Economies">
Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Bases Administrativas Especiales 1

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 54

PROYECTO TREN ALAMEDA - MELIPILLA

LICITACIÓN PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN CONFINAMIENTO DE FAJA VÍA


ETAPA 1

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

EFE-BAE

INDICE
BAE 1-2

A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN ........................................................ 4


1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN ......................................................... 4
2. ALCANCE DEL PROCESO DE LICITACIÓN...................................................................... 4
3. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION........................................................................... 4
4. REQUISITOS ESPECIFICOS.............................................................................................. 5
4.1 REQUISITOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES ............................................... 5
4.2 REQUISITOS PARTICULARES PARA CONSORCIOS ..................................................... 5
4.3 OTROS REQUISITOS ......................................................................................................... 5
5. PRECIOS, MONEDA Y MODALIDAD DE CONTRATO ...................................................... 5
5.1 PRECIOS ............................................................................................................................. 5
5.2 MODALIDAD DE CONTRATO ............................................................................................ 6
5.2.1 SUMA ALZADA .................................................................................................................... 6
5.2.2 SERIE DE PRECIOS UNITARIOS (NO APLICA)................................................................ 6
5.2.3 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES ............................................................................. 7
5.2.4 PARTIDAS A VALOR PROFORMA (NO APLICA) .............................................................. 7
6. REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA A TERRENO OBLIGATORIAS. ................................ 9
7. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA ......................................................................... 10
8. BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA............................................... 10
9. OTRAS GARANTÍAS ......................................................................................................... 10
10. CONTENIDO SOBRE N° 1: OFERTA TECNICA Y ADMINISTRATIVA ........................... 10
10.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS............................................................................ 10
10.2 ANTECEDENTES FINANCIEROS .................................................................................... 10
10.3 ANTECEDENTES TÉCNICOS .......................................................................................... 11
11. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA .................................................................... 15
12. EVALUACIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 16
13. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS ........................... 20
13.1 SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ........................................................ 20
13.2 CALIFICACIÓN TÉCNICA FINAL ...................................................................................... 21
14. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS .......................................................... 22
15. EVALUACION PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA..................................... 22
16. ADJUDICACIÓN ................................................................................................................ 23
B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO ...................................................... 23
17. FORMA DE PAGO ............................................................................................................. 23
18. PLAZOS, HITOS Y PROGRAMA GENERAL DE OBRAS ................................................ 24
18.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E HITOS ........................................................ 24
18.2. HITOS ................................................................................................................................ 25
18.3. PROGRAMA GENERAL DE OBRAS ................................................................................ 25
19. REAJUSTES ...................................................................................................................... 28
20. DEL INICIO DE LAS OBRAS............................................................................................. 28
20.1. REPLANTEO DE LAS OBRAS .......................................................................................... 28
20.2. INSTALACIÓN DE FAENAS.............................................................................................. 28
21 DE LA FORMA DE EJECUTAR LAS OBRAS ................................................................... 28
21.1. COORDINACIÓN SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y ROTURA O REPOSICIÓN DE
PAVIMENTOS.................................................................................................................... 28
21.2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PESOS MÁXIMOS POR EJE .................................. 29
21.3. MATERIALES .................................................................................................................... 29
21.4. LETREROS Y SEÑALES DE CONSTRUCCIÓN .............................................................. 30
21.5. RETIRO DE ESCOMBROS Y RESTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ......... 30
21.6. PROGRAMA DE DESVÍOS DE TRÁNSITO...................................................................... 31
21.7. LIMPIEZA DEL ÁREA CIRCUNDANTE A LAS OBRAS ................................................... 31
22 DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS ...................................................... 32
22.1. DE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE EFE ................................................................... 32
22.2. INFORME TÉCNICOS Y ESTADÍSTICAS ........................................................................ 32
23 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LAS OBRAS ............................. 35
23.1. PLAN DE CALIDAD ........................................................................................................... 35
23.2. AUDITORÍAS ..................................................................................................................... 36
BAE 1-3

23.3. LABORATORIO DE AUTOCONTROL DE CALIDAD ....................................................... 38


23.4. INCORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS .................................................................. 39
23.5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MATERIALES ...................................................... 40
24. GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO ............................................................................ 40
25. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO....................... 40
26. CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ..................................................................... 41
27. RECEPCIÓN FINAL DE LAS OBRAS ............................................................................... 41
28. RECEPCIÓN DE OBRAS POR PARTE DE ORGANISMOS PÚBLICOS (NO APLICA) .. 41
29 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE ........................................................ 41
30 MANEJO DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES .................................................. 43
31 MULTAS............................................................................................................................. 47
32. SEGUROS ......................................................................................................................... 50
33. NO APLICAN /SE MODIFICAN (NO APLICA) .................................................................. 53
ANEXO N°1 CRONOGRAMA ........................................................................................................... 54
ANEXO N°2 INSTRUCTIVO PORTAL DE COMPRAS .................................................................... 54
ANEXO N°3 NORMAS DE SEGURIDAD DE EFE ........................................................................... 54
ANEXO N°4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MATERIALES................................................. 54
ANEXO N°5 PLANOS AS BUILT ...................................................................................................... 54
ANEXO N°6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ................................................................................. 54
ANEXO N°7 ESTRUCTURA WBS .................................................................................................... 54
ANEXO N°8 HITOS ........................................................................................................................... 54
ANEXO N°9 REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN ................................................................ 54
BAE 1-4

A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN

Las presentes Bases Administrativas Especiales, en conjunto con las Bases Administrativas
Generales y las Bases Técnicas, regirán los aspectos administrativos, económicos, técnicos
y legales involucrados en la Licitación “Construcción Confinamiento de Faja Vía Etapa
1, Proyecto Tren Alameda – Melipilla”.

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) está ejecutando el Proyecto Tren
Alameda - Melipilla, consistente en la implementación de un servicio de trenes de pasajeros
y carga, entre las ciudades de Santiago y Melipilla, enmarcado en un recorrido de 61 km
dentro de la Región Metropolitana, en las provincias de Santiago, Talagante y Melipilla, y
entre las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor,
Talagante, El Monte y Melipilla.

2. ALCANCE DEL PROCESO DE LICITACIÓN

La presente Licitación tiene por objeto seleccionar al contratista que ejecutará la


construcción de la Etapa 1 del confinamiento de la Faja Vía para el Proyecto Tren Alameda
Melipilla del Grupo EFE; constituido básicamente por el cierre o confinamiento parcial de la
infraestructura ferroviaria en sectores urbanos.

Los requisitos específicos de este proceso de Licitación se detallan en las Bases Técnicas
y Bases Administrativas Generales, además mayores detalles descriptivos de las obras se
describen en las Especificaciones Técnicas de la presente Licitación.

3. VALOR DE LAS BASES DE LICITACION

Las Bases de esta Licitación tendrán un costo total de $150.000 (ciento cincuenta mil
pesos), IVA incluido, y deberán ser adquiridas durante el período de venta de bases de
licitación, conforme se indica en el Anexo N°1 Cronograma de Licitación.

Pago e Inscripción Obligatoria: Se reciben pagos a través de transferencia electrónica a


la cuenta 00046375-02 del Banco Chile, Rut 61.216.000-7, a nombre de Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, enviando copia de la transacción y Formulario A2 (Compra de
Bases de Licitación y de intención de participar) dentro del periodo de venta de bases al
correo electrónico de: proveedores@efe.cl, facturacion@efe.cl y andres.flores@efe.cl.
BAE 1-5

4. REQUISITOS ESPECIFICOS

4.1 REQUISITOS DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Podrán participar en la propuesta las Empresas que acrediten haber ejecutado obras de
cierros o confinamiento de características técnicas, complejidad y envergadura similares a
las de la presente licitación, durante los últimos 10 años.

4.2 REQUISITOS PARTICULARES PARA CONSORCIOS

Podrán participar Consorcios formados por no más de dos Empresas que cumplan con los
siguientes requisitos:

Las Empresas que constituyen el Consorcio, individualmente o en conjunto deben cumplir


con los requisitos señalados en el numeral 4.1 precedente.

El porcentaje de participación del integrante minoritario en el Consorcio deberá ser como


mínimo igual al 30% de la participación.

Cada Empresa podrá integrar sólo un (1) Consorcio y solo podrá participar en la Licitación,
en una de las dos condiciones, es decir, como Empresa o como integrante de un Consorcio
y no en ambas.

El incumplimiento de este requisito por cualquiera de las Empresas que integren un


Consorcio será motivo suficiente para el rechazo del Consorcio.

4.3 OTROS REQUISITOS

No aplica.

5. PRECIOS, MONEDA Y MODALIDAD DE CONTRATO

5.1 PRECIOS

El precio total de la oferta será la suma indicada por el Proponente en el Formulario E-1
Resumen de Oferta Económica, se encontrará disponible para cada proponente al
momento de ingresar al evento en el portal de compras de EFE (SAP-ARIBA).

Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de las Ofertas
Técnicas y Económicas serán cotizados en Unidades de Fomento (UF) en cifras
redondeadas a la centésima, aproximando los 5 milésimos a la centésima superior. La
oferta deberá incluir todos los impuestos, tasas y derechos chilenos o extranjeros
aplicables, los cuales deberán ser debidamente especificados en el análisis de costo
unitario de cada precio. El precio del Contrato se expresará en Unidades de Fomento (UF).
BAE 1-6

La oferta considerará las partidas de modalidad a Suma Alzada, la totalidad de los gastos
que demanden las obras y en general las actividades asociadas a la ejecución del presente
Contrato hasta su Recepción Final por parte del Mandante, incluido el impuesto al valor
agregado (I.V.A).

5.2 MODALIDAD DE CONTRATO

La modalidad del Contrato será a Suma Alzada.

5.2.1 SUMA ALZADA

Los ítems contratados bajo la modalidad de Suma Alzada deberán ser valorizados a costo
directo, excluyendo Gastos Generales y Utilidades, determinando el Presupuesto de Suma
Alzada como precio único y total.

En el Formulario E2 “Resumen de Presupuesto Detallado de la Oferta”, el Proponente


indicará en detalle las cantidades de obra calculadas por él, el precio unitario a costo directo,
incluyendo imprevistos, y el valor que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir
ninguna de las partidas incluidas en el Itemizado del Contrato, ni agregar otras salvo
exclusiva instrucción del Mandante, lo que será comunicado por medio de circular
aclaratoria a todos los proponentes. Si el Proponente estima que alguna partida no está
indicada en el Formulario E2, debe incorporarla a la partida de dicho formulario que más
se le asimile. En este caso, es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el
cálculo de la cantidad efectiva de las obras, trabajos y/o actividades que sean necesarias
ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones y demás documentos
del Contrato. En consecuencia, los precios y los plazos de estos ítems no están sujetos a
ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en el
Itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones
al Proyecto introducidas por el Mandante, las que se regularán de acuerdo con lo indicado
en el Numeral 38 de las BAG.

5.2.2 SERIE DE PRECIOS UNITARIOS (NO APLICA)

Para los ítems considerados a Serie de Precios Unitarios, el Proponente valorizará, a costo
directo, incluyendo imprevistos, todas y cada una de las partidas contenidas en el Itemizado
del Presupuesto, basado solamente en las cubicaciones oficiales -esto es, aquellas
cubicaciones consignadas por el Mandante en las partidas que se contratarán a serie de
precios unitarios-, y en los precios unitarios fijos que indicará el Proponente para la unidad
física de cada ítem del presupuesto. El Proponente no podrá omitir ninguna de las partidas
incluidas en el Itemizado del Contrato, ni agregar otras, salvo exclusiva instrucción del
Mandante, lo que será comunicado por medio de circular aclaratoria a todos los
proponentes. La suma de estas valorizaciones constituirá el Presupuesto por Precios
Unitarios. En estas partidas se pagarán las cantidades que efectivamente se realicen, de
acuerdo a cubicaciones de planos y/o especificaciones que hayan sido autorizadas de
manera previa o posterior a su ejecución por el Mandante y comunicadas por escrito por la
BAE 1-7

ITO, pudiendo ser estas cantidades reales, mayores o menores a las cantidades originales
estimadas en las Bases de Licitación y por tanto en la oferta económica del contratista
adjudicado.

El valor definitivo de las obras a ejecutar por medio de los ítems a serie precios unitarios
quedará reflejado en el Aditivo de Cierre; en caso de variaciones que excedan las
cubicaciones iniciales, éstas se regularán de acuerdo con lo indicado en el Numeral 39 de
las Bases Administrativas Generales.

