 - Construcción de edificios residenciales
C2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la
LADRILLERA ANDINA SA construcción
CONSTRUCTORA SANTA LUCIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
GLOBAL DECOLOMBIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
MERCASUR LTDA EN REESTRUCTURACION F4112 - Construcción de edificios no residenciales
Página 39 de 196
civil
ALTURAS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA GYG SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
INVERSIONES ESCALA SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
INGENIEROS CONTRATISTAS DE COLOMBIA SAS civil
MACO INGENIERIA S.A. MONTAJES, ASESORIAS, F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUCCIONES, OBRAS DE INGENIERIA S.A. civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
MAQUICONSTRUCCIONES SAS civil
BIOTHECNE CI SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CIAM SAS civil
CONSTRUCTORA BARU SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
INVERSIONES MAGLA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SINCELEJO S.A. F4112 - Construcción de edificios no residenciales
MS CONSTRUCCIONES S.A F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SA civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONYSER SAS civil
F4390 - Otras actividades especializadas para la
CONSTRUCCINES JE S.A.S. EN REORGANIZACION construcción de edificios y obras de ingeniería civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
INGENIERIA DINAMICA LTDA. civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUCCIONES GOVAR LTDA civil
INVERSIONES CACIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA EXPERTA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
C2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la
RUIZ MORENO Y CIA S EN C construcción
CONSTRUCTORA DOUQUEM SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
GRUPO ANSES Y CIA S EN C F4111 - Construcción de edificios residenciales
URBARK LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
REDES Y EDIFICACIONES SA civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
BB INGENIEROS SAS civil
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA
ENCISO SOCION SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
G M A DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA civil
Página 41 de 196
civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
P&P CONSTRUCCIONES SAS civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
MARTINEZ Y HOYOS INGENIERA LTDA civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
MURCIA CONSTRUCCIONES SAS civil
LENGUAJE URBANO SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
SYMCO CONSTRUCTORA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSFISA & CIA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
AOO INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL E.U. civil
AMTEL LTDA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para la
SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A.S. construcción de edificios y obras de ingeniería civil
RUIZ AREVALO CONSTRUCTORA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
FM INGENIERIA S.A. civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
FUNDAEQUIPOS SAS civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
IHC SAS INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL civil
CONSTRUCCIONES CAPITAL TOWER SA F4112 - Construcción de edificios no residenciales
ingenieria diseño y consultoria s.a. idc consultores s.a. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS SA civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONCREARMADO LTDA civil
INTERPOLAR SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCCIONES KYOTO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
GERENCIAS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA CANTOR SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
INPROAV SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
HSP CONSTRUCCIONES SAS civil
ORGANIZACIÓN SAN CAYETANO SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
ALICARTE Y CIA S EN C F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
ESINCO S.A. civil
Página 43 de 196
civil
CONSTRUCTORA ORMIGA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
MALFERO S. EN C. civil
C1630 - Fabricación de partes y piezas de madera,
CONCRETOS Y MADERAS SAS de carpintería y ebanistería para la construcción
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
EMINSS SAS civil
CONSTRUCTORA ARQUIMEG SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
ALCA INGENIERIA SAS civil
TENCO S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTUCTORA INMOBILIARIA E INVERSIONES JOSE LIBARDO
CARDONA Y CIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
PROAIRE S.A.S civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
KMA CONSTRUCCIONES SAS civil
CAMPOS SAAB SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
NUWA LTDA civil
CONTRATISTAS ASESORES CONSTRUCTORES CONACO S.A.
CONTRATISTAS ASESORES CONSTRUCTORES CONACO S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
HAPIL INGENIERIA SAS civil
F4390 - Otras actividades especializadas para la
Constructora LC S.A.S. construcción de edificios y obras de ingeniería civil
SOPROTEC SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
MONTPELIER SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS civil
CEM CONSTRUCTORES F4111 - Construcción de edificios residenciales
C2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la
ARCILLAS DE COLOMBIA S.A. construcción
CONSTRUCCIONES APRIX SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA MONAPE SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para la
SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION SAS construcción de edificios y obras de ingeniería civil
CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
ATEMPO INVERSIONES SAS civil
Inverconsultores sas F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUIRTE SAS civil
Página 45 de 196
Página 47 de 196
Página 48 de 196
Página 49 de 196
Página 51 de 196
construcción
C2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la
ALFARERA SANTA RITA SA construcción
C2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la
TEJAR SAN JOSE SAS construcción
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
ASFALTADORA COLOMBIA SAS civil
CONHOGAR S.A F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para la
CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S.A. construcción de edificios y obras de ingeniería civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S. civil
CONVEL S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales
C2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la
ALFARERA BUENA VISTA SAS construcción
C2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la
LADRILLEROS ASOCIADOS SAS construcción
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S. civil
JAVIER LONDOÑO SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
INGENIEROS UNIDOS Y ASOCIADOS LIMITADA F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONINSA RAMON H S.A civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA S.A.S civil
INVERSIONES URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SA F4111 - Construcción de edificios residenciales
OPTIMA SAS VIVIENDA Y CONSTRUCCION F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
GISAICO S.A. civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
TOPCO S.A. civil
C2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la
LADRILLERA SAN CRISTOBAL S.A. construcción
C2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la
LADRILLERA ALTAVISTA SA construcción
F4390 - Otras actividades especializadas para la
JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA construcción de edificios y obras de ingeniería civil
C2392 - Fabricación de materiales de arcilla para la
SENCO COLOMBIANA SAS construcción
GESTORA S.A. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
PAECAI SAS civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONCRETOS Y ASFALTOS S.A civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
MINCIVIL SA civil
Página 56 de 196
Página 58 de 196
Página 59 de 196
Página 61 de 196
Página 62 de 196
Página 64 de 196
Página 65 de 196
Página 66 de 196
Página 68 de 196
civil
F4390 - Otras actividades especializadas para la
TRIMECA TRINELCA SAS construcción de edificios y obras de ingeniería civil
CONSTRUCTORA SAN NICOLAS S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales
OPERADORA 1 SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
PROCONSTRUIMOS SAS civil
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
DIEGO JARAMILLO GOMEZ CONSTRUCCIONES SAS civil
PROYECTOS HG SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA PACHON PIÑEROS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA F4111 - Construcción de edificios residenciales
VOTTA FRANCO INGENIERIA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCTORA LOS MANGOS CUCUTA S.A.SIMPLIFICADA F4111 - Construcción de edificios residenciales
CRISTAL 2010 SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4390 - Otras actividades especializadas para la
CONSTRUCTORA FUREL SA construcción de edificios y obras de ingeniería civil
CONSTRUCTORA LOS KATIOS LTDA F4112 - Construcción de edificios no residenciales
AMH CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION F4111 - Construcción de edificios residenciales
PROGETTI GROUP Y CIA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
BRADFORD ARQUITECTOS SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
Convalle Constructora S.A.S. F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
OYG CONSTRUCCIONES SAS civil
CONSTRUCTORA HABITEK SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
IES INGENIEROS SAS civil
SOCIEDA INVERSIONES BURECHE SA F4112 - Construcción de edificios no residenciales
ARTITECTURA E INGENIERIA DE COLOMBIA SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
COPROGEN S.A civil
F4390 - Otras actividades especializadas para la
FORSA RENTA SAS construcción de edificios y obras de ingeniería civil
INVERSIONES RH POSITIVA SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
TORRELASALLE SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería
CONSTRUTORA SAN FERNANDO DEL RODEO SAS civil
ACUARELA REAL F4111 - Construcción de edificios residenciales
CONSTRUCAM SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
QBICO COSNTRUCCIONES SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
Nucleo Constructora SAS F4111 - Construcción de edificios residenciales
Página 70 de 196
Página 72 de 196
Página 75 de 196
Página 77 de 196
Página 78 de 196
Página 85 de 196
Página 87 de 196
Página 89 de 196
LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 SAS F4112 - Construcción de edificios no residenciales
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DEL PROCESO.
En la actualidad todas las empresas enfrentan escenarios de alta competencia, donde se ha aumentado el grado de
complejidad de desempeño de las empresas que quieren permanecer en el mercado, lo anterior dispone un reto para la
administración de cada uno de las empresas en lo que se refiere al manejo de los recursos, costos, servicio, calidad,
tecnología entre otros. Esto ha obligado a las empresas a hacer esfuerzos en todas las áreas de la organización para
lograr mayores niveles de productividad y a realizar evaluaciones de las actividades que más inciden en la rentabilidad y
en los indicadores de competitividad de la organización.
Para el caso de los servicios de todos lo relacionado con actividades de ingeniería civil, son varios los factores que
inciden en este proceso teniendo en cuenta que en este servicio intervienen bienes, mano de obra, y tecnología en
cada uno de las etapas de la construcción, de tal manera que cada empresa tiene el reto de optimizar cada uno de
estos recursos de la mejor manera, para potencializar no solo el proceso constructivo en tiempo sino en costos.
COSTOS
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN ASOCIADOS A DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO
LOS PROCESOS
Es el resultado de interacción que existe entre De acuerdo a la complejidad del proyecto a realizar, se estima que la
proveedores de los materiales, maquinaria de no entrega de la obra se desarrolle en los siguientes PLAZOS DE
llegar a ser propia, y el personal utilizado para la EJCUCION:
ejecución de la obra, así como las estrategias
aplicadas para que dichos factores generen ITEM 1 BATALON DE INFANTERIA AERO TRANSPORTADO N°20
eficiencia y eficacia, para cumplir oportunamente Materiales, mano (BISER 20) ITEM 3 MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA
con el objeto del presente proceso. de obra, BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y
maquinaria REENTRENAMIENTO N°18 MANUEL DEL POMBO (BITER 18)
10 de diciembre 2019
ITEM 2 BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y
REENTRENAMIENTO N°7 (BITER 7)
10 de diciembre 2019
Como se evidencia anteriormente, al ser este un servicio en el cual intervienen tantas variables, la distribución, los
costos y la entrega del servicio depende en gran medida de las condiciones técnicas, operativas y administrativas de las
empresas que se dedican a las actividades constructivas.
Finalmente se da a conocer la cadena de producción y entrega de manera general lodo lo relacionado con actividades
constructivas:
Página 90 de 196
Página 91 de 196
ANALISIS DE LA INFORMACION:
Teniendo en cuenta la información recopilada sobre el análisis del sector se concluye que el objeto del presente
proceso, tiene un alto grado de demanda y oferta a nivel nacional, considerando la gran inversión que presenta el país
en construcción, mejoramiento y mantenimiento de estructuras tanto residenciales como no residenciales,
Mantenimiento y reparación especializada de equipo eléctrico.
Así mismo el sector de construcción ha venido creciendo al pasar de los años, generando empleo, e impactos positivos
en la economía del país, lo cual se ve reflejado en los estados financieros de las diferentes empresas que constituyen el
sector, de allí se pudieron establecer no solo las condiciones coyunturales del sector sino los indicadores financieros
más adecuados para solicitar en el presente proceso.
3.1. OBJETO
ITEM DESCRIPCION
Mantenimiento y adecuación alojamiento de tropa, del batallón de infantería aero transportado No 20 (BISER20)
Mantenimiento Alojamiento De Tropa Batallón instrucción, entrenamiento y reentrenamiento No 7 Jose Miguel Pey y
01. Andrade” (BITER7)
Mantenimiento y adecuación alojamiento de tropa, del batallón de infantería aero transportado No 20 (BISER20)
Página 92 de 196
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x
1,9 60m. M 36,00
1,10 MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero. M 22,00
DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO CON ESPESOR ENTRE 0.10 Y 0.15 m. (Incluye cargue y retiro de
1,11 escombros). M2 12,00
CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1 m. (Incluye excavación, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo común,
2,1 marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 UND 1,00
cm.).Según detalle.
2,2 BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) M 3,20
PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo)
2,3 UND 6,00
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado,
2,4 M 29,00
instalación y accesorios.
3,0 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
MALLA ELECTROSOLDADA M-158 Q-4 Φ 5.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y
3,1 traslapo). kg 12,00
3,2 PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.20 ( Sin refuerzo ) M2 7,00
4,0 MAMPOSTERIA
4,1 MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura M2 11,30
INSTALACIONES HIDRAULICAS
5,0
5,1 REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.) UND 1,00
5,2 PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 6,00
Tuveria PVC-P RDE 9 ½ “ agua ra red de suministros ( incluye excavación manual, relleno inicial, en base granular B –
5,3 M 6.00
200, instalación y accesorios)
5,4 Lave metalica manguera ½”. Tipo gricol o equivalente ref BL-9977-14 inclute (suministro e instalación) UND 23.0
6,0 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA
6,1 SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m UND 13,00
SALIDA VENTILADOR EN TECHO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m
6,2 UND 12,00
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.
6,3 INCLUYE APARATO Prom 5 m UND 5,00
Página 93 de 196
7.1 PAÑETE LISO MUROS FACHADAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones). Incluye andamio colgante. M2 14,50
8.0 CIELO RASOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X
8.1 M2 107,00
25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.
9.0 PISOS - ACABADOS
ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m
9.1 M2 751,00
CERAMICA PISO Tipo Pompei 30.5 x 30.5 cm. . Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla y pegante)
9.2 M2 504,50
9.3 CERAMICA PISO PIEDRACID NEGRO 45 x 45 cm. Color Negro según diseño (Incluye boquilla y pegante) M2 21,50
GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Pompei h = 10 cm. . Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla y mortero de
9.4 M 155,50
pega.)
TABLON DE GRES ROJO GRAFILADO. . Colores Rojo, Salmón o Sahara, combinado con gravilla lavada dilatada con
9.5 M2 229,50
bronce de 1 cm, según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)
10 ENCHAPES Y ACCESORIOS
LAVADERO Prefabricado 80 x 60 x 50 cm. en Granito (Incluye accesorios de instalación y llave terminal manguera).
10.1 UND 5,00
10.2 MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. (Incluye retiro y reemboqullada). M2 93,00
10.3 CERAMICA PARED Cergres 20.3x30.5 cm. Color Blanco Satinado instalado a 90° (Incluye boquilla color y win). M2 36,00
APARATOS SANITARIOS
11 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJA DUCHA RETTO Ref.020470001 Tipo Grival o equivalente. (incluye
11.1 Accesorios de instalación). UND 14,00
PINTURA
12
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura 2 y dos manos en pintura 1 ,
12.1 filos y dilataciones). M 199,50
PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en
12.2 pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones). M2 878,50
OBRAS EXTERIORES
13
Página 94 de 196
CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO A=0.45 m. H=VARIABLE 0.20 a 0.35 m.(Incluye excavación, base en
13.1 recebo, placa concreto, formaleta y refuerzo.) M 82,50
14 ASEO GENERAL
3.3 PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo) UND 11,00
3.4 PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). UND 1,00
3.5 RED SANITARIA
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y
3.6 M 15,50
accesorios.
TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y
3.7 M 12,0
accesorios.
3.8 REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Tradicional - Ref. H-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). UND 10,00
4.0 PISOS-BASES-RELLENOS
Página 95 de 196
6.1 MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforación y adhesivo epóxico M2 66,00
SUPER BOARD
6.2 MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura M2 35,00
7.0 INSTALACIONES HIDRAULICAS
7.1 REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.) UND 2,00
REGISTRO Red White 1" (Incluye universal y caja de registro 15*15 cm en ladrillo tolete )
7.2 UND 1,00
7.3 PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) UND 8,00
TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200,
7.4 M 14,00
instalación y accesorios).
TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200,
7.5 M 1,00
instalación y accesorios).
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).
7.6 UND 5,00
TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 500 lts, Incluye: Valvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. A
7.7 todo costo. UND 1,00
Página 96 de 196
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS
8.11 UND 2,00
CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR CT.
8.12 UND 3,00
INCLUYE APARATO Prom 5 m
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 100/277 VAC, FP
8.13 >0.9, Temperatura de Color 6500K, Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W, Angula 120°, Horas de Vida Útil 40.000 Horas, UND 15,00
Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.
9.0 PAÑETES-RESANES
9.1 PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) M2 156,00
10 CUBIERTAS
CABALLETE MASTER 1000. Tipo acesco o similar. (Sección = Largo: 2.00m, ancho: 1.00m). (Incluye instalación y el suministro de
10.1 M 28,00
todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MASTER MIL ANCHO EFECTIVO DE 1m, pintada, incluye estructura en Perfil
10.2 Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte), incluye M2 255,00
todos los elementos necesarios para su correcto montaje.
11 PISOS - ACABADOS
11.2 ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.04 m M2 219,00
11.3 CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla y pegante) M2 152,00
TABLON DE GRES TRADICION Liso 30,5 x 30,5 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y
11.4 M2 61,00
mortero de nivelación.)
11.5 GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Stone h = 10 cm. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla y mortero de pega.) M 70,00
11.6 CERAMICA PISO EGEO BLANCO 20,5*20,5 cm. Tipo Corona o equivalente. Color Blanco (Incluye boquilla y pegante) M2 40,00
12 ENCHAPES Y ACCESORIOS
12.1 CERAMICA PARED Ferrara 20.3x30.5 cm. Color Blanco instalado a 90° (Incluye boquilla color y win). M2 36,00
LAVADERO CORRIDO en concreto 2.500 psi A=0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, enchape en ecoceramica crema 20 x 20 cm,
12.2 M 8,00
rejilla 3" x 2", llave terminal jardin).
12.3 MANTENIMIENTO GENERAL DE ENCHAPE FORMATO 20.3x30.5 cm. (Incluye retiro y reemboqullada). M2 65,00
13 APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente
13.1 UND 1,00
(Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA sencilla GALAXIA Ref.504300001 tipo GRIVAL o equivalente. (Incluye universal y
13.2 UND 1,00
regadera)
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ACUACER CON PEDESTAL Ref. 733901001 tipo corona o equivalente, color
13.3 UND 1,00
según diseño. Incluye desague, sifón, acople , grapas y demás elementos para su correcto montaje.
14 CARPINTERIA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO
PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o equivalente. Hoja Lisa con Marquete chapacanto
14.1 M2 4,00
okumé. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye suministro, instalación y bisagras).
Suministro e instalación closet en madera habitación tipo suite, mueble un (1) cuerpo en madera, medidas 1.30m x 0.60m x 2.30m.
Consta de un (1) entrepaño superior entamborado en lámina de madecor por ambos lados color wengue, anclado lateralmente a
pared. Incluye un (1) bolillo en tubo ovalado 15 x 30mm de sección en aluminio anodizado sobre soportes laterales; un (1) entrepaño
entamborado en lámina de madecor por ambas caras, acabado color wengue, anclado lateralmente a muro; cuatro (4) cajones en
madera de cedro, acabado formica color wengue, manija embebida según detalle en planos, rieles de extensión total para carga
media en acero; dos (2) entrepaños en madecor 25mm acabado color wengue, cantos en madecato flexible 25mm color wengue ,
apoyadas sobre soportes laterales y un (1) espacio para zapatos de 0.29m de alto. Mueble instalado sobre pollo en concreto.
14.2 UND 1,00
Cuenta con dos (2) puertas pivotantes e=4cms entamboradas en madecor de 8mm por ambas caras, acabado color wengue, tres (3)
dilataciones horizontales 4mm pintadas y con marquete en canto decorativo; cuatro (4) ranuras de 1cm de espesor y 44cms de ancho
para ventilación según diseño, estructura interna en madera aserrada 25x50mm. Manijas rectangulares acabado níquel cepillado
para atornillar 225mm alto. Cerradura para mueble cilindro largo acabado acero níquel ø 19mm tipo mobile o similar, fallebas de
anclaje superior e inferior. Bisagra pivote 50mm en lámina de acero y eje en varilla de acero ø ½” acabado zinc, anclado en la parte
inferior sobre ángulo de hierro 2” y en la parte superior a listón de madera aserrada cantos con formica color wengue de sección
5x5cms.
15 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO
VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO COLOR NEGRO MATE VIDRIO TEMPLADO 6 mm (Incluye marco en perfileria PC
15.1 744 o equivalente y vidrio templado de 6 mm. ). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi M2 35,00
como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE.
Página 97 de 196
(Suministro e Instalación).
PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO SENCILLO ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE +
15.2 marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. M2 4,20
(Suministro e Instalación).
15.3 PUERTA DUCHA ACRILICO (Incluye marco en aluminio anodizado, pasador y toallero) A todo costo M2 12,00
VENTANA PANELES FIJOS + PANEL PROYECTANTE+ REJILLA EN ALUMINIO - ANGEO, Marco en aluminio ANODIZADO
Color Champagne VIDRIO crudo incoloro de 5mm.(Incluye marco en perfileria VP 3831 tipo pesado color champagne ó equivalente)
15.4 M2 4,00
Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona
que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE.
16 PINTURA
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y
16.1 M2 178,00
dilataciones).
ESTUCO Y PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos
16.2 M2 140,00
en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones). Color según diseño.
17 ASEO GENERAL
17.1 ASEO GENERAL M2 213,00
1,8 MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). UND 4,00
1,9 DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado). M2 195,00
MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x
1,10 M 40,00
60m.
DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO CON ESPESOR ENTRE 0.10 Y 0.15 m. (Incluye cargue y retiro de
1,11 M2 117,00
escombros).
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye
1,12 UND 2,00
reconexión a la tubería)
2,0 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo)
2,1 UND 14,00
2,2 PUNTO DESAGUE PVC 4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo). UND 3,00
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado,
2,3 instalación y accesorios. M 8,50
REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Tradicional - Ref. T-3"x2" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e
2,4 instalación). UND 9,00
Página 98 de 196
TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 3000 psi, de 1.20x1.20 m. Incluye refuerzo.
2,5 UND 4,00
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 10.
5.7 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado ni terminales) M 5,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8” X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU
5.9 UND 1,00
RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 CONECTORES DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE PARA
5.10 DERIVACIONES O conexiónES EN REDES TRENZADAS DE BAJA TENSIÓN. UND 1,00
Página 99 de 196
INCRUSTACIONES Porcelana - PORTARROLLOS ELITE Ref. 046140100-1 Tipo Corona o equivalente. (Incluye
9,1 UND 14,00
materiales de instalación, chazos y silicona)
INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA LAVAMANOS ELITE Ref. 06130100-1 Tipo Corona o equivalente.
9,2 UND 10,00
(Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)
INCRUSTACIONES Porcelana - TOALLERO ELITE Ref. 06190100-1 Tipo Corona o equivalente. (Incluye materiales
9,3 UND 11,00
de instalación, chazos y silicona)
INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA DUCHA ELITE Ref. 06110100-1 Tipo Corona o equivalente. (Incluye
9,4 UND 11,00
materiales de instalación, chazos y silicona)
LAVADERO CORRIDO en concreto 2.500 psi A=0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, enchape en ecoceramica crema
9,5 M 6,20
20 x 20 cm, rejilla 3" x 2", llave terminal jardin).
9,6 LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" (Suministro e instalación). UND 4,00
CERAMICA IMPORTADA DIAMANTE BRANCO AC 32,5X59cm. (Incluye boquilla color).
9,7 M2 204,00
VIDRIOS Y ESPEJOS
10,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 6 mm. Flotado sin biselar y sin marco. (Suministro e instalación
10,1 incluyendo los elementos de fijación al muro). M2 11,00
APARATOS SANITARIOS
11,0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BALTICO EP Ref. 113121001 corona o equivalente, para fluxometro o
11,1 UND 14,00
griferia, antivandalico, color blanco.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS NOVARA BLANCO REF. 019301001 Tipo Corona o equivalente.
11,2 UND 10,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS ARCE tipo Grival o equivalente. Conjunto : Llave
11,3 UND 10,00
Individual Arce incluye sifon desague y griflex. Ref. CP1020001
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO PETITE alto tráfico, Corona o equivalente. Ref. O62111001
11,4 UND 4,00
NOTA: El contratista adjudicatario deberá realizar una visita de obra previa a la ejecución del contrato la cual se llevara
a cabo con la firma interventora adjudicataria, el divisionario asignado por parte del Coing, para que se verifique en
campo el presupuesto y las actividades contratadas con el fin de llevar a buen término la ejecución del proyecto.
Teniendo en cuenta que los componentes del objeto del proyecto que se pretende desarrollar, para solucionar las
necesidades en cuanto a los requerimientos existentes, son propios de la entidad y como quiera que el presupuesto
estimado para ejecutar el objeto del proceso contractual que asciende a la suma de VALOR DE QUINIENTOS
SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 561.865.000,00),
INCLUIDO AIU E IVA, no supera la menor cuantía de contratación, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1150 de 2007
artículo 2 Literal 2 que establece que para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000
salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales, (1000
SMMLV equivalentes a OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL PESOS MCTE
($ 828.116.000,00), en el presente caso la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la modalidad de
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, de acuerdo con los principios de economía, transparencia y
responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 a los postulados que rigen la función pública y a lo consagrado en la
Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 2 en concordancia con lo estipulado por el Decreto 1082 de 2015 y las
disposiciones de la Ley 1474 de 2011.
“(…)2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista
para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la
cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Serán causales de selección
abreviada las siguientes:… b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas
expresados en salarios mínimos legales mensuales. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior
o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos
legales mensuales (…)”;
“(…) Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además de las normas generales establecidas
en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía: 1. En un término
no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados
deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de
condiciones. 2. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o
hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La
entidad estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará. 3. Si
hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en la
cual la entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo. La entidad estatal debe publicar el informe de
evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles. (…)”
NORMAS APLICABLES:
- Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras
disposiciones”
- Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la Administración Pública”.
- Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”.
- Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública”.
- Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
- Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
- Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018, “Por el cual se liquida el presupuesto General de la
Nación para la vigencia fiscal 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.
- Decreto 1082 de 2015.
- Resolución No. 4519 del 27 de Mayo de 2016, “Por la cual se delegan unas funciones y competencias
relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional,
a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada parcialmente
por la Resolución N° 1437 de 2.018.
- Resolución No. 6302 de 2014 (Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus
Unidades Ejecutoras).
- Directiva permanente del Ministerio de Defensa No. 15 del 10 de marzo de 2015 “Políticas de
Contratación Sector Defensa”
- Circular 30413 Ministerio de Defensa “Parámetros a tener en cuenta al momento de determinar la
inclusión del amparo de pago de salarios, prestaciones legales sociales e indemnizaciones laborales
en los contratos del Estado.
- Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente y demás normas que modifiquen, adicionen o lo reglamenten.
- Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones” y demás normas que
modifiquen, adicionen o lo reglamenten.
- Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector
Ambiente”
- Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional
- Resolución No. 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados
en las actividades de construcción y demolición – RCD…”
- Resolución No. 541 de 1994 “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación”
- Resolución 222 DE 2011 “Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de
equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)”
- Resolución No. 1741 de 2016 “Por la cual se modifica la Resolución No. 222 de 2011 y se adoptan
otras disposiciones”
- Guía No. 5 “Mantenimiento de Equipos con aceites Dieléctricos” del MINAMBIENTE.
Página 102 de 196
Conforme con el artículo 2.2.1.1.2.1.1del Decreto 1082 de 2015 el cual reza lo siguiente para la mínima cuantía:
Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público
durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para
cada modalidad de selección:
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por
precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la
estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la
Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.
El Gobierno Nacional mediante Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018, liquidó el Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal de 2019.
La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN-EJÉRCITO NACIONAL, fue realizada
por la Jefatura Financiera y Presupuestal del Ejército, de acuerdo con la necesidad previamente establecida, el cual
quedó consignado en el plan de compras para la vigencia 2019.
El presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso es de QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($ 561.865.000,00) INCLUIDO AIU E IVA, Discriminados de
la siguiente forma de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 33719 de fecha Julio 29 de 2.019, bajo
el rubro presupuestal A-02-02-02-005 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION, recurso 10 expedido por el Jefe de
Presupuesto de CENAC INGENIEROS.
UNIDAD PRESUPUESTO
ACTIVIDAD RECURSO DESCRIPCION DEL RUBRO
BENEFICIADA ASIGNADO
REALIZAR EL “MANTENIMIENTO Y
ADECUACION ALOJAMIENTOS DE
TROPA: ITEM 1 BATALON DE
INFANTERIA AERO
TRANSPORTADO N°20 (BISER 20),
ITEM 2 BATALLON DE BISER 20
SERVICIOS DE LA
INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y 10 BITER 7 561.865.000,00
CONSTRUCCION
REENTRENAMIENTO N°7 (BITER 7), BITER 18
ITEM 3 MANTENIMIENTO BATERIA
SANITARIA BATALLON DE
INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y
REENTRENAMIENTO N°18 MANUEL
DEL POMBO (BITER 18)
VALOR
Porcentaje
Artículo APROXIMADO DE LA
Recurso
Nota 1: Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial por item señalado, serán rechazadas.
Nota 2: La adjudicación será: TOTAL.
PRECIO HISTÓRICO.
El Comando de Ingenieros, con los estudios de mercado que realiza cada seis (6) meses, registra en una base de datos
de construcción las alzas en los precios de insumos de equipo, mano de obra y de construcción, los cuales reportan los
incrementos trimestrales, semestrales y anuales. Esta Base de Datos de Construcción soporta los presupuestos
detallados para cada uno de los proyectos de infraestructura, se encuentran regionalizados a nivel nacional en
consideración que las obras se realizan a nivel nacional.
PRECIOS DE MERCADO.
No se realizan sondeos de mercado regionales y locales de insumo de construccion, ni cotizaciones ya que estos
reposan en la base de datos del COMANDO DE INGENIEROS de acuerdo a la Base de Datos de Construcción que
actualiza el C10 “Centro de Costos” semestralmente.
Por lo anterior, los valores y análisis de precios unitarios estipulados para el presente proceso serán los que se
encuentran en dicha base de datos así:
2,4 S-3.28 TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno M 29,00 $ 38.053,00 $ 1.103.537,00
inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.
TOTAL CAPITULO S-3 DESAGUES E INSTALACIONES $2.689.477,60
SANITARIAS
4,1 M-6.22 MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 24 cada 60 M2 11,30 $ 112.312,00 $ 1.269.125,60
cm.) Incluye tres (3) manos de pintura
TOTAL CAPITULO M-6 MAMPOSTERIA $1.269.125,60
6,3 IE-8.345 SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA UND 5,00 $ 686.690,00 $ 686.690,00
CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO
Prom 5 m
6,4 IE-8.372 VENTILADOR DE TECHO 3 a 5 ASPAS, KDK UND 12,00 $ 4.238.016,00 $ 4.238.016,00
6,5 IE- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UND 8,00 $ 10.522.072,00 $ 10.522.072,00
8.379A LUMINARIA LINEAL LED DE DESCOLGAR DE 5x14W, Longitud 2.83
mts, Flujo Luminoso 11.000 Lm (±10%), Driver 0-10V, FP>0.9, Horas de
Vida Útil 50.000 Horas, Temperatura de Color 6500K o similar, Garantía
de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la
interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por
el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
6,6 IE-8.394 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED UND 3,00 $ 232.575,00 $ 232.575,00
REDONDO DE INCRUSTAR Potencia 14 W, Temperatura de Color
6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 1500Lm (±10%),
Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 36.000
Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada
por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño
realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
6,7 IE-8.525 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE M 240,00 $ 984.720,00 $ 984.720,00
CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 10. INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye
condulado ni terminales)
6,8 IE-8.611 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE 5-15R CON POLO A TIERRA UND 17,00 $ 1.790.746,00 $ 1.790.746,00
AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA,
ALAMBRE DE COBRE Nº 10 THHN AWG Prom 9 m
6,9 IE-8.634 DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA UND 22,00 $ 92.070,00 $ 92.070,00
(Interruptores, tomas,lamparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y
tubo a la vista)
6.10 IE-8.1008 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED UND 10,00 $ 1.143.710,00 $ 1.143.710,00
DE SUSPENDER, Potencia 70 W, Temperatura de Color 4000K-4500K,
SMD2835, Lumen 6.430 lm (+/- 10%), FP > 0.9, Angula 120°, Garantía
de 5 años, Voltaje 120/277 VAC. INCLUYE ACCESORIOS DE
FIJACIÓN Y CONEXIÓN.
TOTAL CAPITULO IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES $ 21.490.499,00
INFRAESTRUCTURA
2,1 C-2.3 BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm M2 10,50 $ 24.694,00 $ 259.287,00
2,2 C-2.5 ZAPATA EN CONCRETO 3.500 psi ( Sin refuerzo ) M3 1,50 $ 624.016,00
VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.500 psi - CON
2,3 C-2.11 M3 1,50 $ 620.404,00 $ 930.606,00
FORMALETA (Sin refuerzo)
LOSA DE CIMENTACIÓN 3.000 psi ( Sin refuerzo )
2,4 C-2.30 M3 32,00 $ 583.425,00 $ 18.669.600,00
TOTAL CAPITULO C-2 CIMIENTOS $ 20.795.517,00
5,5 EC-5.21 VIGA AEREA CONCRETO 3.000 psi (Sin refuerzo). M3 2,00 $ 785.759,00 $ 1.571.518,00
COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin
5,6 EC-5.50 Refuerzo). M3 0,50 $ 798.160,00 $ 399.080,00
SUPER BOARD
MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 24
6,2 M-6.22 M2 35,00 $ 112.312,00 $ 3.930.920,00
cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura
TOTAL CAPITULO M-6 MAMPOSTERIA $ 7.274.546,00
regadera)
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ACUACER
CON PEDESTAL Ref. 733901001 tipo corona o equivalente, color
13,3 AS-15.91 UND 1,00 $ 140.656,00 $ 140.656,00
según diseño. Incluye desague, sifón, acople , grapas y demás
elementos para su correcto montaje.