5.2.3 GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

Los Gastos Generales y Utilidades corresponderán a únicos valores que el Proponente


deberá determinar y que se cotizarán en dos ítems separados, denominados “Gastos
Generales” y “Utilidades”, según se presenta en el Formulario E3 “Análisis Gastos
Generales”, y en el resumen del Formulario E2.

Los Gastos Generales corresponderán a un valor único a suma alzada, los cuales serán
pagados al Contratista en forma proporcional al avance del Costo Directo, en cada Estado
de Pago de avance de obras. En todo caso los Gastos Generales deberán ser enteramente
liquidados en el último estado de pago por avance de obras.

Las Utilidades corresponderán a un porcentaje fijo del Costo Directo, el cual será cancelado
al Contratista en forma proporcional al avance del Costo Directo en cada Estado de Pago
de avance mensual de obras.

5.2.4 PARTIDAS A VALOR PROFORMA (NO APLICA)

Se considera “Partidas a Valor Proforma”, las señaladas en las Bases Técnicas.

El precio final de estas partidas se ajustará a los pagos por este concepto efectivamente
realizados según los procedimientos indicados a continuación.

El procedimiento para la determinación del monto final a contratar, la administración, la


coordinación, el control y la forma de pago de las partidas a valor proforma, será realizado
de la siguiente manera:

a) El Contratista deberá efectuar la gestión (cartas o documentos afines; bases


administrativas y/o técnicas, Itemizado, cubicaciones; presupuestos de referencia; etc.)
para la obtención de cotizaciones a Suma Alzada de las diferentes partidas
consignadas en el Formulario E-2, en el plazo que establezca el programa de obra
elaborado por el contratista y aprobado por la ITO y EFE, dejando constancia de ello
en el Libro de Obras. Sin perjuicio de lo antes señalado, si el Mandante lo estima
conveniente, éste podrá cotizar y/o negociar directamente las partidas a valor proforma,
de lo cual dará aviso al Contratista.
BAE 1-8

El Contratista deberá someter a la validación de la ITO los antecedentes de licitación


de cada partida a valor proforma, con la suficiente antelación para asegurar contar con
las cotizaciones a tiempo, de modo de no afectar el plazo total de la obra.

Una vez obtenidas las cotizaciones, el Contratista informará detalladamente al


Mandante del análisis de éstas (cotizaciones, análisis comparativo y recomendación
de adjudicación) a través de la ITO, para su decisión de adjudicación.

b) Habiendo definido el Mandante su decisión respecto de las cotizaciones presentadas


por el Contratista o en su defecto, habiendo finalizado por su cuenta las negociaciones
directas y, en consecuencia, definido el Proveedor y/o Subcontratista elegido y el monto
final a contratar a Suma Alzada, se comunicará esta decisión al Contratista quien
procederá a reemplazar los montos indicados como “Valor Proforma” en el
Formulario E-2, antes de I.V.A., por el nuevo valor resultante para la partida.

Cumplido lo anterior, el Contratista deberá contratar al proveedor y/o subcontratista y


hará suya la administración, dirección, coordinación y control de estos trabajos,
haciéndose responsable totalmente de la ejecución de éstos, velando porque éstos se
ejecuten de acuerdo con el Proyecto, Bases Técnicas y Plazos. En particular, se incluye
la gestión de revisar, objetar o aprobar modificaciones de Proyecto, respecto del valor
proforma inicialmente contratado.

El Contratista debe considerar en su oferta, que algunos de estos trabajos pueden


haber sido contratados directamente por el Mandante, y que al inicio del Contrato
principal se encuentren en plena ejecución. En este caso, el Contratista en conjunto
con la ITO, harán un levantamiento de estado de avance de los trabajos en ejecución,
estableciendo el valor del resto de los trabajos por ejecutar, asumiendo el Contratista,
la administración de la ejecución del saldo de las obras hasta su total término. Los
honorarios por el servicio de administración se aplicarán sobre el monto del saldo de
obras valorizado.

Para todos los efectos el Proveedor y/o Subcontratista contratado, ya sea a través de
la gestión del Contratista o producto de las negociaciones directas del Mandante, se
considera, para todos los efectos del presente Contrato, Subcontratista del Contratista
principal.

c) Los costos de gestión, administración, coordinación, control y cualquier otro que se


requiera para la correcta y total ejecución de estos trabajos, serán de cargo del
Contratista y se entenderán contemplados en la partida de “Administración de
Proformas” establecida en el Formulario E2, incluidas las utilidades correspondientes,
esto será un porcentaje fijo de 5% por concepto de administración y apoyo al
subcontratista.

d) Las partidas a valor proforma se pagarán al Contratista en el monto y oportunidad


resultante, sin que la diferencia entre el valor proforma considerado para la partida y el
BAE 1-9

monto final a contratar, ya sea mayor o menor, signifique un aumento o disminución de


obras, por tanto, no se computa como aumento o disminución del costo directo, ni
signifique por tanto un aumento o disminución del recargo por la administración de la
partida de Administración correspondiente, ni de los Gastos Generales y/o Utilidades
del Contrato.

e) En la eventualidad que el Mandante suspenda la ejecución de los trabajos


contemplados como partidas a Valor Proforma, o encargue su ejecución a un tercero
contratándolo directamente, entonces la modificación al Contrato se tratará como una
disminución de obras.

f) El Contratista deberá otorgar todas las facilidades señaladas en el Numeral 34.7


“Trabajos y Contratos Paralelos” de las BAG.

6. REUNIÓN INFORMATIVA Y VISITA A TERRENO OBLIGATORIAS.

Para efectos de esta Licitación, EFE ha programado visitas a las instalaciones involucradas,
debiendo el Proponente asistir al menos a una de ellas. Para tal efecto EFE ha establecido
un programa cuyo horario y fecha se dan a conocer en el cronograma de esta Licitación. La
visita a terreno será un requisito obligatorio para participar en el proceso de Licitación.

En dicha visita es importante constatar el tipo de construcciones, instalaciones, especies


arbóreas, el entorno medioambiental, entre otros, existentes en los terrenos donde se
emplazarán las obras.

También el Proponente deberá visualizar el espacio requerido para accesibilidad,


funcionamiento y operación de vehículos y maquinarias de trabajo, de acuerdo con lo
estipulado en las Bases Administrativas Generales y Bases Técnicas.

La visita a terreno se efectuará en la fecha y hora programada en el Cronograma de


Licitación o, en su defecto, en la fecha, lugar y hora que se indique oportunamente a través
de una Circular Aclaratoria.

Los Oferentes deberán asistir a ambas actividades en un máximo de 2 (dos) personas por
empresa, o la que establezca mediante Aclaración el Mandante, los que deberán asistir con
los elementos de seguridad necesarios para la visita a las instalaciones de EFE (zapatos
de seguridad, casco, lentes de seguridad (antiparras) y chaleco reflectante que no debe ser
de color rojo, entre otros).

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, EFE podrá establecer otras modalidades


para llevar a cabo dichas reuniones en el sentido que la concurrencia de los oferentes pueda
efectuarse por vía remota y no presencial, lo que, en todo caso, será comunicado
oportunamente a los oferentes.
BAE 1-10

7. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Las Ofertas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 (ciento veinte) días corridos,
contados a partir de la fecha de recepción de éstas.

Las demás condiciones sobre este punto se encuentran contenidas en las BAG.

8. BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El monto de la(las) boleta(s) de Garantía de Seriedad de la Oferta deberá(n) totalizar 1.800


UF (mil ochocientas Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento
veinte) días corridos, a partir de la fecha de Recepción de las Ofertas, establecida en el
Cronograma de Licitación.

La glosa de la Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente el nombre de


la licitación y el concepto que garantiza; esto es “Garantizar la Seriedad de la Oferta de
la Licitación Pública “Construcción Confinamiento de Faja Vía Etapa 1, Proyecto Tren
Alameda – Melipilla”.

La(s) Garantía(s) de Seriedad de la Oferta deberá(n) ser entregada(s) conforme a lo


establecido en el Numeral 11 de las BAG. Adicionalmente, para la entrega de la boleta
deberá completar y presentar en Oficina de Partes, el Formulario “Custodia Documentos de
Garantía Tesorería GRUPO EFE”, disponible en el portal de compras SAP ARIBA.

9. OTRAS GARANTÍAS

No aplica.

10. CONTENIDO SOBRE N° 1: OFERTA TECNICA Y ADMINISTRATIVA

Dentro del Sobre N°1 OFERTA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, el Proponente deberá


adjuntar al portal de compras SAP Ariba, los siguientes documentos:

10.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Corresponden a los documentos indicados en el Numeral 14.1 de las Bases Administrativas


Generales.

10.2 ANTECEDENTES FINANCIEROS

Corresponde a los documentos indicados en el Numeral 14.2 de las Bases Administrativas


Generales, y se deben contemplar los antecedentes adicionales que se detallan en el
Numeral 12 B) Análisis de Capacidad Económica de las presentes bases.
BAE 1-11

10.3 ANTECEDENTES TÉCNICOS

De acuerdo a lo indicado en el Numeral 15 de las Bases Administrativas Generales, se


enumeran los siguientes antecedentes técnicos, los cuales forman parte del contenido del
Sobre N°1 Oferta Técnica y Administrativa:

a) Formulario T1-A y T1-B. Listado de Proyectos y/o Servicios Similares


desarrollados por el proponente en los últimos 10 años.
El Proponente deberá acompañar al Formulario, copia simple de los certificados de
obra correspondientes, emitidos por los respectivos Mandantes, con su firma y
timbre, en que se acredite la ejecución de los trabajos presentados en el formulario
precedente, sus principales características técnicas y antecedentes más relevantes,
en los últimos 10 años.

En reemplazo de los certificados mencionados precedentemente, EFE podrá


aceptar una declaración jurada notarial del Representante Legal del Proponente,
que dé cuenta de la ejecución de los trabajos y de la obra en que éstos fueron
desarrollados.

En el caso de las empresas extranjeras, se considerará la experiencia sólo de


aquellas obras de similar naturaleza, complejidad y envergadura ejecutadas en
Chile.

Se deberá incluir, además, un currículum de la Empresa. Para el caso de consorcios


en formación o agrupación de empresas, se deberá incluir un currículum resumido
de cada sociedad integrante.

b) Formulario T2. Organigrama Funciones y Responsabilidades.

El Oferente deberá agregar el Organigrama y detallar las funciones y


responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo ofertado. La
actualización recientemente señalada podrá ser solicitada en cualquier momento
por el Administrador de Contrato de EFE.

c) Formulario T3. Listado del personal profesional y técnico propuesto incluido


en el Organigrama propuesto por el Proponente. Está nómina debe ser coincidente
con los Currículum Vitae y las Cartas Compromiso (Formulario T4). En este
formulario deben coincidir los tipos y cantidades del personal indicado en el
Organigrama, en el personal indicado en los Gastos Generales y en el Personal
Clave solicitado.

d) Formulario T4. Currículum Vitae y Carta Individual de Compromiso de cada uno


de los profesionales, técnicos y especialistas que se desempeñará en las obras, con
una breve descripción de los proyectos similares en envergadura y complejidad en
BAE 1-12

que ha participado y el rol específico que le correspondió realizar en cada uno de


ellos.

El Proponente deberá adjuntar fotocopia del certificado de Título legalizado ante


notario de cada uno de los profesionales y técnicos que participarán de las obras,
junto a carta individual de compromiso suscrita por cada profesional.

En caso de profesionales extranjeros catalogados como personal clave, deberán


tener un adecuado y fluido uso del idioma español y presentar su título profesional
validado por el Estado de Chile.

e) Formulario T5. Listado de los trabajos o servicios que se propone


subcontratar y nómina de los principales proveedores y fabricantes que contempla
su Propuesta. El monto de los subcontratos no podrá ser mayor al 30% del valor de
la oferta presentada.

f) Formulario T6-A. Listado de maquinarias, equipos y herramientas necesarios


para esta obra, indicando la cantidad, el mes de incorporación y retiro de la faena,
modelo, marca, año de fabricación y capacidades representativas.

Formulario T6-B. Se debe indicar en este formulario el programa de ocupación


de las maquinarias y equipos, el que debe ser coincidente con la Carta Gantt del
Proyecto y deberá estar permanente actualizado conforme se modifiquen durante el
Contrato alguno de los ítems indicados.

g) Formulario T7. Cronograma de Personal (programa de ocupación de mano de


obra), el que debe ser coincidente con la Carta Gantt del Proyecto y deberá estar
permanente actualizado conforme se modifiquen durante el Contrato alguno de los
ítems indicados.

h) Programa de Construcción. Para EFE un aspecto de gran importancia durante el


período de evaluación de las Ofertas Técnicas, corresponde a la programación y
planificación de los trabajos que presente el Proponente, en especial el
cumplimiento de hitos y del plazo total del Contrato, como también los aspectos
orientados a provocar el mínimo de molestias a la comunidad, evitar trastornos
significativos en el tránsito vehicular y cumplir con lo establecido en la Declaración
de Impacto ambiental y sus respectivas adendas, así como en la Resolución de
Calificación Ambiental (RCA), del Proyecto y Regulaciones de la autoridad Sectorial
y Municipales, documentos que forman parte de los antecedentes del Contrato.

El Proponente deberá entregar el programa de trabajo junto con la presentación de


su Oferta en formato (*.pdf) y archivo digital nativo. Éste deberá efectuarse en MS
Project 2013 o anterior, de acuerdo al “WBS” entregado por EFE en Anexo N°7 y el
documento “Requerimientos de Programación” entregado por EFE en Anexo N°9
BAE 1-13

de las presentes Bases Administrativas. El WBS es la estructura mínima, a nivel de


tarea resumen (no corresponde a actividades) por lo que debe ser completada con
nivel de detalle de actividades suficiente para que se refleje íntegramente el alcance
total de las obras a desarrollar.

Por su parte, el Contratista debe presentar un desglose hasta un nivel de detalle que
permita identificar, por frente de trabajo comprometido, las actividades,
especialmente las críticas, que permitan a EFE realizar una correcta revisión y
análisis de la secuencia constructiva planeada por el Proponente para cada frente
de trabajo que debe ser concordante con el alcance del proyecto. Todas las
actividades deberán tener predecesora y sucesora, exceptuando la actividad de
inicio y de término. El programa no podrá tener enclavamientos fuertes – salvo para
el caso de hitos contractuales requeridos por EFE que pueden ser el inicio de alguna
actividad de otros contratistas, actividades ficticias ni lags negativos. El uso del lag
positivo debe ser para casos excepcionales, debidamente justificados y
estandarizados. La fecha de los Hitos, establecidos en las presentes Bases
Administrativas Especiales, deberá ser calculada mediante la secuencia
constructiva de las actividades asociadas a cada hito. Se privilegiarán las relaciones
FS (Finish-Start) por sobre las demás relaciones. Las actividades deben ser del tipo
Task Dependent y los hitos como Start milestone o Finish milestone, según
corresponda. Se considerará como ruta crítica a aquellas actividades que tengan
una holgura menor o igual a 5 días. Por otra parte, cabe señalar que eventuales
modificaciones de las holguras definidas en el programa de construcción, no darán
motivo al Contratista para presentar reclamo ni cobro alguno en contra de EFE. Se
debe presentar gráfico de avance programado acumulado (curva “S” temprana y
tardía) de recursos con fechas programadas e Histograma de Personal Directo.

El programa de Construcción deberá contener los recursos asignados a cada


actividad, los rendimientos, que deben estar en concordancia con los rendimientos
detallados en los análisis de precios unitarios de cada una de las partidas del
Contrato, en horas hombre a nivel de costo directo, maquinaria a emplear que
permita obtener el avance físico de la obra como también la cantidad de obra a
realizar por actividad.

Es responsabilidad de cada proponente que su programa ofertado refleje


íntegramente el alcance de las obras a desarrollar, con nivel de detalle suficiente
para ello. La programación deberá ser acorde a la metodología y procedimientos de
construcción que aplicará el Contratista para el desarrollo de los trabajos.

Se deberá tener en consideración, al momento de planificar las obras, las ventanas


de trabajo en la vía férrea, que se establecen en las Bases Técnicas.

En este mismo punto, se debe entregar además, un programa mensual de utilización


de mano de obra Directa e Indirecta, que se desprenda del programa de trabajo
BAE 1-14

antes señalado, particularmente en lo que se refiere a la línea de supervisión y


capataces.

i) Metodología y Secuencia Constructiva. El Proponente deberá entregar un


documento en el cual explique, en forma detallada, su metodología para desarrollar
las distintas etapas del trabajo, especificando el modo en que llevará a cabo cada
labor, para lo cual podrá dividirlo en las etapas que estime conveniente, señalando
claramente lo que propone para: Permisos, Instalaciones de Faena, Estudios,
Ingeniería, Obras, Montajes de Estructuras, Modificaciones de Servicios y/o
actividades Pro Forma, Pruebas, Puesta en Servicio y Garantías, dando especial
relevancia a la organización y programación de las actividades.

Para planificar su trabajo, el Contratista deberá considerar la eventual presencia de


otros Contratistas en el lugar de trabajo, con los cuales deberá coordinar los trabajos
mutuos, de modo de solucionar las interferencias que se presenten. En particular,
el Proponente adjudicado deberá coordinar sus trabajos con cualquier otro
Contratista de EFE y cualquier otro Contratista que realice Modificaciones de
Servicio o que esté ejecutando trabajos en faja vía autorizados por EFE.

El proponente adjudicado deberá considerar que su Metodología y Secuencia


Constructiva propuesta será revisada y visada por EFE, antes de proceder a su
ejecución.

j) Programa Preliminar de Aseguramiento de la Calidad, indicando claramente la


estructura y dependencia de los profesionales que implementará en el Plan de
Control de Calidad. Este documento deberá ser entregado y perfeccionado por el
Proponente Adjudicado, conforme a lo establecido en las presentes Bases
Administrativas Especiales, a solicitud del Administrador de Contrato, o la ITO, para
someterlo a su aprobación definitiva por parte del Mandante.

k) Plan de Manejo Ambiental. El Proponente deberá entregar un Plan de Manejo


Ambiental preliminar, el cual determine para cada componente afectada, las
medidas que permitan mitigar, restaurar y/o compensar los impactos ambientales y
contenga los planes de seguimiento para cada componente. Este Plan deberá
regirse por lo indicado en el documento Anexo N°6 de las Bases Administrativas
Especiales, por lo dispuesto en la legislación ambiental vigente y, en complemento,
lo establecido en el Manual de Planes de Manejo Ambiental del Manual de
Carreteras Vol. 5 y 9 del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad. Este
Plan de Manejo Ambiental deberá ser entregado perfeccionado por el Proponente
Adjudicado a solicitud del Administrador de Contrato, o la ITO, para someterlo a su
aprobación definitiva.

l) Declaración Jurada Notarial que contenga la versión actualizada del "Listado de


Documentos y Planos", señalando que en la preparación de su oferta tuvo a la
BAE 1-15

vista y en consideración la totalidad de los planos y documentos detallados, y demás


documentos entregados por EFE durante el proceso de licitación, y que no ha
efectuado modificación alguna a éstos.

El Oferente Adjudicado deberá entregar a EFE, previo a la firma del Contrato, 2


copias físicas de los planos de licitación en formato A3, debidamente firmados y
timbrados por el Representante Legal del Proponente.

Se podrá usar de base el listado de planos que sea entregado con los antecedentes
de Licitación, pero esto no excluye la responsabilidad del Contratista de revisar que
en él se incluyan todos los antecedentes entregados a lo largo de la propuesta.

11. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA

Complementario a lo indicado en el Numeral 13 de las Bases Administrativas Generales,


el Sobre N°2 “Oferta Económica” deberá incluir en forma obligatoria los documentos que
se indican a continuación:

a) Resumen de Oferta Económica (Formulario E1), expresado en Unidades de


Fomento, entregado en formato pdf firmado por el Representante Legal.

b) Resumen de Presupuesto Detallado de la Oferta (Formulario E2) y Presupuesto


Detallado (Formulario E2.1), con indicación de Cantidades de Obra (expresados
con dos decimales) y Precios Unitarios (expresados con dos decimales), en
Unidades de Fomento, de cada uno de los elementos que componen la oferta. El
resultado de la multiplicación del precio unitario, por el volumen de la partida, deberá
expresarse con dos decimales, aproximando las cinco milésimas a la centésima
superior. Ambos documentos deben ser entregados escaneados en formato pdf
firmado el Representante Legal y editables en formato Excel.

En el caso de alguna partida que a su juicio estime que se ha omitido en el


Presupuesto Detallado y debe considerarla en su oferta, esta partida deberá incluirla
en alguno de los ítems que considere más similar a la partida omitida.

El Proponente debe declarar y describir brevemente las partidas omitidas que ha


incluido en otras explícitas del Formulario; así también deberá indicar cuáles son las
partidas del Itemizado en que se han incluido las primeras. Esta declaración se
adjuntará en formato libre, inmediatamente a continuación del Itemizado.

c) Análisis de Gastos Generales (Formularios E3), escaneado en formato pdf


firmado por el Representante legal y editable en formato Excel.

d) Flujo Mensual de Estados de Pago, indicando la composición de los mismos


según corresponda (anticipo, devolución de anticipo, líquido a pago), expresado en
Unidades de Fomento. Formato libre, firmado por el representante legal.
BAE 1-16

e) Análisis de Precios Unitarios de Costo Directo de todos y cada uno de los


ítems del Presupuesto, especialmente aquellos que han sido designados como
“Global”, incluidas aquellas partidas como Subcontrato, que forman el presupuesto
del contrato, desglosados en Mano de Obra con Leyes Sociales, Materiales,
Maquinaria, Herramientas y Equipos, cada uno de estos sub-ítems desglosados en
detalle, no permitiéndose sub-ítems que indiquen “global”, (ejemplo:
“materiales……gl.”), valorizado en Unidades de Fomento, los que se expresarán con
2 decimales, aproximando las cinco milésimas a la centésima superior, a excepción
de las partidas que valoricen el acero de refuerzo o armaduras, que se expresarán
con 3 decimales, aproximando las cinco diezmilésimas a la milésima superior.
Cualquier omisión en el detalle del precio unitario, será de exclusiva responsabilidad
del Proponente y se entenderá que forma parte de su oferta.

Dichos análisis de precios unitarios deberán definir, para cada uno de los ítems del
presupuesto, el valor a Costo Directo que se consigna en el Presupuesto. El
incumplimiento de esta condición facultará al Mandante para desestimar dicha
oferta. Además, deberá ser entregado escaneado en formato pdf firmado por el
Representante legal y editable en formato Excel.

El valor total de la Oferta debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), y todo
otro tributo, considerar Servicios y otras obligaciones generadas en Chile, Gastos
Generales y Utilidades e Imprevistos.

No se aceptará la inclusión de otros documentos en el sobre N° 2 “Oferta


Económica”, que no esté indicado en los párrafos anteriores.

12. EVALUACIÓN FINANCIERA

Los Proponentes deberán demostrar solvencia económica y una adecuada situación


Financiera.

EFE calificará la información financiera entregada por los Proponentes, solicitada en las
Bases Administrativas Especiales, asignándole una calificación de acuerdo a un Análisis de
Riesgo Financiero.

Los parámetros a evaluar se indican en las presentes BAE.

A) Análisis de Riesgo Financiero:

A.1) Nivel de Riesgo Financiero

A continuación se detallan los aspectos financieros a evaluar, su descripción, puntaje


mínimo para calificar y sus respectivas ponderaciones:
BAE 1-17

- Obras

Puntaje
Mínimo de
Descripción Ponderación
Calificación
Capacidad Económica Patrimonio/Monto Licitación >=0,85 25%
Patrimonial

Liquidez Activo Corriente/Pasivo >=1,0 15%


Corriente

Leverage Pasivo Total / Patrimonio <=2,5 15%

Margen EBITDA (%) EBITDA / Ventas Positivo 25%

Ventas Anuales / Monto


Potencial de Ventas >=0,8 20%
Negocio Anualizado

TOTAL >=60 100%

Premisas para la evaluación:

• Se evaluarán 3 períodos anuales, con un peso igual para cada año:

 Prebalance Último año (2020) : 34%


 Año 2 (2019) : 33%
 Año 1 (2018) : 33%

• Para Calificar el proveedor deberá cumplir lo siguiente:

 La nota final mínima para calificar debe ser mayor o igual a 60 puntos, en una escala
de 0 a 100 puntos.
 Debe poseer Capacidad Económica Patrimonial Positiva (>=0).
 Debe poseer Margen EBITDA positivo (>=0).