TOTAL CAPITULO AS-15 APARATOS SANITARIOS $ 432.705,00
ADMINISTRACION
$ 25.447.799,03
18%
IMPREVISTOS 2% $ 2.827.533,23
UTILIDAD 5% $ 7.068.833,07
AJUSTE AL $ 95,09
PRESUPUESTO
TOTAL OBRA $ 178.064.000,00
CONEXIÓN.
ADMINISTRACION 23%
$29.422.990,14
IMPREVISTOS 2%
$2.558.520,88
UTILIDAD 5%
$6.396.302,21
TOTAL OBRA
$167.520.000,00
NOTA 1: EL PORCENTAJE (%) DEL AIU QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS ITEM VARIA SEGÚN LA
REGION DEL PAIS DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA A EJECUTAR
NOTA 2: LOS TRÁMITES DE CERTIFICACIONES RETIE, RETILAP Y DEMÁS QUE EXIGA LA LEY, DEBERÁN SER
COSTEADOS POR EL CONTRATISTA EN LOS COSTOS INDIRECTOS EN EL PORCENTAJE
CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN (A.)
CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD
De acuerdo al presupuesto se tiene que el cubrimiento de la necesidad es el siguiente para cada ítem a ejecutar:
PORCENTAJE DE
No. DESCRIPCION
EJECUCION
Descripción de actividades a desarrollar % EJECUCION
DEMOLICIONES, DESMONTES Y MANTENIMIENTO 100%
SALIDAS SANITARIAS, RED SANITARIA, 100%
RELLLENO GRANULAR 100%
PLACA CONTRAPISO, MALLA 100%
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA 100%
REGISTROS, SALIDA RED DE SUMINISTRO, RED DE SUMINISTRO, LLAVE TERMINAL 100%
DESMONTE DE APARATOS EXISTENTES, ILUMINACION INTERIOR PANELES REDONDOS LED,
BISER 20
PORCENTAJE DE
No. DESCRIPCION
EJECUCION
LOCALIZACION Y REPLANTEO, DESCAPOTES, EXCAVACION Y CONFORMACIONES,
100%
DEMOLICIONES Y DESMONTES
BASE CONCRETO DE LIMPIEZA, ZAPATAS DE CONCRETO, VIGAS DE CIMENTACION
100%
CONCRETO.
CAJAS DE INSPECCION, SALIDAS SANITARIAS, RED SANITARIA 100%
BASE GRANULAR B-200 100%
ACEROS Y MALLAS, PLACA DE CONTRAPISO, COLUMNAS DE CONCRETO, VIGA AEREA,
100%
COLUMNETA DE CONFINAMIENTO Y LAVAMANOS TIPO CORRIDO.
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA 100%
REGISTROS, SALIDA RED DE SUMINISTRO, RED DE SUMINISTRO Y TANQUE PLASTICO
100%
2000 LTS
DESMONTE Y TRASLADOS, CONTROL DE ILUMINACION, ILUMINACION INTERIOR
BITER 7
PORCENTAJE DE
DESCRIPCION EJECUCION
DEMOLICIONES, DESMONTES, Y MANTENIMIENTO 100%
PUNTO DE DESAGUE, TUBERIA PVC, REJILLAS 100%
PLACA CONTRAPISO, ESTRUCTURA SOPORTE TANQUE ALMACENAMIENTO 100%
PUNTO AGUA FRIA, TUBERIA PVC, REGISTRO RED WHITE 100%
DESMONTE GENERAL DE APARATOS, ILUMINACION INTERIOR-HERMETICAS LED, ,
INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, TABLERO DE 6 CIRCUITOS,SALIDA 100%
INTERRUPTOR Y SALIDA TOMACORRIENTE
PAÑETE LISO MURO IMPERMEABILIZADO 100%
BITER 18
El MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS, en virtud de los Principios de eficiencia y transparencia que
establece la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en desarrollo de la actividad contractual, requiere de la
celebración de diferentes contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones.
Para los factores de escogencia de la oferta más favorable se verificará el cumplimiento de los aspectos jurídicos,
técnicos y financieros y de igual forma de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, “En los procesos
por licitación y selección abreviada de menor cuantía, la entidad estatal debe determinar la oferta más favorable
teniendo en cuenta a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas” en
concordancia con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 al manifestar que “la oferta más favorable será
aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada
de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad”.
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1 “Carta de
Presentación de la Propuesta” y será suscrita por el proponente o su apoderado. Si la propuesta es presentada por una
persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal debidamente facultado.
La omisión de la firma conduce a establecer la ausencia del ofrecimiento, por tanto se considera un incumplimiento
sustancial.
PODER
Cuando los proponentes actúen a través de un representante o apoderado deben acreditar mediante documento
legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta y firmar
el contrato respectivo correspondiente en Cámara de Comercio.
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con establecimientos de
comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas con anterioridad a la fecha en la que
venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la legislación
colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que deberán cumplir al momento de
presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:
a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil,
con fecha de eexpedición igual o inferior a Quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de la
propuesta, y/o requerimiento del comité evaluador.
b) Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad de mínimo cinco (05) años, contado a partir del
vencimiento del plazo máximo para la entrega del bien y/o servicio objeto del contrato o de la vigencia del contrato.
En el caso de las personas naturales con o sin establecimientos de comercio, el término mínimo de duración
deberán acreditarlo mediante certificación suscrita por el propietario del establecimiento de comercio, bajo la
gravedad de juramento, la cual deberá allegarse junto con la propuesta.
c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentación de la
propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias,
se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente
que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar
en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.
d) Acreditar que el objeto social de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de las personas naturales,
se encuentra relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica y/o natural la
celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.
Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes
de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución y según la participación
estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o
descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se derive de la
Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que conforme a la
Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la ley
para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la
autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será
responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos
presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las
obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.
b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato.
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y
para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero
las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en
Colombia a través de sucursales.
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin
perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:
e) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido
por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a treinta días (30)
anterior a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del
representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla
a. jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones
para presentar la oferta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta.
b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, de cinco (05) años, contados a partir del
vencimiento del plazo máximo para la entrega del bien y/o servicio o de la vigencia del contrato.
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido.
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la
que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la
propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de
resultar adjudicatario.
d. Acreditar que su objeto social se encuentra relacionado con el objeto del contrato y/o le permita a la persona
jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de
las diferentes obligaciones que adquiere.
EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁN CUMPLIRSE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES
EXIGIDOS PARA LA VALIDEZ Y OPONIBILIDAD EN COLOMBIA DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL
EXTERIOR CON EL PROPÓSITO DE QUE PUEDAN OBRAR COMO PRUEBA CONFORME A LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 74 y 251 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES SOBRE
LEGALIZACIÓN PARA DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS (APOSTILLE).
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las
diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así
como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el
pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General del Proceso.
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para todos los
efectos de la contratación.
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio
o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los
participantes del consorcio o unión temporal.
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá acreditar su
condición de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad
en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo
dispuesto en los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso y demás normas vigentes sobre abolición de la
legalización para documentos públicos extranjeros (apostille). Se precisa que todos los documentos deben llenar este
requisito, en tratándose de los documentos de índole legal, la oportunidad para allegarlos en original se hará exigible
hasta el día hábil anterior a la adjudicación, de manera que para efectos de presentar la propuesta el M.D.N - Ejército
Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y/O UNIDAD QUE POR
CAMBIO DE DENOMINACIÓN DESIGNE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL aceptará documentos en
fotocopias simples; para el caso de los documentos de carácter técnico deberán allegarse en original y con las
formalidades establecidas en este numeral, al momento de entrega de la oferta.
En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio o tratado
internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización (Convención 12 de la Haya del 05 de octubre de
1961 o similares), el proponente DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS Y PLENOS DE
FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que
requieren de actos notariales o que se consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998,
deberá el proponente aportar el original del documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y
certificados, así como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido documento, de tal manera que lo certificado en el formato
del apostille corresponda y sea atribuible al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero.
En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los actos que
sustancian los documentos aportados en la propuesta, serán tenidos como INEXISTENTES conforme al artículo 898 del
Código de Comercio.
Propuestas conjuntas
Proponentes Plurales
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal o con promesa de
sociedad futura.
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no
las personas que lo conforman individualmente consideradas, se deberá diligenciar el Formulario N° 2, para acreditar su
calidad de proponente plural.
Podrán participar consorcios y uniones temporales con promesa de sociedad futura, para lo cual se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
Acreditar la existencia del consorcio, de la unión temporal, la manifestación de celebrar promesa futura y
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo
de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos,
actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio, de la unión temporal y la promesa de
sociedad futura en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.
Página 124 de 196
Acreditar un término mínimo de duración del consorcio, de la unión temporal o de la sociedad futura de cinco (05) años,
contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega del servicio o de la vigencia del contrato.
Acreditar la existencia, representación legal y capacidad jurídica de las personas consorciadas, asociadas en unión
temporal y las que conformaran la sociedad futura, y la capacidad de sus representantes para la constitución del
consorcio, la unión temporal y la sociedad futura, así como de la propuesta para la presentación, celebración y
ejecución del contrato. Esto para significar que todos los miembros que conforman el Consorcio, la Unión Temporal y la
Promesa de sociedad futura deben desarrollar una actividad industrial o comercial relacionada con el objeto del
proceso.
Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio, de la unión temporal y de la promesa de
sociedad futura, tienen un término mínimo de duración del consorcio, de la unión temporal y de la promesa de sociedad
futura de cinco (05) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega del servicio o de la
vigencia del contrato.
La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio,
de la Unión Temporal y de la promesa de sociedad futura. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.
Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios, de las uniones
temporales y de la promesa de sociedad futura, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial
o de constitución de la unión temporal o manifestación de promesa sobre la constitución de la sociedad futura, en el que
se consignen los acuerdos y la información requerida.
Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del
consorcio o unión temporal o de la promesa de sociedad futura, respecto de las personas jurídicas o naturales que se
asocien en consorcio o en unión temporal o de la promesa de sociedad futura para la presentación de la propuesta,
deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos de la presente solicitud de oferta.
Según lo preceptuado en la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública” en el artículo 7 se entiende por Consorcio y Unión Temporal lo siguiente:
“Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación,
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo
de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.”
“Unión Temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación,
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
Página 125 de 196
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.”
Igualmente en el mismo artículo de la citada ley, se señala que los proponentes deberán indicar su participación dentro
del consorcio o Unión Temporal, así:
“Parágrafo 1º.- Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último
caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser
modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.
Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos,
representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su
responsabilidad.”
En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad
industrial o comercial relacionada con el objeto del proceso, y se deberá diligenciar el Formulario N° 2, para acreditar su
calidad de proponente plural.
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se
exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá
la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de
asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. En cualquier
caso, se verificará que todos los miembros del Consorcio o la Unión Temporal desarrollen la actividad industrial o
comercial relacionada con el objeto del proceso.
El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de sanción, por la no firma del contrato o por
incumplimiento de la propuesta presentada por el adjudicatario y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS de exigir, por los medios reconocidos
en Colombia, la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a
causar.
Dentro de dicha garantía se debe amparar, todos los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento conforme
lo establece el Decreto 1082 de 2015, los cuales son:
“Artículo 2.2.1.2.3.1.6. Garantía de los Riesgos derivados del incumplimiento de la oferta. La garantía de seriedad de la
oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:
Página 126 de 196
Si el proponente favorecido no suscribe el contrato o incumple los requisitos para su legalización y perfeccionamiento,
dentro de los términos señalados para tal efecto, la garantía anterior se hará efectiva a favor de LA NACION –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar los antecedentes
judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), el MDN
– Ejército Nacional CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS- realizará e
imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional
para el efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador y en caso que la proponente persona
natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal, según el caso, registre
antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos
y funciones públicas, el proponente será rechazado.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá allegar una
certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, y/o de contador
público debidamente certificado por la junta central de contadores (anexar certificado de vigencia y antecedentes
disciplinarios de la tarjeta profesional), según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes
parafiscales, con la planilla del último pago.
En el evento en que la sociedad tratándose de personas Jurídicas no tenga más de seis (6) meses de constituida,
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.
Para el caso de que la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal cada uno de sus miembros deberá
presentar la certificación correspondiente.
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento
respecto de su fidelidad y veracidad.
Nota 1: En el evento de tratarse de persona natural se deberá allegar el certificado de pago de seguridad social.
Nota 2: En el evento de tratarse de persona natural se deberá allegar el certificado de pago de seguridad social, donde
se evidencie que se encuentre al día por este concepto.
Nota 3: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, norma modificada por los Decreto 3048 de 27-
12-2013 y Decreto 014 de 09-01-2014, El MDN-EJERCITO NACIONAL, verificara el cumplimiento del contratista del
pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación. En caso de no estar obligado al
pago de parafiscales deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento.
El M.D.N. –EJERCITO NACIONAL-CENAC DE INGENIEROS, consultara los antecedentes fiscales a través del
mecanismo en línea de la página de la Contraloría General de la Republica. La consulta deberá ser realizada por el
Comité Jurídico Evaluador.
NOTA: Si la oferta es presentada por un consorcio y/o unión temporal, la entidad consultara a cada uno de sus
miembros.
El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por la
Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los representantes legales de
cada uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio.
El proponente (Personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras naturales con domicilio en Colombia o
extranjeras jurídicas con sucursal en Colombia) deberá presentar con su oferta el Certificado de Inscripción y
Clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio RENOVADO Y EN
FIRME DEL 2019. (Toda vez que el plazo para la renovación se encuentra precluido).
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la persona inscrita en el RUP
debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De
lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada relativa
a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento.
El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los servicios objeto del
presente proceso de selección, trátese de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras (con domicilio o
sucursal en Colombia), deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio,
de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.
Adicionalmente, el proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal deberá (n) estar inscrito (s) en la (s)
actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s) en los “Datos del proceso". Sin perjuicio de lo establecido en el
régimen de transición descrito en el Decreto 1082 de 2015. Todos los proponentes, al momento de presentar su oferta
deben estar clasificados como se indica en los “Datos del Proceso”.
Tratándose de personas jurídicas extranjeras de naturaleza pública o estatal sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no
se requerirá su inscripción en el RUP.
De no existir claridad en la documentación e información o que esta no repose en el documento RUP, la Administración
podrá requerirla en cualquier momento para efectos de analizar la capacidad e idoneidad del proponente como
requisitos habilitantes en el proceso de selección.
En este formulario se certifica los pagos en que incurrirá el proponente asociados con la oferta, así como los gastos en
que incurrirá en el evento de ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer dádivas ni
sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, los pagos en que incurrirá el proponente con la
oferta, así como su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a ningún funcionario público, en relación con su
propuesta.
El proponente deberá aportar la consulta de la que trata el (Art. 183. Ley 1801 del 29 de julio de 2016 “Por la cual se
expide el Código Nacional de Policía y Convivencia” – rige a partir del 29 de Enero de 2017)
Toda vez que si existe una multa reportada en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, según el
mismo Código de Policía, no podrá contratar con el Estado. Esta consulta se realizará en el siguiente link
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.
El proponente deberá llegar junto con su oferta copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal del
proponente o del Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal.
Este formulario compromete de manera unilateral, al oferente y a los funcionarios o asesores que se vinculen a la
presentación de la oferta y la ejecución del contrato, asumiendo el COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, que se
encuentra en el Formulario N°4, en el SECOP II.
Deberá diligenciarse por el proponente de acuerdo al Formulario N° 5 pacto de integridad, destinado para tal fin en el
SECOP II, de conformidad con las políticas de transparencia, implementadas por el Gobierno Nacional.
El oferente deberá certificar que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades. No podrán participar en el
presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren incursas en cualquiera de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los
artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de
2015 y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás normas concordantes y
vigentes sobre la materia. Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta, tomándolo como prestado
bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia.
Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, los oferentes que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, embargos judiciales,
liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad jurídica,
económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato.