• En caso de proveedores que se presenten en consorcio, se aplica lo siguiente:

 Responsabilidad Solidaria, calificando el proveedor mejor evaluado y arrastrando a


todo el consorcio.
 La calificación del proveedor mejor evaluado debe ser con nota final: mayor o igual
a 60 puntos.
 La participación en el consorcio del proveedor que califica, debe ser al menos del
30%.
BAE 1-18

A.2) Análisis de Propiedad:

Para el caso de empresas que sean filiales de matrices nacionales o extranjeras, el


proponente podrá solicitar la modalidad de análisis de propiedad, señalando expresamente
que desea acogerse a esta modalidad de evaluación, declarándolo en el Formulario F1
debidamente autorizado ante Notario y acompañando en el sobre N°1, toda la
documentación financiera de su Matriz. Para efectos de la evaluación, la nota máxima de
calificación a la que podrá optar el Proponente, si la Casa Matriz califica de acuerdo al
riesgo financiero, será de 60 puntos.

En el caso de resultar adjudicado, y de haberse considerado los datos financieros de la


casa Matriz, ésta a través de un representante legal debidamente facultado, deberá
constituirse en responsable y codeudora solidaria, a través de una carta de patrocinio
autorizada notarialmente, o apostillada, según corresponda. Dicha declaración deberá ser
incluida dentro del plazo de entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en
caso de ser adjudicado, debiendo, además, comparecer en la suscripción del Contrato en
su calidad de responsable y codeudora solidaria y acompañando los documentos que
avalan la calidad del representante legal de la Matriz.

La no entrega de la carta de patrocinio, o la no comparecencia de la Matriz en la suscripción


del Contrato, facultará a EFE para dejar la adjudicación sin efecto y hacer efectivas las
garantías respectivas.

B) Análisis de Capacidad Económica:


Deberá acreditar una Capacidad Económica Disponible de $ 1.200.000.000 (Mil doscientos
millones de pesos chilenos) o su equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América,
la cual deberá venir firmada por sus representantes legales y un profesional contable o un
contador auditor acreditado.
Para el caso en que el Proponente sea un Consorcio, cada uno de sus integrantes deberá
presentar una síntesis de las obras consideradas para el cálculo del saldo financiero. Los
saldos financieros a considerar, serán hasta los 12 meses próximos posteriores a la
apertura del Sobre N°1 Oferta Técnica y Administrativa, cuya fecha está indicada en el
cronograma de la presente licitación. Se considerará como capacidad económica la
sumatoria de las capacidades económicas de las empresas participantes del mismo la cual
no debe ser inferior a $ 1.200.000.000 (Mil doscientos millones de pesos chilenos) o su
equivalente en Dólares de los Estados Unidos de América a la fecha de presentación
de la propuesta.

Los oferentes deberán entregar los FORMULARIOS: F2 (CALCULO DE CAPACIDAD


ECONOMICA) y F-3 (OBRAS EN EJECUCIÓN Y SALDOS ECONÓMICOS), indicando su
capacidad económica la cual se debe calcular de la siguiente forma:

CE = (PA – RE – VA – UR – U) – (15% SALDO FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCIÓN


ANUALIZADO)
BAE 1-19

En cada Ítem el Oferente deberá indicar de dónde obtuvo ese valor como nota al pie del
Anexo.

En donde:
CE = CAPACIDAD ECONÓMICA: Capacidad de la empresa para cubrir un proyecto.
PA = PATRIMONIO: Es el patrimonio declarado en los balances.
RE = RESERVAS EXIGIBLES: Son todas aquellas cuentas de patrimonio, provenientes de
Utilidades y susceptibles a ser repartidas entre los socios o accionistas. (EJ. Reservas;
Futuros Dividendos, etc.)
VA = VALORES DE ACTIVOS: Son aquellos que no representan inversiones reales. (EJ.
Gastos pagados por anticipado; Menor valor de Inversión, entre otros)
UR = UTILIDADES RETENIDAS: Son las utilidades retenidas informadas en el balance.
U = UTILIDAD DEL EJERCICIO: Son las utilidades del ejercicio informadas en el balance.
SALDO FINANCIERO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN ANUALIZADO: Se solicita el
listado de obras en ejecución, donde se debe expresar el grado de avance, el monto
cancelado y su saldo por cobrar (FORMULARIO F3 OBRAS EN EJECUCIÓN Y SALDOS
ECONÓMICOS), de este saldo se extrae el 15% el cual se le descontará a la capacidad
Económica de la Empresa

Los saldos financieros a considerar, serán hasta los 12 meses próximos posteriores a la
apertura del Sobre N°1 Oferta Técnica, cuya fecha está indicada en el cronograma de la
presente Licitación.
Opcionalmente, y con el fin de incrementar su capacidad económica, el Proponente podrá
presentar declaración jurada suscrita ante Notario, en la cual se compromete a no retirar,
parcial o totalmente, las utilidades y/o las reservas exigibles durante el período del ejercicio
financiero siguiente. (Ver FORMULARIO F4 “DECLARACIÓN JURADA DE NO RETIRO
DE UTILIDADES O RESERVAS EXIGIBLES”).

C) Normas comunes a la evaluación financiera.

EFE podrá solicitar a los Oferentes, hasta antes de la adjudicación, aclaraciones por errores
de forma u omisiones y la entrega de cualquier antecedente o certificado que estime
necesario, así como también, la actualización o la comprobación de cualquier información
proporcionada, respecto de los documentos acompañados como “antecedentes
financieros”, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos formales. Los
Oferentes deberán remitir dichas aclaraciones y/o antecedentes dentro del plazo que
indique la notificación. Las aclaraciones en ningún caso podrán alterar la equidad del
proceso o la naturaleza original de las Ofertas.

Después de realizada la evaluación financiera y antes de la adjudicación, EFE podrá realizar


una nueva evaluación financiera, si es que hubiere causas sobrevinientes y relevantes de
dominio público que pudieren afectar la ejecución del Contrato.
BAE 1-20

13. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

13.1 SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Se define la siguiente metodología de evaluación, de acuerdo con los parámetros A, B, C


, cuyas ponderaciones que se detallan a continuación:

• A: Plan de trabajo, metodología y otros 30%.


• B: Calidad y suficiencia del equipo profesional 50%.
• C: Experiencia en trabajos similares 20%.

EFE estará facultada para solicitar antecedentes adicionales a los aprobados, en caso que
lo estime necesario, para aclarar dudas respecto de aquellos que hubieran sido
efectivamente entregados como también para solicitar rectificaciones de parte de los
proponentes por errores de forma u omisiones, de manera de evitar que alguno sea
descalificado por aspectos formales en su oferta técnica o en la carpeta de documentos
solicitados.

La evaluación se realizará considerando los siguientes ámbitos dentro de cada uno de ellos:

Parámetro de Porcentaje Criterio de Porcentaje Texto explicativo del criterio de


Evaluación Parámetro evaluación Aspecto evaluación y referencia

Se evaluará el programa de trabajo


propuesto para construir las obras. Se
evaluará la claridad de las funciones
descritas del equipo de trabajo, la
forma de abordar el desarrollo de las
A.1 Programa de
20% actividades y los alcances solicitados
Trabajo
en las Bases Técnicas, demostrando
el entendimiento que posee el oferente
respecto del alcance de los Servicios y
de la totalidad del Proyecto. Es “el qué
se hace”
Se evaluará la claridad de la
metodología propuesta para el
desarrollo de las obras, considerando
Plan de el grado de funcionabilidad de la
A.2 Metodología y
Trabajo, metodología, el sustento técnico de la
A 30% Secuencia 30%
Metodología y misma, el nivel de actualización y la
Constructiva
Otros suficiencia de los antecedentes
básicos propuestos en concordancia
con el programa de trabajo. Es “el
cómo se hace”
Se evaluará la pertinencia y eficiencia
A.3 Programa
del programa de propuesto para
Aseguramiento 15%
asegurar la calidad de los trabajos en
Calidad
los plazos e hitos establecidos
Se evaluará la oportunidad y eficacia
del plan propuesto para resolver los
temas ambientales, presentación de
A.4 Plan de Manejo
5% acreditaciones o certificaciones
Ambiental
adicionales a la autorización de la
SMA y que tengan relación con el
alcance de las obras
BAE 1-21

Parámetro de Porcentaje Criterio de Porcentaje Texto explicativo del criterio de


Evaluación Parámetro evaluación Aspecto evaluación y referencia

Se evaluará el equipamiento ofertado


por el proponente, para que su
A.5 Maquinaria y personal desarrolle las obras materia
30%
Equipos de la presente Licitación, en cantidad y
calidad suficiente, conforme a lo
establecido en las bases técnicas
B.1 Estructura
Orgánica del
Se evaluará la experiencia profesional
Proponente y
5% y específica conforme a lo solicitado
Organigrama
en las bases técnicas
Propuesto para el
Calidad y Contrato
Suficiencia del
B 50% Se evaluará la experiencia profesional
Equipo B.2 Curriculum Vitae
60% y específica conforme a lo solicitado
Profesional del Personal Clave
en las bases técnicas

Se evaluará la experiencia profesional


B.3 Personal
35% y específica conforme a lo solicitado
Profesional y Técnico
en las bases técnicas
Se evaluarán las Obras Similares
Experiencia en
Obras Similares ejecutadas y/o en ejecución por el
C Trabajos 20%. 100%
Ejecutadas Proponente dentro de los últimos 10
Similares
años (Formulario T1-A y T1-B)

En el caso de las empresas extranjeras, en la evaluación del parámetro C se considerará


la experiencia sólo de aquellas obras de similar naturaleza, complejidad y envergadura
ejecutadas en Chile.

13.2 CALIFICACIÓN TÉCNICA FINAL

La Comisión de Evaluación de Propuestas, estudiará las Ofertas Técnicas presentadas por


los Proponentes. Se asignará una calificación de uno a cuatro, a cada uno de los
parámetros indicados en el numeral precedente.

El significado de cada nota será el siguiente:

PUNTAJE CALIFICACIÓN
4 Sobresaliente (entrega más que lo solicitado en
las bases)
3 Bueno (aquel que cumple, de manera
aceptable, con lo solicitado en las bases)
2 Suficiente (aquel que cumple solo con los
requisitos mínimos solicitados)
1 Insuficiente

Cabe señalar que las calificaciones serán relativas y no constituirán precedente para futuras
licitaciones a que llame EFE, y que los Proponentes decidan participar.

Cada calificador definirá una nota entera con un decimal por factor (ejemplo: 2,5; 3,1; 3,7;
etc.). La nota promedio obtenida por un Proponente en cada uno de los parámetros
BAE 1-22

definidos, corresponderá al promedio simple de las notas colocadas por los calificadores
para cada factor según el párrafo anterior, aproximando el resultado a una décima.

Para el cálculo de la Calificación Técnica Final (CTF) se aplicará la siguiente fórmula:

CTF = 0,3 X A + 0,5 X B + 0,2 X C

Dónde A, B, C: Notas promedio calculadas para cada parámetro.

La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio, la que
se expresará con un decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior.

Quedarán descalificadas las ofertas en las que se presente alguna de las situaciones

• La calificación técnica “CTF” sea inferior a Nota 2,5.


• La calificación de alguno de los aspectos: Metodología y Secuencia Constructiva,
Curriculum Vitae del personal Clave u Obras Similares Ejecutadas, sea inferior a
Nota 2,0.
• Obtengan “No Califica” en la evaluación financiera.

La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá a la nota final promedio, la que
se expresará con un decimal, aproximando los cinco centésimos al decimal superior.

14. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

La evaluación de las propuestas Económicas se realizará listando las ofertas de menor a


mayor precio.

La Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los proponentes se


ajusten a lo exigido en las Bases de Licitación.

La Comisión de Evaluación realizará en privado un análisis detallado de las propuestas


económicas que califiquen técnicamente, con todo, EFE se reserva el derecho de revisar
las ofertas económicas, para verificar que las propuestas formuladas por los oferentes sean
concordantes en todas sus partes con el precio final ofertado, pudiendo recalificar aquellas
que presenten errores de cálculo aritméticos o de consistencia, que traigan aparejado un
resultado final con apariencia de mejor oferta, pero que calculado correctamente, tal
calificación desaparezca.

15. EVALUACION PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA

La Evaluación final de las ofertas y la adjudicación de la propuesta, será realizada en


privado por la Comisión de Evaluación de Propuestas. El criterio de adjudicación será:
Precio más bajo o Menor Valor de aquellas ofertas que hayan calificado técnicamente y
cumplan los demás requisitos establecidos en las bases administrativas.

No se aceptará que, durante el período de revisión y evaluación de los antecedentes, los


Proponentes presenten por sí mismos correcciones a los documentos entregados
BAE 1-23

originalmente en su Propuesta. Se deja expresa constancia que la decisión que adopte EFE
respecto a la asignación del Contrato será inapelable, pudiendo incluso declarar desierta la
propuesta, sin expresión de causa.

Sólo en el caso de errores de forma u omisiones, EFE podrá solicitar rectificaciones de


parte de los proponentes, de manera de evitar que alguno sea descalificado por aspectos
formales en su oferta técnica o económica o en la carpeta de documentos solicitados,
resguardando el principio de igualdad de los oferentes. Se considerará que hay errores
formales en la oferta económica, si es que hay inconsistencias aritméticas en el cálculo de
los valores en los Formularios Económicos. La solicitud de corrección a que se refiere el
presente párrafo en ningún caso podrá alterar el valor final de la oferta presentada por el
Proponente en el Formulario E-1.

16. ADJUDICACIÓN
La Comisión de Evaluación verificará que las Ofertas Económicas de los Proponentes se
ajustan a lo exigido en las Bases de Licitación. La propuesta se adjudicará al Proponente
que habiendo calificado técnicamente oferte el menor precio en su Oferta Económica.

En caso de que dos o más Proponente oferten el mismo precio, se adjudicará al que haya
obtenido la calificación técnica más alta y al que haya sido mejor calificado en el aspecto
“Plan de Trabajo, Metodología y Otros” si persiste el empate.

Previo a la firma del Contrato, el Mandante se reserva el derecho de solicitar el cambio de


los profesionales propuestos por el Proponente para la participación directa en el Contrato,
sin que esto implique cobros por mayores gastos. En caso de no verificarse el referido
cambio de profesionales, EFE podrá adjudicar la propuesta al proponente que habiendo
calificado técnicamente, presente la segunda oferta más conveniente para EFE y así
sucesivamente.

El resultado de la adjudicación será comunicado a todos los Proponentes cuyas Ofertas


Económicas hayan sido abiertas.

B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

17. FORMA DE PAGO

EFE pagará los trabajos de acuerdo con lo señalado en este artículo y conforme al
procedimiento establecido en las Bases Administrativas Generales.

El pago de los trabajos se efectuará por mes vencido, al término de los mismos mediante
vale vista bancario o transferencia electrónica una vez aprobada la factura por parte de
EFE.

Junto con lo anterior, debe estarse a lo siguiente:


BAE 1-24

En cada Estado de Pago que el Contratista presente a EFE, se deberá acompañar entre
otros, la siguiente información adicional:

• Informe de Reclamos del Contratista, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 22,


de las Bases Administrativas Especiales.

• Certificado de Recepción Parcial y/o Final de Hitos de Construcción de Obras y/o


Diseños, cuando corresponda, habida consideración de los plazos que se
desprenden del proceso de recepción.

• Certificado vigente de la Inspección del Trabajo de que no existen reclamos


pendientes laborales ni previsionales en su contra, motivados como consecuencia
del servicio contratado (Formularios F-30 y F-30.1) y certificados de pago de
cotizaciones previsionales de los trabajadores que participaron en las obras,
obtenidos vía internet. Ambos certificados deben estar vigentes a la fecha de
presentación del Estado de Pago y deben cubrir hasta el mes anterior del mes en
cobro.

• Certificado de Pago de Prima de acuerdo con los tomados, de acuerdo con lo


establecido en el Artículo 32 de las presente Bases.

• Una proyección de Estados de Pago por los dos meses siguientes al mes en cobro,
conforme al Programa de Trabajo presentado por el Proponente Adjudicado.

18. PLAZOS, HITOS Y PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

18.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E HITOS

El plazo máximo para realizar la totalidad de los trabajos y actividades que contempla el
Proyecto será de 360 días corridos a partir de la fecha consignada en el Acta de Entrega
de Terreno e Inicio de Obras.

El plazo de las obras será en días corridos, sin deducción por días de lluvia u otros efectos
climáticos, feriados o festivos.

Dentro de este plazo, el Contratista deberá dar término a las obras contratadas a plena
conformidad del Mandante.

El Contratista deberá desarrollar los trabajos de manera que cumpla el Programa General
de Obras, tanto en lo relativo a los plazos totales como a los plazos parciales de los Hitos,
si éstos se encuentran señalados en las presentes Bases Administrativas Especiales.

Sumado a lo anterior, el contratista deberá, además, dar estricto cumplimiento a lo señalado


en la normativa vigente así como lo señalado por las autoridades y/u organismos sectoriales
del Estado. Dicho cumplimiento deberá ceñirse a lo prescrito en las correspondientes
resoluciones de las diferentes autoridades con competencia en la materia y, en particular
todas aquellas medidas que establezca la Autoridad Sanitaria, la Dirección del Trabajo y
sus servicios dependientes, como toda otra.
BAE 1-25

18.2. HITOS

El Contratista deberá dar cumplimiento a todos y cada uno de los Hitos que forman parte
del programa de obras vigente del Contratista. El incumplimiento de estos será multable,
conforme a lo establecido en las presentes BAE.

A continuación se definen los Hitos que deben ser considerados en el Programa de la Oferta
y luego en el Programa de Obras:

Días corridos
Hito Denominación para
Cumplimiento
Hito 1 Inicio de Instalación de confinamiento. Barrera de 60
Hormigón + Reja.
Hito 2 Recepción de primeros 100m del confinamiento. 120
Hito 3 Recepción del 50% del confinamiento completo. 240
Hito 4 Desmovilización y entrega final a conformidad de 360
EFE.

Los plazos se contabilizan desde la fecha de entrega de terreno.

El detalle y alcance específico de los entregables que componen cada uno de los Hitos
indicados precedentemente se encuentra establecido en Anexo N°8 Hitos de las Bases
Administrativas Especiales.

18.3. PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

El Contratista deberá entregar un Programa General de Obras en el que se indique


claramente las actividades del Proyecto. El Programa General de Obras deberá ser
entregado por el Contratista para aprobación de la ITO y de EFE, en un plazo máximo de
30 (treinta) días corridos, contados a partir de la fecha de inicio del Contrato y respetando
las etapas (entregas) parciales indicadas más adelante.

El Contratista debe considerar programas de actividades flexibles y acordes con un


proyecto de esta naturaleza, que permita adecuaciones menores en especial en sus etapas
intermedias.

El Programa General de Obras deberá ser entregado en formato Primavera P6, versión 8.3
o anterior, identificando claramente las actividades pertenecientes a la ruta crítica. Estas
Cartas Gantt estarán respaldadas por una malla de secuencia que contemple las mismas
actividades, y que se entregará con las Cartas Gantt.

El Programa General de Obras contendrá a lo menos:

• Fecha de inicio y término de las diversas partidas de la obra en forma sucesiva o


simultánea, si procediere, de acuerdo con los distintos ítems de los procesos de
construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio.
BAE 1-26

• El programa considerará los plazos con días corridos y deberá indicar la dependencia
entre sus partidas.
• Identificación de las fechas de cumplimiento de los “Hitos Contractuales”.
• Identificación de la Ruta Crítica.

Este programa debe confirmar lo planificado en la Carta Gantt de la oferta y su nivel de


desglose mínimo debe contener al menos las actividades que se señalan en la descripción
de los alcances de los trabajos descritos en los documentos de la Licitación. La malla de
secuencias debe estructurarse de modo de mostrar explícitamente las actividades que
conforman cada Hito, señalando para cada una de las actividades; su duración, su holgura
y la relación entre ellas que permite dar cumplimiento a la calendarización de Hitos.

El Programa General de Obras deberá cumplir con las siguientes etapas (entregas):

a) Listado de Actividades
b) Cubicación y Duración de las Actividades
c) Malla de Secuencia y Carta Gantt
d) Programa de utilización de Recursos, Equipos y Personal.
e) Curva de Personal
f) Curva “S” de Avance Físico
g) Proyección de Estados de Pago
h) Listado valorizado de las Actividades del Programa.

Las fechas de entrega de estas etapas del Programa de Obras, serán establecidas por EFE
al inicio de las obras. El Programa, en cada una de sus etapas, deberá ser revisado por la
ITO y aprobado por el Administrador del Contrato EFE, y deberá considerar y mostrar en
forma explícita las fechas, en las cuales se debe dar cumplimiento a los Hitos Contractuales
y aquellos Hitos establecidos por el Administrador del Contrato, conforme a lo indicado en
las Bases Administrativas Especiales.

Toda modificación a esta programación deberá someterse a la aprobación por escrito del
Administrador del Contrato EFE, previa revisión de la ITO. El plazo que tome la revisión y
aprobación de las modificaciones no dará derecho al Contratista a aumento en los plazos
contractuales, salvo casos de fuerza mayor ajenos al Contratista, determinados por la
Gerencia del Proyecto.

La aprobación de la programación no libera al Contratista de su responsabilidad en el


cumplimiento de los programas, ni del cumplimiento de los plazos estipulados en el
Contrato.

En el caso que EFE rechace la programación por motivos fundados, el Contratista deberá
introducir las modificaciones o complementaciones que ésta le señale, dentro del plazo que
establezca EFE para el cumplimiento de las observaciones.
BAE 1-27

Mientras la programación presentada por el Contratista no cuente con la aprobación del


Administrador del Contrato, deberá ceñirse para la ejecución de las obras, al Programa de
Obras presentado en la Oferta o la versión de éste que se encuentre vigente al momento
de estar en proceso de aprobación la nueva versión del Programa.

Será obligación del Contratista mantener semanalmente actualizada la Carta Gantt, de


modo que ésta represente fielmente la realidad de la construcción en todo momento y la
mejor estimación de lo que será el desarrollo de la construcción hasta su término.

Adicionalmente a la programación general detallada en los puntos anteriores, el Contratista


deberá entregar a la ITO semanalmente un programa, que contenga toda la información del
trabajo que se ha ejecutado durante la semana anterior y la que se propone realizar durante
los próximos 15 días. Este programa debe encontrarse en poder de la ITO a más tardar el
día viernes de cada semana.

Si el Contratista no diere cumplimiento con la entrega de los antecedentes mencionados en


párrafos anteriores dentro de los plazos estipulados, la EFE le aplicará las multas que
establecen las presentes Bases Administrativas Especiales.

El Contratista no podrá en caso alguno imputar al plazo de ejecución de las obras las
demoras que pudiesen existir en los trámites, permisos, certificados, pagos o cualquier otro
tipo de interacción con las autoridades de EFE, Dirección de Obras, Vialidad del MOP,
Servicios Públicos o Empresas Privadas de Servicios Sanitarios, Eléctricos, Gas, etc., por
lo que en el plazo de ejecución de las Obras se entiende incorporado el plazo para realizar
tales tareas.

Las inclemencias del tiempo de cualquier clase o naturaleza, así como fenómenos naturales
de cualquier clase, extensión o naturaleza, a excepción de las causas de fuerza mayor, o
ajenas a la responsabilidad del Contratista, no lo habilitará para solicitar ampliaciones de
plazo para la ejecución de las obras, ni para solicitar aumentos de precio ni indemnizaciones
de ninguna clase o naturaleza.

Se entenderá por razones de fuerza mayor, el imprevisto a que no es posible resistir, lo que
deberá ser acreditado por el Contratista demostrando que ha tomado todas las acciones
necesarias para cumplir con las obligaciones del Contrato.

El Proponente Adjudicatario además, no podrá solicitar aumento de plazos debido a cortes


de electricidad, debiendo, por lo tanto, disponer oportunamente en obra de grupos
generadores de electricidad y los equipos con motores a combustible que se requieran.

Los días de trabajo utilizados en subsanar o reparar defectos, imperfecciones o rechazos


formulados por la ITO/EFE, así como los días que demore ésta en la revisión, no son
descontables del plazo contractual y son de cargo absoluto del Contratista.
BAE 1-28

19. REAJUSTES

Los precios no estarán afectos a ningún tipo de reajuste.