El comité jurídico evaluador procederá a verificar dentro del Registro Único de Proponentes la imposición de multas e
incumplimientos contractuales de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011:
“ARTICULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que incurra
en alguna de las siguientes conductas:
• Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos,
durante una misma vigencia fiscal con una varias entidades estatales.
• Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos durante
una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.
• Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal,
con una o varias entidades estatales.
• La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última
multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las
entidades públicas, la inhabilidad pertinente se hará explicita en el texto del respectivo certificado.
• De acuerdo con el parágrafo del artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, esta inhabilidad se extenderá a los
socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado ésta inhabilidad, así como las sociedades de
personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.
Para el caso de cumplimiento de contratos anteriores el proponente deberá adjuntar el Formulario 7, donde
exprese que no existe REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES.
Este formulario deberá ser diligenciado en caso de que se presente en calidad de proponentes plural.
De acuerdo a lo establecido en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de
Contratación, emitido por Colombia Compra Eficiente: “Los indicadores de capacidad financiera busca establecer unas
condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento, razón
de cobertura de interés.
Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato La
capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuado y proporcional a la naturaleza y al
valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base
en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes.
De conformidad con el numeral 1º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el cual señala: “1. La capacidad jurídica y las
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, serán objeto de verificación de
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, (…)”.
Para la selección de la propuesta se efectuará una verificación financiera del proponente de conformidad con los
siguientes documentos y criterios:
A. CERTIFICACIÓN BANCARIA
El proponente del presente proceso deberá informar y allegar una certificación en la cual se indique el nombre de la
entidad financiera y el número de la cuenta, cuando el proponente sea extranjero y la moneda establecida sea una
divisa, deberá allegar por parte del contratista los datos del banco corresponsal del exterior, sucursal, número de
cuenta que posea, para efectos del pago del contrato por parte del MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.
En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique la Resolución de
adjudicación del contrato, éste deberá aportar la certificación expedida por la respectiva entidad bancaria al M.D.N -
Ejército Nacional el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos.
En el evento de ser un consorcio o unión temporal se deberá certificar un único número de cuenta bancaria, avalada por
los integrantes de la unión temporal o consorcio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de
información financiera – SIIF, solo permite escoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.
El PROPONENTE indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece,
para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT actualizado en su actividad mercantil;
las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura
temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las
ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el
Artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el
Artículo 437 del mismo estatuto.
El comité Evaluador Jurídico, se percatara que el RUT sea aportado por el oferente de manera completa, es decir
contando con toda la información que define el Registro Único Tributario.
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 y siguientes del decreto 1082 del 2015, establece que “Las
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en
procesos de contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP…”.
Así mismo, en concordancia con Articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, que modifica el Artículo 6 de la Ley 1150 de
2007 “De la verificación de las condiciones de los proponentes” numeral 6.1. “Las cámaras de comercio harán la
verificación documental de la información presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro”.
“El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar y
que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio (…)”. Por lo tanto la verificación de las condiciones
establecidas en el Numeral 1 del Artículo 5, de la Ley 1150 de 2007, se demostrarán exclusivamente con el respectivo
certificado del RUP.
La información financiera acreditada para el proceso, corresponderá a la suministrada a la Cámara de Comercio para el
Registro Único de Proponentes RUP. Por lo anterior, el proponente acreditará su capacidad financiera a través del
Registro Único de Proponentes del que se verificaran los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018.
Nota 1: Es deber del oferente actualizar la información financiera en el Registro Único de Proponentes, de conformidad
con lo establecido en el Capítulo 1 Sección 1 subsección 5 Registro Único de Proponentes RUP. Del decreto 1082 de
2015.
Nota 2: En caso de que el oferente presente unos estados financieros en el RUP más recientes al corte solicitado, se
realizara la evaluación con dicho corte.
Página 132 de 196
En el caso de oferente extranjero con sucursal en Colombia deberán presentar el RUP y se dará aplicación a lo
establecido para las PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS DOMICILIADAS O
CON SUCURSAL EN COLOMBIA.
CONSIDERACIONES ADICIONALES:
A). La información certificada en el RUP quedará en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación,
siempre que no sea objeto de recurso (Art. 6.3 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto 019
de 2012).
Cuando EL MDN- EJÉRCITO NACIONAL en desarrollo de la verificación financiera y evaluación económica requiera
documentos adicionales del proponente, podrá solicitar los que considere necesarios para el esclarecimiento de la
información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido
por EL MDN- EJÉRCITO NACIONAL.
Así mismo, de requerir aclaraciones que consideren necesarias, se velara que con ello no se violen los principios
fundamentales de la contratación, garantizando por parte de la administración, que estás aclaraciones o documentos
no modifiquen, adicionen o complementen la propuesta del oferente.
Lo anterior con base en lo señalado en el “MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS
HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN M-DVRHPC-3; donde se establece que la entidad podrá
exigir indicadores adicionales a los establecidos en el numeral tres (3) del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de
2015, con ocasión de la naturaleza o complejidad del proceso; para ello se hace necesario contar con la información
financiera señalada anteriormente.
B). Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida
sucursal en Colombia.
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 y siguientes del decreto 1082 del 2015, establece que “Las
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en
procesos de contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP…”.
Así mismo en concordancia con lo establecido en el Parágrafo 2°, del artículo 221 del Decreto 019 de 2012, el cual
señala: “El reglamento señalará las condiciones de verificación de la información a que se refiere el numeral 1 del
artículo 5, a cargo de cada entidad contratante, para el caso de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o
de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia.
El reglamento señalará de manera taxativa los documentos objeto de la verificación a que se refiere el numeral 1, del
artículo 6”, por lo anterior, la documentación objeto de verificación por parte del comité económico evaluador será la
siguiente:
Balance General y estado de Resultados correspondientes a la aprobación del corte de ejercicio del último
periodo contable, de acuerdo con lo establecido en los estatutos o las normas de la respectiva sociedad. Los estados
financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas.
El balance general debe ser presentado clasificando los activos en: activos corrientes, propiedad, planta y
equipo, otros activos y total; los pasivos en: pasivos corrientes, a largo plazo y total; y, el patrimonio en las cuentas que
lo conforman.
El Estado de resultados debe contener la discriminación puntual de: Ingresos brutos operacionales, Utilidad
Operacional, Depreciaciones, Gastos de Intereses y Amortizaciones.
Los estados financieros se deben presentar firmados por el representante legal y contador, consularizados y visado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia o apostillados, acompañados de traducción oficial al castellano,
expresados a la moneda colombiana (Pesos colombianos), a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos
(indicando la tasa de conversión), certificación de cierre vigencia contable debidamente firmada por el Representante
Legal y Contador del país de origen y copia de la tarjeta profesional y certificación de antecedentes disciplinarios de la
Junta Central de Contadores vigente a la fecha de presentación de la oferta, del contador quien traduce a moneda
colombiana los estados financieros.
“El certificado de Registro Único de Proponentes será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar y
que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio (…)”. Por lo tanto la verificación de las condiciones
establecidas en el Numeral 1 del Artículo 5, de la Ley 1150 de 2007, se demostrarán exclusivamente con el respectivo
certificado del RUP.
La información financiera acreditada para el proceso, corresponderá a la suministrada a la Cámara de Comercio para el
Registro Único de Proponentes RUP. Por lo anterior, el proponente acreditará su capacidad financiera a través del
Registro Único de Proponentes del que se verificaran los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018.
Las disposiciones de este estudio previo en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de lo
pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero, sin domicilio o sucursal en
Colombia, provenga de un país que hace parte de la Convención de la Haya, la “abolición de requisitos de legalización
para documentos públicos extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino
que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por parte de la autoridad
competente del país donde se origina el documento.
Cuando el MDN – Ejercito Nacional – CENAC INGENIEROS, requiera verificar información adicional del proponente,
podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados
financieros de años anteriores, formularios específicos o cualquier otro soporte requerido. Así mismo, las aclaraciones
que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la
contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue, a solicitud del MDN – Ejercito Nacional
– CENAC INGENIEROS, puedan completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.
En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sean aplicables en el país de domicilio de la empresa
extranjera, o en el caso que la empresa se encuentre exonerada en la presentación de estados financieros diferentes a
la fecha de vigencia requerida por algún beneficio en su país de origen, el representante legal o el apoderado en
Colombia, deberá hacerlo constar, bajo la gravedad de juramento y aportar el documento donde el respectivo ente
gubernamental certifique tal situación. En su defecto, deberá contratar una auditoría externa que certifique la
razonabilidad de los estados financieros presentados.
2. INDICADORES: Los indicadores de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional del Proponente Nacional y
Extranjero parten de un análisis para el Sector de la Construcción, tomando como referencia la base de Datos de los
Indicadores Financieros de la Jefatura de Ingenieros y el análisis realizado a la página del PIE (Portal de Información
Empresarial).
EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUCTORA LA BUCARAMANGA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ELEMENTOS METALICOS SA F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
SOCAR INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
EQUIPO LOGISTICA Y SERVICIOS LOGISTICA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SOFAN INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
NUWA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
M.G. INGENIERIA S.A F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CASTELL CAMEL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INTELCA PROYECTOS SERVICIOS Y MONTAJES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
LAGUNA MORANTE SA ENREORGANIZACION
EMPRESARIAL F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
G & S Constructores S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
RB CONSTRUCTORES Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
PROTEX COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
J&D ARIZA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
PROMOTORA LAS HELICONIAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
S&CONAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
DASCIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
AES S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
MEG OBRAS, SAS F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
MAYOR POSSO Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUCCIONES URBANAS Y RURALES LA
ESPERANZA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
MEJIA ACEVEDO S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INCOPAV S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ESICO S.A F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
AJ INGENIEROS DE COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21 S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
MOGGIO S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE
COLOMBIA SIDECOL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
MATUS ESCARRAGA MURILLO INGENIEROS S.A.S. F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
BYR CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
DUMAR INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
Página 137 de 196
SOCOCO LTDA
TRITURADORA LA ROCA Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
LA PRIMAVERA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.
EN C. EN REESTRUCTURACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
APA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
Concali Colombia S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SOHINCO EMPRESARIAL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
HAG SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
RG INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
VIVITAR CONSTRUCCIONES LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
TECNOLOGIA EN GASODOMESTICOS LTDA F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
CAPE COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
EL POMAR CONSTRUCCIONES S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
BB INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
TECOSA COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
REHABTEC SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIA S.A. TICOM S.A.
TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y
MAQUINARIA S.A. TICOM S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INGENIERIA JOULES MEC LTDA. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
D&S SA F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
SOCIEDAD IMPERMEABILIZADORA ATA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y
TELECOMUNICACIONES LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CNV CONSTRUCCIONES S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
JK SALCEDOS S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ROCALES Y CONCRETOS SOCIENDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
COMPAÑIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y
TERRESTRES SAS F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
REM CONSTRUCCIONES SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
C3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo
CONFECCIONES ELECTRICAS SAS eléctrico
CONSTRUCTORA EL ROCIO S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INGENIERIA DINAMICA LTDA. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
GARCIA RIOS CONSTRUCTORES SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SEIKA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ASMI CONSTRUCTORES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
C H PEREIRA & CIA S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
EYR PILOTAJES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
Página 139 de 196
CONSTRUCTORA SAN FERNANDO DEL RODEO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
DEGA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
JERO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ARQUITECTURA E INGENIERIA MACRO PROYECTO
SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
AGREGADOS EL VINCULO LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUCTORA PROYECTOS ESPECIALES DE
INGENERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONTEIN S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
RAHS INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS S.A.
INCOEQUIPOS S.A. En Reorganización F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
VRC INGENIERIA LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
LYANSA ELECTRICA LTDA F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
CONSTRUCCIONES FLOREÑA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SUELOS INGENIERIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ACCA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INVERSIONES MG INGENIEROS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INGERDICON SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SOMOS GRUPO SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INGENIEROS CONSTRUCTORES EN VIAS Y
CONCRETOS LIMITADA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
Proyectos y Construcciones de Occidente S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ESTRUCTURAS Y DESARROLLOS S.A F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ortiz rey ingenieros en reorganizacion F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ARKOS S.A.S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ECOSODIO SAS F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
INGENIERÍA VÍAS Y CONSTRUCCIONES LTDA. F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
CONSULTORIA ,INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
JMV INGENIEROS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
HERRERA Y DURAN LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SFIS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INVERSIONES HERZAM SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
DEMOVICOL SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
FUNDAEQUIPOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
RIOS DE LA SIERRA CONSTRUCCIONES & CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
FELGUERA I H I S A SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
PSPORT SYSTEMS S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ORGANIZACION EMPRESARIAL Y COMERCIAL
MONTECARLO J&O S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
FERNANDO VESGA Y CIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SAKABUMA CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
JBC CONSTRUCTORES LTDA F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
M.V.C.S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUCTORA INGARCON LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CERAING INGENIEROS LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
PROMOTORA INMOBILIARIA LA QUINTA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SERCONTEC S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
AGM DESARROLLOS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONCRELEC LTDA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUIR XXI SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INVERSIONES CLH SA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUCTORA CALCAMAR S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ANLA ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS
S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
ELECTROCONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SOLIDOS INGENIEROS CIVILES S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRULOFT S.A.S. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
PROYECTOS Y PROMOCIONES IBEROAMERICANAS
SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SURCOLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
GRUPO EMPRESARIAL VIAS BOGOTA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA
S.A. SUCURSAL COLOMBIA F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INGEANT SA EN REORGANNIZACION F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONALVIAS CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
RAMIREZ Y CIA S.A. F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
SBI COLOMBIA SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
O Y G CONSTRUCCIONES SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURAS SAS F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
Para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados que permitieron establecer los indicadores financieros aplicables al
proceso:
875.630.932,63 228.128.503,30
Tomando como referencia la base de Datos de los Indicadores Financieros de la Jefatura de Ingenieros y el análisis
realizado a la página del PIE (Portal de Información Empresarial –) de la Superintendencia de Sociedades, así:
El índice de liquidez determina la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A
mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.
El Índice de Liquidez del proponente deberá ser mayor o igual (≥) a 1.1
NOTA 1: Para el cálculo de este indicador, en caso que el pasivo corriente del proponente sea cero (0), el proponente
será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría compromisos a corto plazo.
Para Proponentes Plurales será la sumatoria del resultado de la multiplicación del ACTIVO CORRIENTE por el
porcentaje de participación de cada integrante Proponente Plural dividido la sumatoria del resultado de la multiplicación
del PASIVO CORREINTE por el porcentaje de participación de cada integrante del Proponente Plural.
A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.
El Índice de Endeudamiento del proponente deberá ser menor o igual (≤) a 66%
Para Proponentes Plurales será la sumatoria del resultado de la multiplicación del PASIVO TOTAL por el porcentaje de
participación de cada integrante del Proponente Plural dividido la sumatoria del resultado de la multiplicación del
ACTIVO TOTAL por el porcentaje de participación de cada integrante del Proponente Plural
La Razón de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. La
razón de cobertura de intereses indica el número de veces que las empresas pueden pagar intereses anuales con su
utilidad operacional.
La Razón de Cobertura de Intereses del proponente debe ser mayor o igual (≥) a 1
NOTA 1: Para el cálculo de este indicador, en caso que los Gastos de Intereses del proponente sea cero (0), el
proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría obligaciones financieras.
Para Proponentes Plurales será la sumatoria del resultado de la multiplicación del UTILIDAD OPERACIONAL por el
porcentaje de participación de cada integrante del Proponente Plural dividido la sumatoria del resultado de la
multiplicación del GASTOS DE INTERESES por el porcentaje de participación de cada integrante del Proponente Plural
El Capital de Trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de
liquidar sus activos corrientes (convertidos en efectivo) y para el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo
contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.
El Capital de Trabajo del proponente deberá ser mayor o igual (≥) al 100 % del valor total del presupuesto oficial
Para Proponentes plurales será el resultado de la sumatoria del ACTIVO CORRIENTE para cada uno de los integrantes
RESTANDO la sumatoria del PASIVO CORRIENTE de cada uno de los integrantes.
Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad
de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. La rentabilidad del patrimonio al ser positivo
indica que tan rentable fue el patrimonio de la empresa durante el año.
Para Proponentes Plurales será la sumatoria del resultado de la multiplicación del UTILIDAD OPERACIONAL por el
porcentaje de participación de cada integrante Proponente Plural dividido la sumatoria del resultado de la multiplicación
del PATRIMONIO por el porcentaje de participación de cada integrante del Proponente Plural
Este indicador determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. Este indicador al ser positivo muestra que a mayor rentabilidad sobre
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. De igual forma
significa que por cada peso invertido en activo total, cuanto se genera en utilidad operacional.
Para Proponentes Plurales será la sumatoria del resultado de la multiplicación del UTILIDAD OPERACIONAL por el
porcentaje de participación de cada integrante Proponente Plural dividido la sumatoria del resultado de la multiplicación
del ACTIVO TOTAL por el porcentaje de participación de cada integrante del Proponente Plural
De conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 791 del 22 de Abril de 2014, modificado por el Decreto
1082 de 2015 el interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales deberá acreditar su
Capacidad Residual o K de Contratación, dicha capacidad se calculará teniendo en cuenta la “Guía para determinar y
verificar la Capacidad Residual del Proponente en los procesos de contratación de obra pública” GVCRP-02, publicada
por Colombia Compra Eficiente en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, Actualización de fecha 05 de
junio de 2014. El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado
del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce
(12) meses, así:
La capacidad residual o K de Contratación por el oferente al momento de presentar su propuesta deberá acreditarse
así:
Para Consorcios y Uniones Temporales, la capacidad residual de contratación será la sumatoria de la capacidad
residual acreditada de cada uno de los integrantes. La capacidad residual o K de Contratación por el oferente plural al
momento de presentar su propuesta deberá acreditarse así:
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E),
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en
Ejecución, según la siguiente formula:
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como se indica en el siguiente aparte.
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas
del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratación de una obra
pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:
La siguiente información debe venir especificada que es para el cálculo del K residual:
La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.
La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el
proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.
Página 152 de 196
El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance
general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a
tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener
RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el
mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el
RUP.
Lista de la capacidad técnica, es decir de los profesionales con los que cuenta la empresa para el presente proceso,
discriminando profesión, número de matrícula, Numero de contrato laboral o de prestación de servicios profesionales,
vigencia del contrato.
Sumatoria de los contratos ejecutados bajo el código 72 donde se establezca el objeto y el valor de cada uno de
acuerdo a la Guía para determinar y verificar la capacidad residual del proponente en los procesos de contratación de
Obra Pública (G-VCRP-02)
EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL- CENAC INGENIEROS a partir del valor de las ofertas debe asignar máximo 40
PUNTOS de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:
Método
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM (Banco de la
República) que rija el día hábil siguiente a la fecha del cierre (Presentacion de Oferta). El método debe ser
escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.
MEDIA ARITMÉTICA
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la
proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
Página 153 de 196
𝑛
𝑥𝑖
𝑋̅ = ∑
𝑛
𝑖=𝑙
𝑋̅= Media aritmética.
𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑋̅−𝑉𝑖
[40 Puntos] x (1 − ( 𝑋̅
)) para valores menores o iguales a 𝑋̅
⎸𝑋̅−𝑉𝑖 ⎹
Puntaje i = [40 Puntos] x (1 − 2 ( 𝑋̅ )) para valores mayores a 𝑋̅
Donde,
𝑋̅ = Media aritmética.
𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Número de oferta.
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el
promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha
media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
𝑉𝑚𝑎𝑥+ 𝑋̅
𝑋𝐴 =
2
Donde,
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:
𝑋𝐴 −𝑉𝑖
[40 Puntos] x (1 − ( 𝑋𝐴
)) para valores menores o iguales a 𝑋𝐴
⎸𝑋 −𝑉 ⎹
Puntaje i = [40 Puntos] x (1 − 2 ( 𝐴𝑋 𝑖 )) para valores mayores a 𝑋𝐴
𝐴
Donde,
Página 154 de 196
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de
veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado
de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se
incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente
cuadro:
Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)
1–3 1
4–6 2
7–9 3
10 – 12 4
13 – 15 5
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de
Contratación.
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido
en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:
𝑛𝑣+𝑛
𝐺𝑃𝑂 = √𝑃𝑂 × 𝑃𝑂 × … × 𝑃𝑂𝑛𝑣 × 𝑃1 × 𝑃2 × … × 𝑃𝑛
Donde,
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente
procedimiento:
𝐺𝑃𝑂 −𝑉𝑖
[40 Puntos] x (1 − ( 𝐺𝑃𝑂
)) para valores menores o iguales a 𝐺𝑃𝑂
⎸𝐺 −𝑉𝑖 ⎹
Puntaje i = [40 Puntos] x (1 − 2 ( 𝑃𝑂𝐺𝑃𝑂
)) para valores mayores a 𝐺𝑃𝑂
Donde,
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa
en la fórmula de ponderación.
MENOR VALOR
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a
dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de
este método La CENAC INGENIEROS, procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a
la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Donde,
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa
en la fórmula de ponderación.
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
NOTA 1: En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC
INGENIEROS debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el puntaje total obtenido
por las mismas (Factor Económico, Factor Técnico, Puntaje a la Industria Nacional), de mayor a menor, y se asignará el
primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente y así sucesivamente.
Quien haya sido elegido dentro del primer orden de elegibilidad continuará con la verificación por parte del
comité Económico de la propuesta, a la cual se le revisarán las operaciones aritméticas a que haya lugar, y en
particular, las siguientes:
Una vez cumplida esta verificación de la propuesta seleccionada sin haber encontrado inconformidades a lo
anteriormente expuesto, el comité de Adquisiciones nombrado para el efecto, procederá a recomendar al Ordenador del
Gasto la adjudicación de la Selección Abreviada, por el valor de la oferta presentada.
En el evento en que la propuesta seleccionada en el primer orden de elegibilidad haya sido objeto de revisión, de
conformidad con lo prescrito en el condiciones de participación, y no cumpla con los parámetros establecidos, se
procederá a la revisión de la oferta que haya ocupado el segundo orden de elegibilidad, en caso de no cumplir se
repetirá el procedimiento con las ofertas, de acuerdo con el orden de elegibilidad obtenido.
Cada proponente deberá diligenciar el ANEXO No.09 donde manifiesta claramente que la solución ofertada cumple
cada una de las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, y serán evaluadas como CUMPLE O NO
CUMPLE, este formulario debe estar diligenciado por el representante legal y aval técnico para la oferta presentada.
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida
como experiencia requerida:
A. Para los Proponentes Plurales, basta con que al menos uno de los integrantes aporte el cien (100%) por ciento
de la experiencia.
B. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión
Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.
C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o Unión
Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de que el integrante
no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que
tuvo el integrante o los integrantes.
D. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o Unión
Temporal, el plazo a considerar será el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participación
que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia.
E. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio Unión Temporal, y
dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho
contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron
el contrato y que están participando en el presente proceso.
El oferente interesado deberá presentar para el presente proceso la siguiente documentación con el fin de habilitar el
numeral denominado VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE, establecida de la
siguiente forma:
El proponente deberá presentar en máximo 05 (CINCO) CONTRATO(S) cuyo valor sumado sea igual o superior al
100% del presupuesto asignado equivalente a 679 SMMLV vigencia 2019, cuyo objeto es: : REALIZAR EL
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION ALOJAMIENTOS DE TROPA: ITEM 1 BATALON DE INFANTERIA AERO
TRANSPORTADO N°20 (BISER 20), ITEM 2 BATALLON DE INSTRUCCIÓN ENTRENAMIENTO Y
REENTRENAMIENTO N°7 (BITER 7), ITEM 3 MANTENIMIENTO BATERIA SANITARIA BATALLON DE
INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°18 MANUEL DEL POMBO (BITER 18) A EJECUTAR
EN LA VIGENCIA 2019. Los contratos PÚBLICOS O PRIVADOS acreditados deberán estar inscritos en RUP y
debieron haber sido contratados y ejecutados y/o liquidados antes de la fecha de cierre del presente proceso y deben
contener actividades directamente relacionadas con el objeto del presente proceso.
Si el oferente acredita la experiencia, en el número de salarios minimos indicado anteriormente, con el valor del Salario
Minimo Legal para vigencias anteriores (salario vigente para el año de ejecución del contrato), este cumpliría con tal
requisito, toda vez que el SMLMV, es actualizado anualmente. Lo cual quiere decir que el valor del presupuesto oficial
para la presente obra, convertido a SMLMV de años anteriores, se reducirá.
1) Los oferentes que relacionen contratos que superen el valor del presupuesto oficial en valor o en SMMLV en el
formulario Nº 10, se les tendrán en cuenta los contratos en el orden de numeración hasta completar los solicitado
para este presente proceso, esto con el fin de facilitar la evaluación de los requisitos habilitantes.
2) Los contratos deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, ya que los SMMLV serán tomados
de este documento.
3) El oferente deberá aportar copia legible el documentodonde conste el cumplimiento y entrega de la(s) obra(s),
en la que se pueda verificar el cumplimiento de los requerimientos solicitados en la experiencia Habilitante.
4) Los contratos donde no se encuentre de manera taxativa el objeto mencionado en el pliego de condiciones:
“MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE
EDIFICACIONES” pero dentro de los capítulos desarrollados sea evidente el MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES, será
tomado en cuenta siempre y cuando se cumpla la siguiente condición: aportar certificación emitida por la entidad
contratante y/o contrato y/o acta de liquidación donde se evidencie (señale) las actividades que pretende acreditar
de manera precisa para cumplimiento de las actividades MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O REMODELACION DE EDIFICACIONES, de otra manera el contrato
aportado no será tomado en cuenta hasta evidenciar dichas condiciones, es importante aclarar que el oferente
debe cumplir ademas con toda la documentación requerida en el pliego de condiciones para acreditar su
experiencia Habilitante (si aplica).
1. No se acepta documentos con enmendaduras, tachaduras y que no contengan como mínimo la información solicitada o que
presenten inconsistencias.
3. Los documentos cargados en la plataforma del Secop II deben ser completamente legibles.
4. Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal el valor registrado que debe informar el
proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos.
5. Las certificaciones que se aporten para la acreditacion de la experiencia específica, deben contener como mínimo la siguiente
información:
Nombre y firma del ordenador del gasto o de la persona jurídica debidamente autorizada que haga sus veces.
En el caso de certificaciones privadas, debe ser firmada por el representante legal de la empresa contratante.
Numero o identificación del contrato, según corresponda si es una entidad pública o una empresa privada.
Objeto y Alcance del contrato.
Localización o lugar de ejecución.
Fechas de iniciación y terminación del contrato, indicando DIA, MES Y AÑO
Valor del contrato ejecutado
El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.
El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
6. En caso de existir discrepancias entre los documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá
en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:
1. Acta de Liquidación
2. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.
3. Certificación de experiencia. (Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que
conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien este en capacidad u
obligación de hacerlo).
4. Acta de inicio o la orden de inicio (La misma solo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio).
5. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de
experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se
reconocerá experiencia alguna al cedente.
7. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de
constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o
Contador Público junto con la tarjeta profesional (Según corresponda), donde se indique la conformación de la empresa.
En estos casos, la Entidad no tendrá en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados.
La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta
los tres (3) años de constituida.
8. la administracion se reserva el derecho de ampliar los plazos de evaluación en realcion al número de ofertas que se
presenten dentro del proceso.
El valor a acreditar debe ser expresado sin decimales, es decir, ajustado a la unidad, de conformidad con la
metodología de redondeo expuesta en la invitación.
El valor actualizado del contrato ejecutado se calculará en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)
para el año en que se firmó el contrato, de acuerdo con tabla anexa.
Cada proponente deberá diligenciar el Formulario No 10 “EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE”, donde
debe suscribir cada uno de los contratos aportados para cumplir con los requerimientos técnicos solicitados mediante el
numeral VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE.
Nota 1: El formato en mención deberá ser presentado en PDF debidamente diligenciado por el representante legal
(persona natural o jurídica, Consorcio y Unión Temporal).
Nota 2: De igual forma El formato Nº 10 tambien deberá ser presentado en EXCEL (Archivo en editable) para facilitar la
verificación de la información aportada por el oferente.
Nota 3: La documentación relacionada con el proceso que se envie por medios diferentes a la plataforma SECOP II no
serán tenidas en cuenta para ningun tramite dentro del proceso.
El proponente, persona natural o jurídica, Consorcio y Unión Temporal, deberán tener su experiencia inscrita en el
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su domicilio, en actividades que se encuentran
codificadas en alguno de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) BAJO EL
SEGMENTO 72 que se relacionan a continuacion:
Nota 1: De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 de Decreto 1082 de 2015, se hará
exigible la clasificación hasta el tercer nivel, es decir hasta el nivel de “clase”.
El oferente deberá anexar al Formulario N° 9 las presentes especificaciones indicando si CUMPLE O NO CUMPLE con
las mismas.
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Nota 1: El oferente ganador deberá presentar a la supervisión asignada la documentación soporte para validar el cumplimiento de
los perfiles profesionales una vez sea adjudicado el proceso, sin el aval de los perfiles presentados en el apiste B) REQUISITOS
DEL PERSONAL, no se procederá a dar ejecucion al o los contratos resultantes del presente proceso.
Nota 2: El representante legal deberá suscribir el formulario No.11 “CARTA DE COMPROMISO DEL OFERENTE” indicando lo
establecido en el formato publicado en la plataforma SECOP II y debrá ser ajuntado con su oferta.
El oferente que resulte adjudicatario debera aportar a la interventoría asignada la documentación necesaria para la
verificación de la experiencia especifica de los profesionales una vez se suscriba el contrato. Aclarando que los
profesionales mencionados a continuación deben ser presentados para cada uno de las unidades a intervenir.
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y
experiencia:
Mantenimiento y adewcuacion alojamiento de tropa del Batallon de infantería aero transportado No 20 “Gr. Manuel
Rodriguez Serviez (BISER 20).
El oferente del presente proceso de selección deberá presentar las hojas de vida del personal mínimo requerido que a continuación
se relaciona:
Página 162 de 196
El oferente del presente proceso de selección deberá presentar las hojas de vida del personal mínimo requerido que a continuación
se relaciona:
Experiencia profesional general Experiencia especifica mínima de Dedicación en tiempo del 40% y
mínima de Tres (03) años Un (01) año como Ingeniero hasta la entrega final.
(contados a partir de la fecha de Electricista en el
INGENIERO ELECTRICISTA: UN (1)
expedición de la matricula MANTENIMIENTO Y/O
INGENIERO ELECTRICISTA
profesional) ADECUACION Y/O
REMODELACION DE
EDIFICACIONES.
Experiencia especifica mínima Dedicación del 100% y deberá
estar presente cuando la entidad
de un (1) año acreditada por
lo requiera.
INSPECTOR SISO: PROFESIONAL Experiencia profesional las empresa(s) o entidad( es)
EN SALUD OCUPACIONAL O general mínima Mínima de en las que haya prestado
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
Dos (2) años (contados a servicios relacionados con
TRABAJO O PROFESIONAL CON
POSGRADO EN SEGURIDAD Y partir de la fecha de SST en actividades
SALUD EN EL TRABAJO, CON expedición de la licencia en relacionadas con
LICENCIA EN SALUD salud ocupacional y/o MANTENIMIENTO Y/O
OCUPACIONAL O EN SEGURIDAD Y
Diploma) acreditada por las ADECUACION Y/O
SALUD EN EL TRABAJO VIGENTE Y
EL CURSO DE CAPACITACIÓN empresas o entidades en REMODELACION DE
VIRTUAL DE CINCUENTA HORAS las que laboró en EDIFICACIONES (debe
EN SST actividades de SST tener curso en alturas
certificado)
Mantenimiento batería sanitaria batallón de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento No 18 “Manuel Pombo” (BISER
18).
El oferente del presente proceso de selección deberá presentar las hojas de vida del personal mínimo requerido que a continuación
se relaciona:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones (cuando ya este
adjudicado):
1. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato.
2. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá
cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido
para dos o más cargos diferentes.
3. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión.
4. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya
establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
5. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al
proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.
6. El contratista deberá garantizar en forma permanente la cantidad de personal idóneo y necesario para ejecutar la obra en
diferentes frentes de trabajo en aras de cumplir el plazo de ejecución estipulado en el contrato.
7. El contratista deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique los títulos de postgrado, expedidos por una
Institucion de Educacion Superior avalada por el Ministerio de Educacion nacional. Cuando la Especialización, no sea específica en
el objeto solicitado se deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los descritos en la lista anteriormente expuesta (se entiende
pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una
determinada carrera). (Si aplica)
**Nota: Los requisitos relacionados con el profesional en SST se exigen de acuerdo con la Resolución No. 312 de 2019
“Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo SG- SST”.