20. DEL INICIO DE LAS OBRAS

20.1. REPLANTEO DE LAS OBRAS

Antes de iniciar las obras de cada sector, el Contratista tendrá la obligación de efectuar el
replanteo y verificación de la concordancia entre terreno y el proyecto. La aceptación del
replanteo por parte de la ITO no relevará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades
con relación al Contrato.

El Contratista deberá replantear a su costa todos los monolitos, estacas, plantillas y puntos
de referencia que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras. Deberá tomar
todas las precauciones necesarias para impedir la remoción o alteración, tanto de los
elementos replanteados por él como los proporcionados por el Mandante, y será
responsable de las consecuencias de dichas remociones o alteraciones, como asimismo
de la correcta reconstrucción de esas referencias. Adicionalmente y previo cualquier
intervención de las obras, el Contratista deberá hacer y entregar a la ITO un detalle del
levantamiento de todas las áreas en su situación previa, incluido un set de fotografías
digitales y otros medios acordados con la ITO.

El Contratista deberá además cumplir con todo lo estipulado en las Bases Técnicas al
respecto.

EFE podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de algún trabajo, si los puntos
de referencia replanteados por el Contratista no son razonablemente adecuados para
comprobar trabajos ejecutados o en ejecución, o para obtener una exactitud que quede
dentro de las tolerancias admitidas en el Contrato.

20.2. INSTALACIÓN DE FAENAS

Debido a que las obras materia de la presente licitación se desarrollan a lo largo de varios
kilómetros, se estima que el proponente podrá hacer uso de sus propias instalaciones
base para el desarrollo de los trabajos.,

21 DE LA FORMA DE EJECUTAR LAS OBRAS

21.1. COORDINACIÓN SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y ROTURA O


REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista deberá coordinar la ejecución de sus


trabajos, en caso de ser procedente, con servicios de utilidad pública tales como empresas
BAE 1-29

de Agua Potable, de Gas, de Electricidad o de Telecomunicaciones, de manera tal de evitar


interferencias con la prestación de dichos servicios.

El Contratista deberá realizar un catastro de la infraestructura vial involucrada en el


Proyecto. El sector a considerar abarcará el entorno inmediato de las calles y veredas hasta
un radio de 50 metros, así como también las rutas de camiones y rutas donde se
implementan los desvíos de tránsito. Este catastro se deberá realizar previo al inicio de las
obras.

El catastro deberá ser certificado en Notaría y entregado a EFE y al finalizar los trabajos
de construcción del sector, servirá para evaluar la condición de devolución, la cual deberá
ser en igual o mejor condición a lo registrado.

Los pagos y las boletas de garantías que soliciten el Servicio de Vivienda y Urbanismo,
las Municipalidades u otros organismos por la rotura, inspección y reposición de
pavimentos y aceras serán de cargo del Contratista y, por lo tanto, deberán estar
considerados en su presupuesto, en los Gastos Generales.

Por otra parte, toda tramitación y garantías presentadas para obtener las autorizaciones
respectivas, deberán ser efectuadas por el Contratista a su costo.

21.2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PESOS MÁXIMOS POR EJE

Los camiones y equipos de construcción que circulen por las calzadas de calles o avenidas
circundantes a las obras deberán cumplir con las normas de pesos máximos por eje
establecidas en la normativa vigente.

21.3. MATERIALES

En la construcción y montaje de las obras, el Contratista sólo podrá emplear materiales


aprobados por EFE, quien podrá ordenar, en cualquier momento, el retiro del terreno de
cualquier material que haya sido rechazado. Si el Contratista se negare a cumplir dicha
instrucción, EFE podrá proceder al retiro del material rechazado con sus propios recursos
o recurriendo a terceros, siendo de cargo del Contratista todos los gastos en que se
incurra, los que serán descontados del Estado de Pago más próximo, de las boletas de
garantía que obren en poder de EFE o, en su defecto, de cualquier suma que se le adeude
al Contratista.

Los materiales que se ocuparán en la obra deben ser de primera calidad. El Contratista
tiene la obligación de reconstruir, a su costa las obras o reemplazar los materiales que no
hayan sido aceptados por la ITO.

La ITO podrá ordenar el retiro fuera de la zona de faenas de los materiales que hubieren
sido rechazados por calidad insuficiente.
BAE 1-30

La negativa al retiro faculta a la ITO, para ordenar la paralización de los trabajos hasta que
se retiren.

21.4. LETREROS Y SEÑALES DE CONSTRUCCIÓN

Será de cargo del Contratista instalar los letreros de identificación de las obras que señale
EFE, en la medida que alguna entidad ajena a EFE lo requiera, en los lugares que indique
la ITO, dentro de los 30 (treinta) días corridos siguientes a la entrega del terreno, o a la
instrucción de la ITO.

Las dimensiones y características de cada uno de estos letreros se señalan en las Bases
Técnicas.

En el caso de ser necesario cambiar o actualizar los contenidos, el Mandante entregará los
nuevos croquis correspondientes. Será responsabilidad y costo del Contratista la
construcción de las estructuras de soporte, de acuerdo con las características del lugar de
emplazamiento de cada letrero y el sistema de iluminación para éstos. Previo a la
instalación, el Contratista deberá informar las características de la estructura para
aprobación de la ITO.

El Contratista no podrá instalar otro letrero o aviso que no haya sido exigido en el Contrato,
excepto aquellos que la ITO considere necesario instalar por razones de seguridad, tránsito
o para individualizar las partes principales de las obras. No obstante, lo señalado
anteriormente, será siempre de exclusiva responsabilidad del Contratista los accidentes que
se produzcan por falta de señalización producto de su negligencia.

El Mandante se reserva el derecho a instalar paneles informativos del Proyecto en el interior


de los espacios correspondientes a los frentes de trabajo.

El Contratista estará obligado a colocar y mantener los letreros y señales de advertencia


diurna y nocturna, conforme a las normas técnicas de señalización de faenas, para
mantener las condiciones de continuidad del tráfico y procurar la seguridad para los
usuarios del ferrocarril, durante todo el período de las faenas efectuadas en las vías.
Igualmente deberá proveer el personal de señaleros durante las horas de trabajo, como
también los equipos de ayuda para emergencias en el sector de trabajo. La señalización de
faenas deberá retirarse inmediatamente al término de las obras.

El incumplimiento o deficiencia de estas disposiciones hace responsable directamente al


Contratista sobre accidentes o daños que puedan ocurrir por esta causa.

21.5. RETIRO DE ESCOMBROS Y RESTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El Contratista deberá ajustarse a la legislación pertinente en lo que se refiere a botaderos,


debiendo entregar a la ITO la autorización sanitaria respectiva del lugar en donde se
dispondrán los escombros y restos de materiales de construcción. Se podrá utilizar un
BAE 1-31

botadero de índole privado, si solo sí los residuos corresponden a áridos o materia orgánica
no mezclada con otros residuos, en donde se debe presentar a la ITO una autorización
notarial por parte del propietario del predio y que indique que este material se dispondrá
como relleno o mejora del suelo de su propiedad. La ITO o el Administrador del Contrato
podrán ordenar la paralización de las obras si no se cumplen las disposiciones referidas
anteriormente.

Para la recepción provisoria el Contratista deberá retirar todos los restos de elementos de
construcción y/o demolición de las obras, debiendo entregar los espacios limpios y
ordenados, y reponer y reparar cualquier daño ocasionado.

El Contratista deberá mantener permanentemente limpia y ordenada las áreas de trabajo,


así como en el entorno de éstas. Deberá además reponer las áreas verdes que se vean
afectadas por las obras, si las hubiere.

El Contratista, al término de los trabajos, deberá entregar a la ITO un certificado emitido por
el Propietario del Botadero, que dé cuenta del término de las labores y entrega conforme
del Botadero, el cual debe ser validado notarialmente. En caso que se realice en un
botadero autorizado para esto, deberá emitir un certificado.

21.6. PROGRAMA DE DESVÍOS DE TRÁNSITO

Si las obras a ejecutar requieren la implementación de desvíos vehiculares y/o peatonales


provisorios, éstos deberán ser gestionados y aprobados por el Contratista ante la Dirección
de Tránsito pertinente y/o entidades que las normativas indiquen, procurando la mayor
seguridad a los usuarios, debiendo colocar letreros y mantenerlos, como asimismo las
señales de peligro diurnos y nocturnos, y todos aquellos elementos que sean requeridos
según lo establecido por el Decreto N° 78 de 2012, del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones.

El Contratista deberá contemplar mantener el tránsito vehicular durante la ejecución de las


obras, debiendo además elaborar e implementar un plan de desvíos provisorios, luego de
obtener las aprobaciones y autorizaciones que se requieran ante cada uno de los
organismos competentes involucrados.

La ITO podrá exigir al Contratista la instalación de luces de advertencia, señales


reflectantes, letreros y cualquier otro dispositivo de seguridad adicional cuando lo estimen
necesario para resguardar la seguridad peatonal y/o vehicular. Cuando la señalización deje
de ser necesaria deberá ser retirada de inmediato.

21.7. LIMPIEZA DEL ÁREA CIRCUNDANTE A LAS OBRAS

El Contratista evitará ensuciar con desechos tanto las vías de acceso a las obras, como el
entorno de ella, para lo cual cada camión o vehículo de transporte deberá estar
convenientemente cubierto con una lona amarrada al camión, según lo disponen las
BAE 1-32

ordenanzas municipales sobre esta materia y mantener libre de lodos o material desecho
los neumáticos de camiones.

No obstante lo anterior, será de cargo del Contratista la limpieza de las calles circundantes
a las obras afectadas por los trabajos del proyecto en un perímetro de 60 m,
independientemente si los desechos, escombros o basura en general provengan o no de
las obras en construcción. Si existieran simultáneamente otros trabajos en esa área, el
Administrador del Contrato coordinará los aspectos de limpieza entre las distintas faenas.

Además, es obligación del Contratista restituir los terrenos, calles o zonas afectadas por las
Obras, en las mismas condiciones que se encontraban, previo a los trabajos objeto de este
Contrato.

22 DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

22.1. DE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE EFE

El Mandante designará a las personas o entidades internas de la organización, para que


realicen y ejerzan la supervisión del Contrato, en representación y a nombre de EFE. Esta
supervisión estará conformada por:

1) Gerente del Proyecto: Representa a EFE para la gestión y desarrollo del Contrato;

2) Jefe de Proyecto o Administrador de Contrato: Será quien EFE designe para velar
directamente por el cumplimiento del Contrato;

3) Subgerencia de Administración y Control de Gestión: Serán los encargados de exigir los


requisitos legales de las Bases y demás documentos de la Licitación, para efecto de la
revisión y aprobación de los Estados de Pago del Contrato.

22.2. INFORME TÉCNICOS Y ESTADÍSTICAS

A fin de facilitar el control y la coordinación de la faena, y poder detectar cualquier


desviación que obligue a tomar medidas que signifiquen cambios en los programas de
construcción, el Contratista deberá mantener registros actualizados y preparar los informes
correspondientes, que se indican a continuación, y entregarlos a la ITO en las fechas
estipuladas para ello.

a) Programas de Construcción.

• Programas Semanales

El Contratista deberá entregar semanalmente un programa con un horizonte


quincenal. Este Programa Semanal deberá estar en poder de la ITO durante el
último día de trabajo, antes del inicio de la quincena de trabajo programada.
BAE 1-33

Para velar por el cumplimiento de los programas semanales de construcción, en


cada Reunión de Coordinación, serán analizados los resultados y se calificará la
gestión del Contratista. El cumplimiento de los programas debe explicitarse en
porcentajes de avance (real versus programado) alcanzados en la semana
precedente, vinculando dichos porcentajes de avance al programa general de
obras.

Estos programas semanales permitirán detectar cualquier tendencia negativa en


el avance de los trabajos del Contratista, para definir oportunamente las acciones
correctivas más convenientes.

• Programas Especiales

En aquellas actividades que así lo requieran, a juicio de la ITO, se deberán entregar


programas especiales de construcción, los cuales se presentarán en forma de
Carta Gantt para la aprobación de la ITO.

b) Informe de Avance

El Contratista deberá entregar, a más tardar el día 5 (cinco) de cada mes, un


informe de Avance de las obras, que señale:

- Programa Actualizado vigente de las Obras en ejecución en Primavera P6


versión 8.3 o anterior, donde deberá indicar, para cada actividad, además del
avance porcentual y las actividades predecesoras y sucesoras, las fechas de
inicio y término real o proyectado.
- Curva S de Avance Real versus Programada.
- Informe fotográfico con 50 fotos en digital, calidad mínima 21 mega pixeles, y
un vuelo en dron, con duración mínima de 15 minutos y calidad 4K. El material
será propiedad de EFE y no podrá ser utilizado por el contratista sin la
aprobación por escrito de EFE.

c) Informe de Rendimientos.

Con el fin de que la ITO disponga de la información para el banco de datos de


rendimientos de la faena, el Contratista deberá entregar mensualmente, en el curso
de los primeros 10 (diez) días del mes siguiente al informado, los antecedentes
pertinentes de las actividades relevantes del Contrato.

Para efectos de cumplir con el Informe de Rendimientos mensual, al inicio del


Contrato y no más allá de transcurridos 30 días, el Contratista y la ITO acordarán
cuáles serán las actividades relevantes del Contrato, sobre las cuales se llevará
periódicamente rendimientos de HH (Hora Hombre), HM (Hora Máquina) u otro que
sirva al desarrollo de la obra.
BAE 1-34

d) Informe de Personal.

El Contratista deberá entregar, a más tardar el día 10 (diez) de cada mes, la


información relativa al personal utilizado en las diferentes partes de las obras,
clasificado por especialidad y categoría, indicando la labor realizada y el tiempo
empleado.
La información debe entregarse detallada, en Horas-Hombre trabajadas por el
personal existente hasta el día primero del mes de entrega de la información, tanto
del Contratista como de los Subcontratistas.

e) Informe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

El Contratista, a través de su Asesor de Control de Riesgos y Accidentes, entregará


en el curso de los primeros 5 (cinco) días de cada mes, un Informe Mensual de
Accidentes, con los indicadores estadísticos que se indican:

• Nº de Accidentes C.T.P. Mensual y Acumulado.


• Nº de Accidentes S.T.P. Mensual y Acumulado.
• Nº de días perdidos Mensual y Acumulado.
• Nº Índice de Frecuencia Mensual y Acumulado.
• Nº Índice de Gravedad Mensual y Acumulado.
• Nº Horas Hombre Trabajadas Mensual y Acumulado.
• Nº de días sin Accidentes C.T.P. Mensual y Acumulado.
• Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos.
• (Tramite de autorizaciones, cantidades mensuales, respaldos de vouchers, ticket
de pesajes, guías de despacho, entre otros)
• N° de Incidentes Ambientales y Plan de Acción asociado

f) Informe de Maquinaria.

El Contratista deberá entregar mensualmente, en el curso de los primeros 10 (diez)


días del mes siguiente al informado, un listado de la maquinaria de construcción
empleada en la ejecución de las obras, indicando para cada una de ellas, la fecha de
ingreso a la obra, las horas utilizadas en el mes, la actividad en que fue ocupada, la
fecha de retiro de la faena, entre otros.

g) Informes de Autocontrol.

El Contratista deberá entregar mensualmente, en el curso de los primeros 10 (diez)


días del mes siguiente al informado, un Informe del Autocontrol de Calidad, que
contenga una síntesis de los ensayos realizados y la certificación de respaldo
correspondiente, de todas las actividades realizadas durante el período.
BAE 1-35

h) Informe de Reclamos.

El Contratista deberá entregar, junto con la presentación del Estado de Pago, una
lista de los reclamos pendientes de resolución por parte de la ITO, indicando los
montos solicitados en cada uno de ellos. La no inclusión de un reclamo en esta lista,
significará que el Contratista ha desistido de su presentación, no teniendo derecho a
indemnizaciones de ningún tipo por este concepto.

Además de lo señalado anteriormente, la ITO podrá solicitar información, sobre


cualquier aspecto de la construcción, que sea necesario para verificar la correcta
ejecución de las obras, o que precise para fines estadísticos, costos u otros.

23 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LAS OBRAS

23.1. PLAN DE CALIDAD

El Proponente Adjudicado, en un plazo de 30 días corridos desde el inicio del Contrato,


deberá acordar con la ITO y EFE, un Plan de Control de Calidad, PCC, basado en las
normas aplicables, NCh 10013 of 2003 “Directrices para la documentación de sistemas de
gestión de la calidad”, NCh 10005 of 2018 “SGC – Directrices para los planes de la calidad”,
y NCh 9001 of 2015 “SGC – Requisitos” y en el PCC presentado en su Oferta, mediante el
cual abordará el desarrollo de sus trabajos materia de la presente Licitación.

El PCC consistirá en un documento en el que se deberá describir, ordenada y


sistemáticamente, la forma de llevar a cabo el Contrato, las técnicas, actividades
operacionales, medidas y análisis relacionados con las partidas, componentes, sistemas o
estructuras de la obra y equipamientos. Debe incluir, al menos, lo siguiente:

a) Objeto del Plan


Objetivo del plan bien definido.

b) Ejecución, Inspección y Ensayos


- Procedimientos para las fases de construcción e inspección y ensayos.
- Procedimientos de procesos especiales: forma y requisitos de calificación para el
procedimiento y el personal que lo aplica.
- Programa de Puntos de Inspección. Identificación de los puntos a controlar para cada
una de las tareas o partidas incluidas en el plan de autocontrol.
- La frecuencia de muestreo o control de éstas.
- Las partidas a describir serán aquellas consideradas, al menos, en las siguientes
áreas y otras que se incluyan en la Licitación, según corresponda:

• Referencias topográficas.
• Trazados y Niveles.
• Hormigones.
• Armaduras.
BAE 1-36

• Moldajes.
• Demoliciones de estructuras.
• Pavimentos y Drenajes.
• Implementación de desvíos de tránsito, si es necesario.
• Estructura Metálica (fabricación, dimensiones, soldadura, pintura, etc.)
• Pruebas (en vacío y definitivas)
• Confección de los planos As-Built.
• Cualquiera otra que el Contratista o ITO/EFE estimen conveniente.
• Programa de Auditorias a efectos de verificar el grado de cumplimiento del PCC
(documentales y físicas).

c) Formularios
Se incluirán los registros y reportes de Control de Calidad a emplear y que se emitirán
durante la construcción, ensayos, inspecciones y pruebas finales.

d) Recepciones
Cumplimiento de las pruebas y ensayos requeridos.
Detallar al menos: procedimiento, norma, especificación, parámetros, tolerancias,
personal que debe estar presente.

e) Anexos:
Normas Específicas
Especificaciones
Códigos Aplicables
Procedimientos
Personal que participa
Documentos Contractuales.

El PCC deberá incorporar y describir todas las actividades de registro y archivo necesarias
para lograr el control y el aseguramiento de la calidad para las obras, en particular respecto
de:
- Planos y especificaciones utilizadas en la construcción, hasta sus versiones As-
Built.
- Resultados de las inspecciones y ensayos de ejecución efectuados en la obra.
- Expedientes de ensayos realizados fuera de la obra.

El Mandante en conjunto con la ITO, podrá exigir otras actividades y/o procedimientos de
modo de asegurar se cumpla con los criterios expuestos en el contexto de los principios de
las normas mencionadas.

23.2. AUDITORÍAS

La Inspección Técnica de las Obras desarrollará las tareas de auditoria del Plan de Calidad.
BAE 1-37

Esto corresponde al examen sistemático e independiente para determinar si las actividades


de calidad y sus resultados relacionados cumplen con lo dispuesto, si se implementan en
forma efectiva y si son apropiadas para alcanzar los objetivos.
Objetivos.
• Verificar que el programa de calidad se está llevando a cabo de acuerdo a lo
establecido.
• Evaluar la efectividad del PCC.
• Identificar cualquier deficiencia o no-conformidad del PCC.
• Verificar la corrección de las deficiencias y/o no conformidades.

Alcance.
Se realizarán las auditorias según lo siguiente:

- Auditoría del Sistema:

Para comprobar la adecuación del sistema de calidad implantado y su


efectividad en cuanto a requisitos de: documentación, diseño, control de
materiales, control de suministradores, equipos de medición de ensayos y
acciones correctivas.

- Auditoría del Proceso:

Consiste en un control de la operación o series de operación durante la


construcción.
Tiene por objeto determinar, tan pronto como sea posible, que las unidades
de obras se están construyendo, aplicando el proceso con la calidad
especificada. Verificar que los procesos de autocontrol se aplican adecuada
y oportunamente.
Tiene gran importancia en faenas no masivas (i.e.; soldadura) en que la
ejecución correcta interesa en cada caso en particular.
Se determinará si el operador conoce las técnicas y está debidamente
calificado, y si el autocontrol se está realizando documentadamente, de
acuerdo a lo prescrito.
Concluida esta auditoría se informará al administrador de la obra, quien
firmará la notificación.

- Auditoría del Producto:

Tiene por objeto comprobar que el Contratista dispone de los medios


necesarios para la realización y evaluación de una obra de calidad.

Etapas:
Preparadas, realizadas e informadas, las auditorias se comunicarán al
Contratista con la frecuencia que establezca la ITO El Contratista deberá
BAE 1-38

implantar las medidas correctivas arbitradas informando en un plazo


máximo de 7 días a la ITO. En este plazo el Contratista deberá entregar
respuesta escrita al informe de la auditoría, concentrándose en detallar
la acción correctiva a cada no-conformidad detectada.

23.3. LABORATORIO DE AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Laboratorio de Suelos del Contratista, podrá ser interno o externo.

En caso que el Contratista decida implementar un Laboratorio de Autocontrol interno,


deberá considerar para dicho efecto un Laboratorista Vial Clase B vigente, inscrito en los
registros de la Dirección de Vialidad del MOP. La implementación y funcionamiento de este
laboratorio deberá cumplir con los requisitos técnicos requeridos para acreditar el control
de calidad de las obras mediante certificación del Laboratorio Regional de Vialidad del MOP.

Si el contratista decide implementar un Laboratorio de Autocontrol externo, deberá


considerar lo siguiente:

Los ensayes, análisis y pruebas que se deban realizar para el control de los suministros,
montajes y obras civiles en general, de acuerdo con lo establecido en los documentos
técnicos, Planos y Normas que rijan el Contrato, serán de cargo del Contratista, y deberán
ser efectuados por un Laboratorio aceptado previamente por la ITO y/o La Inspección Fiscal
del MOP si este organismo tuviera tutela sobre las obras.

Para este efecto, el Contratista deberá proponer, previo al inicio de los trabajos, una lista
de a lo menos tres Laboratorios de reconocida trayectoria, de entre los cuales, la ITO
seleccionará el Laboratorio Externo que realizará el Autocontrol y la Certificación de los
ensayes que se indiquen en las Bases Técnicas del proyecto.

En el caso de que la ITO rechace a los tres laboratorios propuestos por el Contratista, los
ensayes, análisis y pruebas que se deban realizar para el control de las obras, lo efectuará
el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Católica (DICTUC S.A.) o el
Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales de la Universidad de Chile (IDIEM).

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, durante el desarrollo del Contrato, la


ITO podrá solicitar el cambio del Laboratorio por razones fundadas.

Los tiempos de entrega de los resultados por parte del Laboratorio Externo, no podrán ser
justificación de atrasos o incumplimiento en los Hitos del Contrato, por lo que el Contratista
deberá prever realizar en un Laboratorio interno de Autocontrol, todos los ensayos que
resuelvan la dependencia en los plazos de ejecución de las obras.

En caso de discrepancia de resultados de ensayes primará los resultados de Laboratorio


de la entidad certificadora que corresponda.
BAE 1-39

23.4. INCORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La ITO, durante la ejecución de las obras, podrá ordenar por escrito, cada vez que sea
necesario, lo siguiente:

a) Retirar de terreno, dentro del plazo indicado en la orden respectiva, cualquier


material que, en opinión de la ITO o EFE, no esté de acuerdo con lo especificado
en el Proyecto.

b) La sustitución del material rechazado por materiales adecuados.

c) La demolición y adecuada reconstrucción, no obstante, cualquier prueba o pago


provisional ya efectuado, de cualquier parte de las obras que, en opinión fundada
de la ITO, no hubiera sido ejecutada con los materiales o calidad de mano de obra
estipulados en el Contrato y sus documentos integrantes.