6.3.2.2 VERIFICACION DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES
REGLAS ESPECÍFICAS:
La firma Contratista que resultara adjudicataria para el presente proceso de obra deberá verificar y evaluar de acuerdo a
los siguientes parámetros para verificar la idoneidad de las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto
de obra:
La supervisión asignada para el presente proceso de obra deberá verificar y evaluar de acuerdo a los siguientes parámetros para
verificar la idoneidad de las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto de obra:
A. Este personal no podrá ser remplazado una vez sea aprobado por la supervisión asignada, si llegare a presentarse
situaciones que impidan al profesional continuar con la ejecución del contrato, el personal que se postule para sustituirlo debe
tener el mismo perfil o superior al presentado y aprobado inicialmente, debe anexarse el paz y salvo del profesional saliente y
enviar con la debida solicitud de modificación dirigida a la Entidad para su respectiva verificación y aprobación.
B. El contratista deberá diligenciar en el momento en que sea adjudicado el formato Nº 12 (CUADRO PERSONAL
PROFESIONALES MINIMO REQUERIDO) donde se relaciona la experiencia especifica del personal propuesto con el fin
de cumplir con lo requerido por la entidad de acuerdo al literal B REQUISITOS DEL PERSONAL y enviar a la Supervisión
asignada por la Entidad con los respectivos soportes.
C. Presentación del certificado de vigencia y antecedentes expedida por el Consejo Profesional correspondiente, con fecha
de expedición no superior a 180 días al cierre de este proceso.
D. Para acreditar la experiencia especifica de los profesionales, el oferente deberá anexar las certificaciones laborales,
debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo
desempeñado, fechas de inicio y terminación (DIA, MES Y AÑO), Nombre del profesional, Numero de Identificación del
profesional para cada uno de los proyectos relacionados en la certificación aportada. (En el evento de no cumplir con dichos
requisitos, no se tendrá en cuenta la certificación si esta no es subsanada de acuerdo a los parámetros establecidos
E. La experiencia de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la matricula
profesional y Para el caso de los profesionales en ingeniería presentados como inspector siso, la experiencia general
contara a partir de la fecha de expedición del acta de grado del título obtenido como especialista
F. La entidad no acepta los profesionales que se encuentren trabajando en la ejecución de algún proyecto en la CENAC
Ingenieros, en razón a la permanencia exijida en el presente proceso.
G. De ser necesario reemplazar el personal inicilamente contratado por parte del contratista adjudicatario es necesario que
se presenta a la firma interventora adjudicataria un paz y salvo debidamente firmado y asi mismo la hoja de vida del
personal que se pretende contartar.
La CENAC DE INGENIEROS evaluara al oferente que mejore las condiciones mínimas presentando un valor agregado a la
obra de la siguiente forma:
Nota 1: El proponente que desee acreditar el cumplimiento de requisitos ponderables deberá diligenciar el Formulario Nº 14 “CARTA
DE COMPROMISO PONDERACION DE CALIDAD TECNICA”, previsto para este numeral el cual es anexado a través de la
plataforma SECOP II.
Dando aplicación a la ley 816 de 2003, se le asignaran en puntos, el 20% de la suma de los puntajes que pueden
otorgarse por ponderación económica y ponderación técnica, al proponente que certifique a través de la suscripción
de formulario correspondiente que los bienes y servicios objeto del pliego, son 100% de carácter nacional y oferentes de
bienes y servicios extranjeros que acrediten reciprocidad, para lo cual el representante legal deberá diligenciar el
correspondiente Formulario N° 13 de apoyo a la industria nacional. El oferente que no presente formulario de apoyo a
la industria nacional no obtendrá puntaje por este concepto.
La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha
negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificación expedida por el Director de
Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y
fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado,
y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá
indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad.
Dando aplicación a la ley 816 de 2003, se le asignaran en puntos, el 10% de la suma de los puntajes que pueden
otorgarse por ponderación económica y ponderación técnica, al proponente que certifique bienes y mano de obra
extranjeros acreditados (con componente nacional), para lo cual el representante legal deberá diligenciar el
correspondiente Formulario de apoyo a la industria nacional.
EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS, debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan
acreditado los requisitos habilitantes de que trata el Capítulo III del Pliego de Condiciones.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en los procesos por licitación y selección abreviada de
menor cuantía, la oferta más favorable será la que resulte de la ponderación de los elementos de calidad y precio
soportados en puntajes y fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. La Jefatura de Ingenieros verificará que la
calidad ofrecida corresponda a la calidad exigida en el pliego de condiciones, en el correspondiente anexo.
En la evaluación de las Ofertas EL M.D.N.- EJÉRCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS realizará la ponderación del
factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 1. Los Ofertas deben presentarse de
conformidad a formularios establecidos en el Pliego de Condiciones. La capacidad jurídica, la financiera y la técnica
serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de
selección, a las ofertas conceptuadas como hábiles se les asignara el puntaje de que trata el presente estudio previo
así:
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE/ NO CUMPLE
CAPACIDAD TECNICA CUMPLE/ NO CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE/ NO CUMPLE
CRITERIOS DE PONDERACION TECNICA
El oferente que ofrezca MANTENIMIENTO
DE RED HIDROSANITARIA CON SONDA
Obtendrá un puntaje MAXIMO de
ELECTRICA A LAS OBRAS
30 puntos
ADJUDICADAS (BISER 20, BITER 7,
BITER 18)
El oferente que ofrezca a la entidad sin
costo alguno, Obras de paisajismo para la
unidad beneficiada, la cual consistirá en el
FACTORES DE PONDERACION Obtendrá un puntaje MAXIMO de
establecimiento de zetos, los cuales podrán
TECNICA 15 puntos
ser: matas de te (ornamental) y/o Durantas,
las cuales deben establecerse en 40 metros
lineales , uno cada 30 cm.
El oferente que ofrezca MANTENIMIENTO
E INSPECCION A LAS CAJAS DE RED
Obtendrá un puntaje MAXIMO de
HIDROSANITARIA DE LAS OBRAS
15 puntos
ADJUDICADAS (BISER 20, BITER 7,
BITER 18)
FACTOR ECONÓMICO TRM 40
FACTOR JURIDICO Acreditacion personal con discapacidad 1
20% ∑ ponderación económica +
ponderación técnica) OFERENTES
20
NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE
PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA
ACREDITEN RECIPROCIDAD
INDUSTRIA NACIONAL (LEY
10% ∑ ponderación económica+
816/03)
ponderación técnica) OFERENTES
10
EXTRANJEROS
(PREVIA ACREDITACION)
MAXIMO TOTAL PUNTOS 121
CRITERIOS DE DESEMPATE.
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad estatal escogerá el oferente que tenga el mayor
puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del
Página 168 de 196
proceso de contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de contratación y así
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de
condiciones.
Si persiste el empate, la entidad estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional.
3. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a)
esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean emplea- dos, socios o
accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por
lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere
la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad
en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%)
en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de
la experiencia acreditada en la oferta.
De persistir el empate, se procederá a citar a los ofertantes a un sorteo a realizarse en audiencia pública de
adjudicación y/o declaratoria de desierta, el cual se desarrollara de la siguiente forma:
Si el empate se mantiene se utilizara un método aleatorio previsto de la siguiente manera:
METODO ALEATORIO
Si el empate se mantiene, se procederá a utilizar el método aleatorio denominado sorteo, en audiencia pública
mediante balotas, el cual se realizará de la siguiente manera:
1. La Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros, determinará el día, hora y el lugar donde
se llevará a cabo este procedimiento, notificando oportunamente a los proponentes que se encuentren
empatados en puntos, en audiencia pública.
2. La Administración dispondrá de balotas de ping-pong debidamente numeradas.
3. La numeración de las balotas iniciara en el número 1 y continuarán numeradas en orden ascendente.
4. El delegado, en presencia de todos los proponentes que se encuentren empatadas en puntos, introducirá
las balotas numeradas en una bolsa de color negro. El Numero de balotas introducidas será el doble al número
de proponentes empatados en puntos.
5. Al momento de esta diligencia, los proponentes deberán acreditar la facultad legal para participar en el
mismo, ya sea por el representante legal, o por estar debidamente autorizado por este último.
6. La participación para tomar la balota de la bolsa se hará en orden alfabético, teniendo en cuenta la primera
letra de la razón social del proponente, será esta persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal.
7. Una vez el proponente tome la balota de la bolsa la tendrá en su pudo ser sin hacer público el número
sacado hasta tanto no haya tomado la balota todos los participantes.
8. Posterior a esto, se hará pública la numeración de las balotas que los proponentes tienen en su poder.
9. El proponente adjudicatario del proceso de contratación será aquel que haya sacado la balota marcada con
el mayor número.
NOTA: De acuerdo a lo indicado en el manual para el manejo de incentivos en los procesos de contratación de
Colombia Compra Eficiente, cuando en la evaluación de las ofertas sea aplicable un acuerdo comercial, no es posible
aplicar los factores de desempate previstos en los numerales 4 y 5.
Para efectos de la definición de empates por acreditación de MIPYMES, el proponente aportará certificación
expedida por contador o revisor fiscal, según sea el caso, en el cual conste que la mipyme tiene el tamaño
empresarial establecido de conformidad con la Ley, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.
Nota: La omisión de la información requerida en este numeral por parte del proponente hará imposible su verificación y
por lo tanto la aplicación del criterio de desempate.
Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, en
concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que
mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso
que llegue a suceder, dependiendo de “(…)las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de
establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos
agentes involucrados (…)” (Documento Conpes 3714).
RIESGOS TECNICOS
Nº 1 2 3 4
RIESGO DE ANÁLISIS
DE DISEÑO:
CONTRATISTA E RIESGO DE LOS EQUIPOS
RIESGO DE INTERVENTORÍA EN UTILIZADOS, ENCONTRADOS EN
DISEÑO: ESTÁ TRABAJO CONJUNTO OBRA Y/O INSTALADOS: ESTÁ
ASOCIADO CON DEBERÁN EXAMINAR EL ASOCIADO CON LOS DIFERENTES
LOS DIFERENTES PROYECTO EN SU ELEMENTOS QUE COMPONEN:
LA PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN, O ROBO
ELEMENTOS DE TOTALIDAD Y DE LA UTILIZACION DE EQUIPOS PARA EL
DE LOS BIENES QUE SE UTILICEN PARA
DISEÑO QUE ENCONTRAR DESARROLLO DEL PROYECTO (EJ:
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL
PUEDEN AFECTAR FALENCIAS EN LOS PILOTEADORAS, GRUAS, MAQUINAS
PUEDE OCURRIR) PRESENTE PROCESO, HASTA LA
LA CONSECUCIÓN DISEÑOS ENTREGADOS DE BOMBEO ETC).
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A
DE LOS POR LA ENTIDAD
SATISFACCIÓN
RESULTADOS DEBERÁ INFORMAR DE EL DESMONTE Y MONTAJE DE LOS
ESPERADOS CON MANERA INMEDIATA, EQUIPOS PRE-EXISTENTES EN EL
LA DOCUMENTADA Y/O LUGAR DE EJECUCIÓN.
CONTRATACIÓN. JUSTIFICADA A ÉSTA,
PARA SU ANÁLISIS Y
DE SER NECESARIA SU
CORRECCIÓN.
PROBABILIDAD 4 3 3 3
IMPACTO 3 3 3 1
Nº 5 6 7 8
PERJUICIOS AL PERSONAL QUE LABORA O EJERCE LA ACCION, PROVOCANDO DAÑOS FÍSICOS COMO QUEMADURAS,
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL
AMPUTACIONES O PERDIDAS FATALES. REPERCUCIONES EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. AFECTACIONES EN
EVENTO
LOS SISTEMAS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA
PROBABILIDAD 4 4 4 3
IMPACTO 3 3 3 4
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA
PROBABILIDAD 2 2 2 2
IMPACTO IMPACTO 1 1 1 1
DESPUÉS DEL
TRATAMIENTO VALORACIÓN DEL RIESGO 3 3 3 3
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL UNA VEZ INICIE LA ETAPA UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE
TRATAMIENTO DE OBRA OBRA OBRA OBRA
Nº 9 10 11 12
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL ESPÉCIFICO
FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO
ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN
TIPO RIESGO OPERACIONAL RIESGO OPERACIONAL RIESGO TECNOLOGICO RIESGO OPERACIONAL
ELECTRICIDAD ESTÁTICA: SU
CORTOCIRCUITO: PUEDE EQUIPO DEFECTUOSO: SUS
OCURRENCIA SE ORIGINA POR
OCURRIR POR FALLAS DE CAUSAS SON POR MAL RAYOS: FALLOS EN EL
LA UNIÓN O SEPACIÓN
AISLAMIENTO, IMPERICIA DE MANTENIMIENTO, MALA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN,
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO CONSTANTE DE MATERIALES
LOS TÉCNICOS, INSTALACIÓN, MALA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO
PUEDE OCURRIR) COMO AISLANTES,
ACCIDENTES EXTERNOS, UTILIZACIÓN, TIEMPOS DEL SISTEMA DE
CONDUCTORES, SÓLIDOS O
VIENTOS FUERTES, EXCEDIDOS DE USO, PROTECCIÓN,.
GASES CON LA PRESENCIA DE
HUMEDADES. TRANSPORTE INADECUADO
UN AISLANTE.
PERJUICIOS AL PERSONAL QUE LABORA O EJERCE LA ACCION, PROVOCANDO DAÑOS FÍSICOS COMO QUEMADURAS,
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL
AMPUTACIONES O PERDIDAS FATALES. REPERCUCIONES EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. AFECTACIONES EN
EVENTO
LOS SISTEMAS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA
PROBABILIDAD 3 2 4 3
IMPACTO 2 2 3 2
VALORACIÓN DEL RIESGO 5 4 7 5
CATEGORÍA MEDIO BAJO ALTO MEDIO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA
PARARRAYOS, BAJANTES,
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO
PUESTAS A TIERRA,
INTERRUPTORES CONEXIONES Y PREVENTIVO,
EQUIPOTENCIALIZACIÓN,
AUTOMÁTICOS CON EQUIPOTENCIALES, AUMENTO CONSTRUCCIÓN DE
APANTALLAMIENTOS,
TRATAMIENTO / CONTROLES A DISPOSITIVOS DE DISPARO DE LA HUMEDAD RELATIVA, INSTALACIONES SIGUIENDO
TOPOLOGÍA DE CABLEADOS.
SER IMPLEMENTADOS DE MÁXIMA CORRIENTE O IONIZACIÓN DEL AMBIENTE, LAS NORMAS TÉCNICAS
ADEMAS SUSPENDER
CORTACIRCUITOS ELIMINADORES ELÉCTRICOS Y CARACTERIZACIÓN DEL
ACTIVIDADES DE ALTO
FUSIBLES. RADIOACTIVOS, PISOS ENTORNO
RIESGO, CUANDO SE TENGA
CONDUCTIVOS. ELECTROMAGNÉTICO.
PERSONAL AL AIRE LIBRE.
PROBABILIDAD 1 1 2 2
IMPACTO
IMPACTO 2 2 2 2
DESPUÉS DEL
VALORACIÓN DEL RIESGO 3 3 4 4
TRATAMIENTO
CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL SUPERVISOR Y/O SUPERVISOR Y/O SUPERVISOR Y/O
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
TRATAMIENTO INTERVENTOR INTERVENTOR INTERVENTOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL UNA VEZ INICIE LA ETAPA UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE
TRATAMIENTO DE OBRA OBRA OBRA OBRA
ACTA DE RECIBO A ACTA DE RECIBO A ACTA DE RECIBO A
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION DEL SATISFACCION DEL SATISFACCION DEL
TRATAMIENTO SATISFACCION DEL CONTRATO
CONTRATO CONTRATO CONTRATO
Nº 13 14 15
PERJUICIOS AL PERSONAL QUE LABORA O EJERCE LA ACCION, PROVOCANDO DAÑOS FÍSICOS COMO QUEMADURAS,
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO AMPUTACIONES O PERDIDAS FATALES. REPERCUCIONES EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. AFECTACIONES
EN LOS SISTEMAS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA
PROBABILIDAD 3 2 2
IMPACTO 2 1 2
INTERRUPTORES
AUTOMÁTICOSCON RELÉS DE
SOBRECARGA, INTERRUPTORES PUESTAS A TIERRA DE BAJA PUESTAS A TIERRA DE BAJA
AUTOMÁTICOS ASOCIADOS CON RESISTENCIA, RESTRICCIÓN DE RESISTENCIA, RESTRICCIÓN DE
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
CORTACIRCUITOS, ACCESOS, ALTA RESISTIVIDAD DEL PISO, ACCESOS, ALTA RESISTIVIDAD DEL
CORTACIRCUITOS, FUSIBLES, EQUIPOTENCIAR. PISO, EQUIPOTENCIAR.
DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DE
CONDUCTORES Y EQUIPOS.
PROBABILIDAD 2 1 1
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL
TRATAMIENTO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO
COMO SE REALIZA EL EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN MONITOREO? Y/O INTERVENTOR INTERVENTOR Y/O INTERVENTOR
RIESGOS AMBIENTALES:
Nº 1 2 3 4
INADECUADO
MANEJO DE
INDECUADA
SUSTANCIAS ENTRADA Y SALIDA
GESTIÓN DE
POTENCIALMENTE EVENTOS NATURALES COMO DE VEHÍCULOS
RESIDUOS DE
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y/O COMO PELIGROSAS O TEMBLORES, LLÚVIAS, QUE
OBRA (SOLIDOS,
PUEDE OCURRIR) CONTAMINANTES EN INUNDACIONES, TORMENTAS TRANSPORTAN
LIQUIDOS,
EL PROCESO DE ELÉCTRICAS. MATERIALES PARA
PELIGROSOS,
MANTENIMIENTOS LAOBRA
RCD, ETC).
DE LOS
TRANSFORMADORES
CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CONTAMINACIÓN DE SUELOS Daños en la
FUENTES HÍDRICAS Y RETRASO EN LA ENTREGA Y FUENTES HÍDRICAS infraestructura,
SUPERFICIALES Y/O DE LA OBRA. SUPERFICIALES Y/O congestión o
SUBTERRRANEAS PUDIENDO SUBTERRRANEAS PUDIENDO interrupción temporal
GENERAR IMPOSICIÓN DE GENERAR IMPOSICIÓN DE de accesos,
SANCIONES AMBIENTALES. SANCIONES AMBIENTALES. aparición o
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL incremento de tráfico
EVENTO vehicular, ruido,
polvo y tensión por la
presencia de
personal ajeno a la
zona con lo cual se
altera la cotidianidad
de la unidad
PROBABILIDAD 1 1 3 4
IMPACTO 3 2 2 1
NO SE PUEDE CONTROLAR
IMPLEMETAR PLAN DE
TRATAMIENTO / CONTROLES A IMPLEMETAR PLAN DE MANEJO DEBIDO A QUE SON EVEBNTOS PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y
MANEJO AMBIENTAL, RCD Y
SER IMPLEMENTADOS AMBIENTAL, RCD Y RESPEL NATURALES EN DONDE NO HAY MOVILIDAD
RESPEL
INTERVENCIÓN HUMANA.
PROBABILIDAD 1 2 2 2
IMPACTO IMPACTO 1 1 1 1
DESPUÉS DEL
TRATAMIENTO VALORACIÓN DEL RIESGO 1 1 1 1
INTERVENTOR INTERVENTOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE
N/A
TRATAMIENTO OBRA OBRA OBRA
Nº 1 2 3 4 5 6
RIESGOS JURÍDICOS
Nº 1 2 3
PROBABILIDAD 2 1 2
IMPACTO 2 2 2
VALORACIÓN DEL RIESGO 4 3 4
BAJO BAJO BAJO
CATEGORÍA
50% ENTIDAD -
¿A QUIEN SE LE AGINA? 50% ENTIDAD - 50% CONTRATISTA 50% ENTIDAD - 50% CONTRATISTA
50% CONTRATISTA
SUPERVISIÓN Y/O
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR
TRATAMIENTO / CONTROLES A INTERVENTORIA EFECTIVA Y OPORTUNA
EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL
SER IMPLEMENTADOS SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL
OBJETO CONTRACTUAL OBJETO CONTRACTUAL
(HACER EFECTIVAS PÓLIZAS)
PROBABILIDAD 2 2 2
IMPACTO
IMPACTO 2 2 2
DESPUÉS DEL
TRATAMIENTO VALORACIÓN DEL RIESGO 4 4 4
BAJO BAJO BAJO
CATEGORÍA
Nº 1 2 3
GENERACIÓN DE PRÓRROGAS Y
LA NO SUSCRIPCIÓN ENTORPECIMIENTO DE LA
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO INHABILIDAD DE LOS OFERENTES
DEL CONTRATO PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS QUE
PRESENTAN LA NECESIDAD
PROBABILIDAD 3 1 3
IMPACTO
3 1 2
CONTRATISTA 50%,
¿A QUIEN SE LE AGINA? 100%A LOS OFERENTES 100% PROPONENTE
CONTRATANTE 50%
SOLICITARLE AL
PROPONENTE LA
VERIFICAR LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LA
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS DEBIDA
PROPONENTES QUE PRESENTEN OFERTAS. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
REPRESENTACIÓN
JURÍDICA.
PROBABILIDAD 1 1 1
IMPACTO 1 1 1
IMPACTO DESPUÉS DEL
TRATAMIENTO
VALORACIÓN DEL RIESGO 2 2 2
COMITÉ JURÍDICO
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR SUPERVISOR
EVALUADOR
UNA VEZ SE CONOCE EL
INCUMPLIMIENTO DEL
EN EL MOMENTO DE
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTRATISTA POR PARTE DEL
EVALUAR EL PROCESO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
DEL CONTRATO
El contrato deberá́ ser firmado dentro del plazo establecido para tal fin en el anexo N° 1 “Datos del Proceso” y
cronograma establecido a través de la Plataforma SECOP II para el proceso. Al efecto, el proponente seleccionado
deberá́ suscribir el contrato tanto por medio físico (asistiendo a las instalaciones de la CENAC-INGENIEROS), como por
la PLATAFORMA SECOP II. Si por algún motivo justificado el MDN - EJERCITÓ NACIONAL – CENAC-INGENIEROS
no pudiere firmar el contrato dentro del periodo de validez de la propuesta se lo comunicará así ́al adjudicatario y el
proponente seleccionado tendrá́ la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza de seriedad de la
propuesta o la cual haga sus veces de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18. Del Decreto 1082 de 2015, para que
amplíe su vigencia hasta la suscripción del contrato.
El adjudicatario deberá́ constituir la garantía única de cumplimiento dentro del término establecido en el anexo No.1
“Datos del Proceso” y subirla a la plataforma del SECOP II para realizar la respectiva aprobación, en caso de solicitar su
corrección de igual forma se subirá la corrección por medio del SECOP II, cuyo objeto será́ respaldar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.7. y
siguientes del Decreto 1082 de 2015, en las cuantías y términos que se determinan a continuación. De acuerdo con la
naturaleza, objeto y valor del contrato, deben estimarse como mínimo los siguientes amparos:
EXTRACONTRACTUAL
Las vigencias de los amparos de la garantía única, iniciarán con la fecha de perfección del contrato.
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere este punto y serán de su
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de
su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN
EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS y a cuenta
del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique, autoriza expresamente al MDN- EJÉRCITO
NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS para retener y
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN-
EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS asume la
responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.
En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de
las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora
renuncia al beneficio de excusión.
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento parcial, LA
ENTIDAD impondrá multas, de la siguiente manera:
Multas por incumplimiento: Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple alguna
obligación contractual, o si el incumplimiento es parcial respecto del cronograma del plazo de ejecución, LA ENTIDAD
le impondrá sanciones equivalentes al 0.5% del valor del contrato incumplido o de la cantidad dejada de entregar, sin
que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo, o del contrato incumplido o de la cantidad
dejada de entregar, según el caso.
EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las sanciones de que tratan los literales
anteriores, una vez este en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin
perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley.
El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del
contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.
De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la Resolución N° 6302 de 2014 “Manual de
Contratación del Ministerio de Defensa y sus unidades ejecutoras” y en cumplimiento del procedimiento regulado en el
Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de Contencioso Administrativo. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía única que ampara el
cumplimiento del contrato. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a
audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar
a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de
las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el
garante será citado de la misma manera.
En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la
actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse
para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal
del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá
rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.
Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la
cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa,
sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se
interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la
misma audiencia.
En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia
cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el
correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para
reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio
tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.
En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar las
causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato.
El amparo de cumplimiento exigido en la garantía única que debe constituir el contratista, cubre a la entidad Estatal, por
los perjuicios directos que le ocasione el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, así como por
su cumplimento tardío o defectuoso, cuando ellos sean imputables al contratista.
En caso de incumplimiento total o parcial, pero definitivo por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de
la declaratoria de caducidad administrativa, se pactará a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación
principal y de las acciones judiciales a que haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal
pecuniaria se pactaran a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL –
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, se reserva el derecho de reclamar
al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasione.
INGRESO DE LOS RECURSOS: El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro
Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército.
NOTA: De conformidad al decreto 1082 de 2015, el proponente podrá otorgar para asegurar el cumplimiento de
sus obligaciones, contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaría.
El término para la ejecución del objeto del presente proceso será HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE, contados a partir de la
firma del acta de inicio del contrato suscrita por las partes, una vez se hayan cumplido los requisitos de
Perfeccionamiento (suscripción del contrato por las partes) y como requisitos de ejecución la expedición de la garantía
Única y expedición del Registro presupuestal de Compromiso conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80
de 1993:
GRUPO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PLAZO DE EJECUCIÓN
Mantenimiento y adecuación alojamiento de tropa, del
batallón de infantería aero transportado No 20 (BISER20). HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
Mantenimiento Alojamiento De Tropa Batallón instrucción,
entrenamiento y reentrenamiento No 7 Jose Miguel Pey y
01. Andrade” (BITER7). HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
Nota 1: El adjudicatario debe prever desde el inicio de la obra las gestiones pertinentes para la aprobación, conexión y
legalización ante las empresas prestadora de servicio energia de la ciudad donde se ejecute la obra.
Nota 2: De presentarse prorrogas imputables al contratista este deberá asumir el valor adicional de la interventoría por
el tiempo que se requiera.
Nota 3: El contratista debe iniciar los trámites necesarios desde el inico de la obra para la compra de los equipos
importados que no se encuentren en el mercado nacional para evitar retrasos a causa de estos trámites al término del
contrato.
El acta de inicio se suscribirá dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción y cumpliemiento de los requisitos
de ejecución del contrato (aprobación de la poliza y el registro presupuestal por parte la Entidad).
Nota 4: En el caso de que una vez se encuentre adjudicada la obra y no se haya celebrado contrato de interventoría, la
firma del acta de inicio se llevará a cabo hasta tanto se suscrriba el act de inicio de la Intereventoria, puesto que ambos
contratos coexisten entre si.
Nota: Para el presente proceso de Selección Abreviada se restablecerá una fecha única en el CRONOGRAMA para la
realización de una visita a campo con el fin de que los oferentes puedan tener conocimiento del estado actual de la obra
a ejecutar y presentar las observaciones que den a lugar.
La ENTIDAD, cancelará el valor correspondiente de la siguiente manera; UN UNICO PAGO de acuerdo al avances de
obra, los cuales se cancelaran dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la factura y el acta de
recibo a satisfacción de obra para el corte final, y previo cumplimiento de los procedimientos legales, la presentación
de la factura correspondiente, la acreditación del pago de las obligaciones parafiscales (Caja de compensación
Página 185 de 196
familiar, SENA e ICBF), el pago al Sistema Integral de Seguridad Social y el pago de las obligaciones contraídas con
proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes avalados previamente
por el Interventor, previa asignación de cupo PAC.
NOTA 1: Para el pago el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales
(ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio) CUANDO APLIQUE.
NOTA 3: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe a llegar por escrito el día siguiente a la audiencia de
adjudicación los siguientes documentos a esta Dirección para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información
Financiera):
1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe
el contrato, debe incluir correo electrónico del adjudicatario, no mayor a tres (03) meses de expedición.
2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato.
3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato.
4. Fotocopia cédula de representante legal.
5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. Formulario del Pliego de Condiciones. Para
consorcios:
- Fotocopia cédulas integrantes del consorcio.
- Copia del Acta consorcial.
-
Es el período comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta
OCHO (8) meses después de vencido el plazo de ejecución.
El pago se realizará en pesos colombianos. El valor del contrato será el total de la oferta presentada por el proponente
al que le sea adjudicado el contrato y en ningún caso podrá superar el presupuesto oficial, del presente proceso.
E. Constituir en debida forma y aportar a EL CENAC INGENIEROS, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar.
F. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que
por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los
perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o a través de un tercero se cause a la
administración.
G. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir
algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a EL CENAC INGENIEROS y a las
autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.
H. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el
proceso de ejecución del contrato.
I. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será
civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.
1. En el evento que la entidad realice anticipos, el contratista deberá entregar mensualmente el soporte de
consignación de los rendimientos financieros. (cuando se establezca anticipo), debe entregar los formatos
establecidos por LA CENAC DE INGENIEROS del plan de inversión del anticipo e informe mensual buen
manejo del anticipo (debidamente firmados y autorizados por la interventoría) con sus respectivos soportes para
verificación por parte LA CENAC DE INGENIEROS y previo Vo.Bo. del ordenador del gasto para el
desembolso.
2. El contratista deberá allegar en el PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA un certificado emitido por el municipio
donde indique porcentaje de RETEICA, número de cuenta donde se debe consignar el impuesto, correo
electrónico y número telefónico del municipio, de igual forma el contratista deberá aportar los soportes de los
respectivos pagos de los impuestos que den a lugar (demás impuestos que establezca el municipio) cuando las
obras sean por fuera de la ciudad de Bogotá D.C.El contratista deberá realizar la correcta entrega de los
informes mensuales de los cortes e informe final, de acuerdo al formato establecido por el CENAC de
INGENIEROS.
3. Realizar campamento y cerramiento de aislamiento en teja de acuerdo a los requerimientos de la Entidad que
sean necesarios para la ejecución del proyecto.
4. Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 y sus decretos
reglamentarios para la realización de la obra, antes, durante y después de su ejecución. En caso contrario
incurrirá en las sanciones previstas en las disposiciones dispuestas en la normatividad indicada, sin perjuicio de
las demás acciones civiles y penales a que haya lugar.
6. En todo momento y ante cualquier duda que afecte aspectos técnicos, económicos y legales, el contratista
deberá elevar la inquietud ante el Ordenador del Gasto para que esta sea resuelta por el canal correspondiente,
no se realizaran pagos sobre hechos cumplidos o por actividades realizadas por el contratista sin la aprobación
de la CENAC ESPECIALIZADA INGENIEROS.
Página 187 de 196
7. Garantizar la calidad y estabilidad de los trabajos, especialmente en lo relacionado con los concretos los cuales
deben ser a la vista, de acabado liso, fundido con formaleteria metálica o de madera adecuada tal propósito, no
se aceptaran concretos porosos, mal vibrados, con reparaciones de hormigoneo, con desviaciones
longitudinales u ondulaciones, no se aceptaran elementos de concreto que representen variaciones de
cualquiera de sus dimensiones (espesor, altura, ancho, largo) de muros, vigas, columnas, etc., superiores a los
10 mm.
8. Debe garantizar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas vigentes o la que se adopte establecidas
en el RAS para cada uno de los materiales empleados en el proyecto, entre ellos válvulas, bridas, tuberías,
compuertas, paneles, tabiques, membranas, materiales filtrantes, etc.
9. Estudiar la información técnica, planos, presupuestos, localización, logística y demás aspectos relevantes del
proyecto antes de presentar.
10. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de tratamiento y/o disposición final de
residuos sólidos y líquidos deben contar con los respectivos permisos, certificaciones y autorizaciones
ambientales vigentes durante toda la ejecución de la obra, las cuales deben presentarse en el informe
bimensual de obra.
11. El oferente que resulte adjudicatario del contrato deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra,
el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE RCD (el cual debe alinearse con la Guia
para el manejo de obras de la CENAC ING), con el fin de que este le OTORGUE el respectivo aval o realice las
observaciones que considere pertinentes.
12. El oferente que resulte adjudicatario del contrato deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra
SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST), con el fin de que este le dé el
respectivo aval o realice las observaciones que considere pertinentes.
13. En el caso de que el contrato de obra contenga ítems de conexión y/o tramites frente a entidades externas a la
CENAC Ingenieros, el contratista deberá entregar a la interventoría y a las diferentes entidades que lo requieran
la documentación pertinente para que sea aprobado el servicio a adquirir, allegando a la interventoria copia de
la documentación radicada y avalada por las compañías que hayan tenido ingerencia en el tramite a ejecutar.
14. En el caso de la conexión de diferentes servicios, como lo son Electrico, agua, gas, etc. El contratista deberá
estar presente en el momento de la conexión, verificando el buen funcionamiento de la obra civil realizada para
la la conexión.
15. Adelantar, en coordinación con la firma de interventoria, las visitas de verificación y CUMPLIMIENTO DE LA
CALIDAD OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA A LOS TRES (3), SEIS (6) Y DOCE
(12) MESES después de ser entregadas las obras a la Unidad Militar correspondiente, del resultado de estas
visitas se rendirá un informe al (Competente Contractual). En las visitas participarán: un representante de la
Unidad Militar, un representante de la firma contratista de obra y la interventoría. De las visitas realizadas se
elaborará un acta por escrito, suscrita por todos los participantes, con detalle de las novedades y la corrección
de las mismas. Esta acta se enviará a la CENAC de Ingenieros. Las novedades deberán ser corregidas a más
tardar dentro de los diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se realizó la visita, sin
Página 188 de 196
perjuicio de que la entidad supervise las correcciones y, en caso de que estas no sean acordes con lo pactado
en el contrato, haga uso de las sanciones legales a que haya lugar y/o se inicie proceso de declaratoria de
siniestro.
1. Presentar la cuenta bancaria, fiducia o patrimonio autónomo según sea el caso, para el manejo del anticipo a al
interventoria.
2. Entregar a la interventoria el informe mensual de inversión del anticipo con los soportes respectivos.
3. Preparar con la interventoria las actas de recibo de obra, estableciendo las cantidades de ítems de obra
ejecutados y recibidos como los valores a pagar y descontar.
4. Entregar las facturas a la interventoría, cumpliendo con los requisitos legales y los establecidos en el contrato
(IVA, ICA, amortizacion de anticipo, etc.)
5. Mantener actualizados los valores pagados y la amortización al anticipo.
6. Constatar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato de obra mediante control de pagos de obras.
7. Solicitar actualización o revision de precios y el mantenimiento de las condiciones iniciales del mismo del
contrato de obra.
8. Llevar un control financiero con todos los documentos derivados del proceso de cuentas tramitadas, que
contendrá como minimo:
ALCANCE LEGAL:
1. Cumplir con los requisitos de legalización del contrato de obra (la cancelación de los impuestos a que haya a
lugar).
2. Conocer los documentos estipulados por la entidad para el control de obra la etapa precontractual del contrato
de obra.
3. Cumplir y hacer cumplir las clausulas del contrato de obra.
4. Cumplir con el contrato de obra la existencia de la garantía única y su poliza anexa junto con su aprobación:
vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente.
5. Presentar a la interventoria la modificación al inicio de la vigencia de la garantía única y su poliza anexa, a
partir de la fecha de firma del acta de inicio.
6. Informar a la interventoria, el incumplimiento de cualquier obligación contractual del contratista de obra. Para
estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos dererminados por la
entidad para efectuar las sanciones que hayan a lugar.
7. Solicitar a la interventoria en los casos estipulados del contrato, la ampliación de las clausulas excepcionales
de terminación, modificación e interpretación unilaterales, multas o caducidad. Para estos efectos deberá
soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos determinados por la entidad.
8. Aportar a la interventoria, copias del certificado de modificación o ampliación de la garantía única en el amparo
de estabilidad de la obra y modificación de los demás amparos asi como de la poliza anexa de responsabilidad
civil estra-contractual, junto con su aprobación.
9. Llevar, para el contrato de obra un informe legal que deberá contener copia de todos aquellos documentos del
seguimiento, según la modalidad del contrato:
10. Todas las solicitudes, ordenes, determinación, consultas, definiciones y demás gestiones como visitas,
autorizaciones, acuerdos que realice el contratista, deben constar por escrito y radicado en físico a la
interventoría con copia a la CENAC Ingenieros.
11. Entregar toda la documentación, correspondencia y archivo del contrato de obra a la CENAC.para ello deberá
mantener el control y gestión de la documentación generada durante la ejecución del contrato de obra para la
entrega final del archivo.
1. Conocer los estudios técnicos, memorias de diseño y planos, tanto arquitectónicos como técnicos de cada uno
de los contratos de obra. Informar a la entidad en caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos.
2. Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para la ejecución del contrato de obra.
3. Verificar que las especificaciones particulares del contrato de obra y su cunatificacionenten definidas y
coincidan con los planos.
Página 190 de 196
4. Coordinar con la interventoria las actividades preliminares del contrato, tales como organización del sitio en
cuando a ubicacion de oficinas y campamento. Almacenamiento de materiales y equipos, instalación de vallas
de identificación, rutas, sitios de ingresis y salida de vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y
medidas ambientales y de seguridad industrial, en el caso de ser necesarios.
5. Presentar dentro del plazo estipulado: programacion de trabajos, organigrama del personal de nomina y
contratado, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales, equipos y pland e inversión del anticipo del
contrato de obra.
6. Cumplir de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.
7. Suscribir junto con la interventoria, el acta de inicio del contrato de obra.
8. Abrir y llevar conjuntamente con la interventoria una memoria diaria de la obra (bitácora de obra), anotar las
acciones diarias, la celebración periódica de comités técnicos de obra o administrativos, los examentes
directos en obra, los conceptos u observaciones.
9. Dar inicio de los trabajos en las fechas programadas.
10. Responder a la entidad, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es imputable al
contratista de obra por incumplimiento o desacato de órdenes.
11. Revisar antes y durante la ejecución del contrato de obra, las referencias topográficas (puntos topográficos,
coordenadas y cotas), de tal forma que permitan a cada constructor localizar adecuadamente la obra sobre el
terreno.
12. Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos para el contrato de obra, con participación del
contratista y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su delegado, el supervisor, los profesionales
que hayan alaborado los estudios técnicos del proyecto, asesores y consultores.
13. Presentar la calidad establecida contractualmente de materiales e ítems de construcción, mediante exámenes
directos en obra, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los materiales o sobre su aplicación en cada
uno de los contratos de obra.
14. Cumplir la aplicación de norma técnicas y reglamentarias establecidad en el código colombiano de
construcciones (NSR-10) y la aplicación de la resolución 1166 de 2006 para el contrato de obra.
15. Acatar las Órdenes del interventor con respecto a la remoción y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no
aprobada, fijando el plazo respectivo.
16. Dar cumplimiento de las cantidades contratadas para los ítems de construcción, conforme a mediciones
diarias o periódicas de los ítems ejecutados y dejar constancia escrita para la obra.
17. Verificar directa y continuamente en la obra, la calidad y cantidad del personal de acuerdo a lo estabelcido en
la propuesta.
18. Disponer de la maquinaria y equipos y el correcto funcionamiento de los mismos.
19. Verificar que el contrato cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y requisitos para el
manejo de impacto ambiental y urbano. Obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal.
20. Presentar a la interventoría los informes semanales y bimestrales sobre el cumplimiento de la programación,
personal, frentes y cuadrillas de obra, iventarios de materiales y equipos e inversión del anticipo.
21. Elaborar. Acorde con los cortes mensuales de obra, las actas de recibo parcial, las cuales suscribirá
conjuntamente con el contratista de obra.
22. Elaborar, acorde con el contrato de obra la revisión de precios, para cada una de las actas de pago.
23. Dar cumplimiento a la programación de obra del contrato, pudiendo modificarse de común acuerdo con la
interventoria de obra, cuando por razones técnicas o la naturaleza de la misma, se haga necesario, pero sin
modificación al plazo pactado en el contrato. Cualquier modificación se informara a la entidad, adjuntando
programación de obra y plan de respuesta al atraso presentado.
24. Resolver las consultas que formule la interventoría y la entidad, hacer las observaciones necesarias con
respecto a las dudas que no pueda absolver las remitirá oportunamente para consulta y decisión a la entidad
por medio físico.
25. Remitir oportunamente a la interventoria los estudios modificatorios al contrato como adicional al plazo,
mayores cantidades de obra, complementarias o adicionales con la debida justificación (técnica, administrativa,
financiera, jurídica y administrativa) indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones.
26. Suscribir y en caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con la interventoria de obra,
actas de acuerdo de precios para aquellos ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial,
respaldadas por los análisis de precios unitarios y cumplir con el tramite respectivo de aprobación por parte de
la entidad y minimo tres cotizaciones por cada ítem adicional.
27. Presentar las solicitudes de ampliación del plazo, con los documentos técnicos que la justifiquen, por
circunsatancias de fuerza mayor o caso fortuito.
28. Remitir la solicitud justificada de suspensión temporal del contrato por fuerza mayor o caso fortuito y suscrito
conjuntamente con el contratista de obra.
29. Suscribir junto con la interventoria, las actas de reiniciación, dejando constancia del tiempo de suspensión
temporal o paralización de la obra.
30. Presentar el informe final sobre el contrato, incluyendo todos los ítems requeridos por la entidad.
31. Llevar carpeta técnica que deberá contener copia de todos los documentos derivados del seguimiento como
son:
- Análisis de precios unitarios de actividades contractuales.
- Análisis de precios unitarios de actividades no previstas.
- Cuadro de control de ajustes.
- Acta de cambio de especificaciones.
- Informes semanales de interventoría.
- Cuadro resumen de pruebas de laboratorio.
- Correspondencia.
- Actas de comités técnico o d eobra.
- Equipo y personal utilizado por el contratista de obra e interventoría.
- Informe ejecutivo de las actividades ambientales y técnicas del contrato.
32. Adelantar, en coordinación con la firma interventora de obra, visitas de verificación y CUMPLIMIENTO DE LA
CALIDAD OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA A LOS TRES (3), SEIS (6) Y DOCE
(12) MESES después de ser entregadas las obras a la Unidad Militar correspondiente, del resultado de estas
visitas se rendirá un informe al (Competente Contractual). En las visitas participarán: un representante de la
Unidad Militar, un representante de la firma contratista de obra y la interventoría. De las visitas realizadas se
elaborará un acta por escrito, suscrita por todos los participantes, con detalle de las novedades y la corrección
de las mismas. Esta acta se enviará a la CENAC de Ingenieros. Las novedades deberán ser corregidas a más
tardar dentro de los diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se realizó la visita, sin
perjuicio de que la entidad supervise las correcciones y, en caso de que estas no sean acordes con lo pactado
en el contrato, haga uso de las sanciones legales a que haya lugar y/o se inicie proceso de declaratoria de
siniestro.
33. Adelantar un informe junto con la interventoria una vez se realicen las correciones a las novedades
encontradas en cada una de las visitas de postventa, donde se evidencie la subsanacion de los elementos
descritos en el acta de postventa, debera anexarse informe fotográfico, acta de visita (representante de la
Página 192 de 196
ALCANCE AMBIENTAL
1. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra, el PROGRAMA DE MANEJO
AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE MANEJO DE RCD (el cual debe alinearse con la Guía para el manejo de
obras de la CENAC ING), con el fin de que este le OTORGUE el respectivo aval o realice las observaciones
que considere pertinentes.
2. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra SISTEMA DE GESTIÓN DE
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST), con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las
observaciones que considere pertinentes.
3. El Contratista se compromete a no disponer sin el aval del interventor los residuos sólidos, líquidos y RCD que
puedan generar impactos ambientales o sociales.
4. El Contratista deberá formular e implementar el plan de gestión de residuos peligrosos PGIRS RESPEL, el cual
debe contener la gestión integral de residuos contaminados con PCB y reportar en los informes bimestrales de
obra los registros soportados de su implementación.
5. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra el convenio(s) con el gestor
externo que realizará el transporte, tratamiento y/o disposición final de los RESPEL.
6. El Contratista deberá poner en conocimiento del Interventor al iniciar la obra el plan de contingencias y
medidas para prevenir y mitigar incidentes con los equipos y residuos.
7. El Contratista deberá reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los RCD con los respectivos
soportes de disposición final en escombrera legalizada por la Autoridad competente.
8. El Contratista deberá reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los residuos sólidos ordinarios,
peligrosos, especiales y líquidos con los respectivos soportes de disposición final en sitios Autorizados por la
Autoridad Ambiental Competente.
9. El Contratista deberá dar cumplimiento al artículo 13, 14 y 15 de la Resolución N° 472 de 2.017.
11. Dar manejo a los residuos sólidos y escombros teniendo en cuenta el proceso de reciclaje.
12. Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o
distrital vigentes.
13. Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociadas a
las mismas.
14. Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que
causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de
ruido sean utilizados en horarios de menor impacto.
15. La toma de muestras de aceite de los transformadores durante para el respectivo mantenimiento deberá
realizarse por personal certificado en competencia laboral para realizar dicha labor en condiciones de riesgo
eléctrico y trabajo en alturas según aplique.
Página 193 de 196
16. Los laboratorios que realicen el análisis de PCB, deben estar acreditados por el IDEAM.
17. El contratista debe dar estricto cumplimiento en lo que corresponda a la Resolución No. 1741 de 2016, y a la
Resolución No. 222 de 2011 principalmente los Artículos 23.24 y 26.
18. Finalizadas las actividades de mantenimiento de los transformadores, la empresa que realice el servicio deberá
asegurar que el equipo NO fue contaminado con PCB durante la actividad, para lo cual el Contratista expedirá
una certificación en este sentido.
19. El contratista debe garantizar que los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de
tratamiento y/o disposición final de residuos sólidos y líquidos cuenten con los respectivos permisos, licencias,
certificaciones, autorizaciones, ambientales y mineras vigentes durante toda la ejecución del mantenimiento;
dicha documentación debe presentarse en el primer informe bimestral de obra yo cuando cambiare su
proveedor.
20. El Contratista una vez realizados los mantenimientos preventivos de los Transformadores deberá entregar en
medio físico y magnético un documento en donde conste el mantenimiento realizado a los equipos.
21. El contratista deberá velar por mantener durante toda la obra, orden y limpieza en toda la zona de los trabajos
incluyendo las ocupadas por instalaciones provisionales. Con este objeto, el Contratista deberá disponer del
personal necesario y someter a aprobación del Oficial/sub oficial - de logística, Oficial/sub oficial de propiedad,
planta y equipo u Oficial/sub oficial de gestión ambiental de la unidad beneficiaria el sitio para almacenar los
residuos, materiales de desecho y sobrantes provenientes de la construcción de la obra objeto del contrato.
PROHIBICIONES AMBIENTALES:
a) Colocar a disposición del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la ejecución y entrega del objeto
contratado.
b) Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien se mantendrá la
interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.
c) Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto,
exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.
d) Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en
el “ANEXO TÉCNICO”.
e) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a
que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la CENAC DE INGENEIROS, sobre la
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
f) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC
previstas para el efecto.
g) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.
h) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
Para dar cumplimiento a lo contenido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, se verificaron los tratados
internacionales suscritos con Colombia evidenciándose que por la cuantía del proceso, aplican los siguientes:
PRESUPUESTO
DEL PROCESO DE PROCESO DE
EXCEPCION
ENTIDAD CONTRATACION CONTRATACION
APLICABLE AL
ACUERDO COMERCIAL ESTATAL SUPERIOR AL CUBIERTO POR EL
PROCESO DE
INCLUIDA VALOR DEL ACUERDO
CONTRATACION
ACUERDO COMERCIAL
COMERCIAL
CHILE SI SI N/A SI
ALIANZA PACIFICO MEXICO SI SI N/A SI
PERU SI SI N/A SI
CANADA
SI SI N/A SI
CHILE
SI SI N/A SI
COSTA RICA
SI SI N/A SI
ESTADOS AELC
SI SI N/A SI
ESTADOS UNIDOS
SI SI N/A SI
UNION EUROPEA
SI SI N/A SI
COREA SI SI N/A SI
TRIANGULO NORTE EL SALVADOR SI SI N/A SI
Página 195 de 196
GUATEMALA SI SI N/A SI
HONDURAS NO N/A N/A NO
COMUNIDAD ANDINA SI SI N/A SI
De conformidad con lo señalado en el Manual para el manejo de los Acuerdos comerciales M-MACPC-13 público en el
SECOP II, el presente Proceso de Contratación está sujeto a los Acuerdos Comerciales como se evidencia en el cuadro
anterior, en consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos
Comerciales vigentes tendrán el mismo trato que de los bienes y servicios nacionales, el presente Proceso de
Contratación está cubierto por los anteriores acuerdos de acuerdo al análisis del cuadro. De la misma manera se dará
un plazo mínimo de 10 días contados a partir de la publicación del aviso de convocatoria, para la presentación de
ofertas ya que la información de los bienes y servicios a adquirir fueron publicados en el Plan Anual de Adquisiciones.
Por la cuantía del proceso equivalente a QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL PESOS $561.865.000,00 y teniendo en cuenta el límite establecido por Colombia compra eficiente:
Plan de Necesidades
Solicitud de CDP
Presupuesto y Alcance.
Gerente del Proyecto
COMITÉS ESTRUCTURADORES:
Técnico:
Jurídico:
Económico:
- ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO -
Página 196 de 196