En caso de negarse el Contratista a cumplir dichas órdenes, EFE podrá ordenar la ejecución
de estos trabajos con personal del Mandante o contratar y pagar a terceros para que
efectúen dichas demoliciones y reconstrucciones. Todos los gastos efectuados por este
concepto serán de cargo del Contratista y le serán cobrados por el Mandante o deducidos
de cualquier suma que se le adeude. No se le otorgará ningún aumento de plazo al
Contratista debido a la necesidad de efectuar demoliciones o reparaciones de obras en que
se hayan empleado materiales o mano de obra defectuosos o de calidad inferior a la
especificada, o que no hayan sido ejecutadas de acuerdo con el Proyecto.

Por otra parte, en obras que deban quedar cubiertas por las siguientes etapas de la
construcción, se deberán tener presente las siguientes consideraciones:

a) No podrá cubrirse ni dejar oculta parte alguna de una obra sin la aprobación previa
de la ITO, debiendo el Contratista proporcionar las facilidades y oportunidades para
examinar y medir todas las obras que deben quedar cubiertas u ocultas.

b) El Contratista deberá notificar con la debida anticipación a la ITO cuando dichas


obras estén listas para ser examinadas, las que serán revisadas y aprobadas,
cuando corresponda, sin demora perjudicial para el Contratista. En caso contrario el
Contratista deberá descubrir las obras a su costo para la revisión de la ITO.

c) El Contratista deberá descubrir cualquier parte de las obras, practicar aberturas e


investigar la causa de cualquier defecto, imperfección o error en las obras en
conformidad con lo que la ITO ordene, dejando todo en buenas condiciones, a juicio
de ésta, después de efectuar dichas investigaciones.

d) Si una parte cualquiera de una obra ha sido cubierta o dejada oculta después de
cumplirse los requerimientos señalados en los Ítems a) y b) de este Artículo, y de la
investigación realizada de acuerdo al Ítem c) precedente, o si el defecto,
BAE 1-40

imperfección o error no fuera imputable al Contratista, de acuerdo a los documentos


del proyecto, los costos del recubrimiento, abertura o investigación, y la
reconstrucción y puesta en buenas condiciones le serán pagados al Contratista,
previo acuerdo entre las partes. En cualquier otro caso serán de cargo del
Contratista, pudiendo el Mandante deducirlos de sumas que le adeude.

23.5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MATERIALES

El Contratista deberá considerar además que en caso de existir elementos que deban ser
retirados del área del Contrato y previo a su acopio o envío a botadero si corresponde,
deberán ser sometidos a un proceso de inventario y clasificación, que será de cargo del
Contratista, de acuerdo con el Procedimiento establecido por EFE, para lo cual se entrega
en Anexo N°4 de los documentos de Licitación, el instructivo denominado “Procedimiento
de Control de Materiales”. Este procedimiento podrá tener variaciones de orden menor, lo
que será coordinado entre la ITO y el Contratista.

En tal sentido, los materiales existentes, que no sean reutilizados, y que sean de propiedad
de EFE, deberán ser trasladados a las bodegas de EFE en San Eugenio, Av. Centenaria
s/n, Estación Central, u otro lugar que EFE determine.

24. GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO

Previa solicitud del Contratista, el Mandante otorgará un anticipo por un monto máximo
equivalente al 15% del valor de su oferta, con impuestos incluidos. Dentro de los 10 días
hábiles siguientes a la notificación de Adjudicación, el Contratista deberá presentar una
boleta de garantía de anticipo por un monto equivalente al anticipo solicitado. La glosa para
la boleta de garantía deberá consignar que tiene como objeto “Garantizar el Anticipo
entregado del precio del Contrato Construcción Confinamiento de Faja Vía Etapa 1,
Proyecto Tren Alameda – Melipilla”.

Las condiciones de la Garantía de Anticipo están establecidas en las Bases Administrativas


Generales, Numeral 30.

25. GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de Adjudicación, el Contratista


deberá presentar una Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto
del 10% del valor neto del Contrato. La glosa de la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, deberá indicar claramente el nombre de la licitación y el
concepto que garantiza; esto es: “Garantizar el fiel, exacto, oportuno y total cumplimiento
del Contrato Construcción Confinamiento de Faja Vía Etapa 1, Proyecto Tren Alameda –
Melipilla, y podrá ser hecha efectiva por EFE. a su sola presentación y sin restricciones para
su cobro”.

Las condiciones de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, están


establecidas en las Bases Administrativas Generales, Numeral 30.
BAE 1-41

26. CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Otorgada la Recepción Provisoria sin Observaciones de las Obras por parte de EFE, el
Contratista deberá reemplazar la Garantía de Fiel, Oportuno y Correcto Cumplimiento del
Contrato, por una o más Boletas de Garantía por un monto de 2,5% (dos coma cinco por
ciento) del valor neto del Contrato, cuya glosa según modalidad de contrato sea: “Garantizar
la Correcta Ejecución de las Obras del Contrato de Construcción Confinamiento de Faja Vía
Etapa 1, Proyecto Tren Alameda – Melipilla”.

Las condiciones de esta garantía, están establecidas en las Bases Administrativas


Generales, Numeral 30.

La vigencia de la Boleta de Garantía Bancaria de Correcta Ejecución de las Obras será de


365 días corridos contados desde la fecha del Acta de Recepción Provisoria sin
observaciones contemplada en el Numeral 48 de las BAG.

27. RECEPCIÓN FINAL DE LAS OBRAS


La Recepción Final de las obras en condiciones normales, se hará una vez transcurrido
un plazo de 1 año, desde la fecha de la Recepción Provisional de Obras. En lo demás, el
procedimiento se ajustará a lo establecido en el Numeral 48 de las Bases Administrativas
Generales.

28. RECEPCIÓN DE OBRAS POR PARTE DE ORGANISMOS PÚBLICOS (NO


APLICA)

El Contratista será el responsable de gestionar y disponer de todas las recepciones de los


organismos públicos pertinentes a esta Obra, Estas recepciones conformes serán requisito
para solicitar la Recepción Provisoria sin Observaciones por parte de EFE.

29 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones de seguridad y medio ambiente


establecidas en las BAG determinadas para el proyecto, en especial en lo referente a la
reunión de inicio, la cual debe ser desarrollada previo al comienzo del Contrato. En la cual
se definirán los documentos requeridos en materia de Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente.

Con el objetivo de reportar la gestión realizada por parte del contratista en materia de
prevención de riesgos y medio ambiente, se entregarán a continuación lineamientos
estándar que deberán ser cumplidos.
BAE 1-42

Informes

El Contratista deberá hacer entrega de los siguientes informes en los formatos y fechas
establecidas por EFE, y contener a lo menos:

Informe Mensual Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, el día 5 de cada mes, en caso
de vencer el plazo durante un fin de semana, se deberá remitir el día hábil anterior a esta
fecha.

Este informe debe contener la información de los residuos tanto peligrosos como no
peligrosos generados en la obra indicados en reunión de inicio o en norma interna de
Residuos EFE que esté vigente durante la ejecución de los trabajos.

Informe investigación de accidentes e incidentes (seguridad, ambiental, vigilancia, otros que


se estimen).

Exámenes

• El Contratista deberá realizar a todo su personal las siguientes evaluaciones:


o Examen Pre-ocupacional.
o Examen de Altura Física (todo trabajador que labore sobre 1.8 mts.)
o Examen Psicosensotécnico (Operadores de equipos, conductores de
vehículos livianos).

• Certificación, se deberá entregar los siguientes certificados/formularios:


o Certificados de maquinarias y equipos (FOPS)
o Certificados elementos de protección personal.
o Certificados de andamios, plataformas fijas y móviles.
o Certificados líneas de vida.
o Certificado de instalación eléctrica de faena.
o Certificado de tableros eléctricos.
o Certificados de generadores eléctricos.
o Certificado de acreditación de especialidad (operador pluma, rigger, etc.).
o Resolución de Autorización de bodega de residuos peligrosos.
o Resolución de Autorización de bodega de sustancias, cuando aplique.
o Resoluciones Sanitarias de empresas transportistas de residuos peligrosos
y no peligrosos.
o Resoluciones Sanitarias de empresas destinatarias de residuos peligrosos y
no peligrosos.
o Registros de capacitación del personal en materias de prevención de riesgos
y medio ambiente.

La ITO podrá paralizar una faena o actividad que se desarrolle sin las condiciones de
Prevención de Riesgos adecuadas. Esta paralización no será motivo de aumento de plazo
del Contrato ni de indemnización alguna por parte del Mandante.
BAE 1-43

El Contratista deberá considerar en sus costos todos los elementos de protección personal
necesarios para el personal que trabaje en las faenas.

Estas disposiciones regirán tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas
de la obra, siendo la Empresa Contratista la única responsable.

Asimismo, proveerá y supervisará, también a su cargo y costo, el personal de vigilancia,


serenos y porteros, donde sea necesario o lo requiera la ITO. El sistema de vigilancia que
implante deberá ser previamente informado y aprobado por la ITO, quien podrá exigir
medidas adicionales.

30 MANEJO DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES

El Contratista no podrá generar, emitir y/o verter desechos, efluentes o materiales extraños
de cualquier naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en
lugares que no estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos,
debiendo realizar una segregación en origen de los residuos generados, medidas de
mitigación en caso de emisiones o vertimientos accidentales, también debe velar por evitar
causar una alteración de la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. Y, en
general, dar cumplimiento en todo momento a los estándares que EFE entregue así como
las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.

El Contratista deberá presentar un Plan de Manejo Ambiental y debe incluir un plan de


manejo de residuos peligrosos, en el caso que genere cantidades anuales sobre los 12 kilos
de residuos tóxicos agudos o sobre 12 toneladas anuales con cualquier otra característica
de peligrosidad, deberá además entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos a la
autoridad sanitaria, el cual será revisado y visado por el área de Medio Ambiente de EFE
para su ingreso, uso e implementación en el proyecto. En caso de tener EFE, un Plan de
Manejo de Residuos Peligrosos Específicos para la instalación en donde se ejecutarán las
obras, este Plan se debe adecuar al que EFE mantenga. Este Plan se adjuntará al Contrato
y formará parte integrante del mismo.

Para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental se debe considerar la normativa


ambiental vigente que aplique a los residuos (Peligrosos, No Peligrosos, Inertes, Líquidos
u otro de emisiones), Sustancias Peligrosas, Monitoreos Ambientales, Capacitación del
Personal involucrado (programas con metas y temas a difundir), Incidentes Ambientales,
comunicación en caso de incumplimiento y desviaciones ambientales así como las normas
internas de EFE en materia ambiental. En caso que EFE promulgue una normativa interna
durante el periodo que dure el proyecto o con este ejecutándose este PMA, deberá
actualizarse con esta nueva normativa.

En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, lubricantes, grasas o


cualquier otro tipo de riles. Para ello, deberá acondicionar y disponer dichos residuos en
estanques y tambores u otros tipos de contenedores adecuados para su transporte a
instalaciones de disposición final, los cuales deberán ser aprobados por EFE. En el caso
BAE 1-44

de tener un derrame involuntario de Sustancias Peligrosas o Residuos Peligrosos u otro


tipo de líquidos, deberá contar con un kit de emergencias para derrames. El tipo de kit
dependerá de los elementos y sustancias que utilice el proyecto para realizar la ejecución
del Contrato. En el PMA se debe indicar el tipo de sustancias peligrosas y no peligrosas a
que se utilizarán en el proyecto para que EFE pueda visualizar y/o proyectar el tipo de
residuos que se generan durante el periodo que duren las obras.

El PMA deberá describir el tipo de actividad que genera desechos, polvo u emisiones que
puedan afectar a la comunidad o que requieran ser gestionados en base a la normativa
ambiental vigente.

Todo almacenamiento de sustancias peligrosas en lugares de trabajo in situ, instalaciones


de faena o instalaciones EFE que se debe realizar producto de los trabajos a ejecutar,
deberá considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 43/2016 del
Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas y consultar al área de
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente EFE ante alguna duda en su implementación.
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para
demostrar su debido cumplimiento.

Mediciones y/o Monitoreos Ambientales

En el caso de tener que ejecutar monitoreos de parámetros que sean indicadores del estado
de los componentes ambientales agua, aire y/o suelo posiblemente impactados por el
proyecto. Se encargará a la ITO o al Contratista (según defina el Contrato) la
responsabilidad de gestionar las mediciones y de entregarlas en plazo y tiempo que EFE
indique dependiendo del tipo de proyecto u obras adjudicadas. Esto con la finalidad de
controlar el riesgo de contaminación y garantizar el cuidado y protección del medio ambiente
en la zona de influencia del proyecto, durante su ejecución, el monitoreo mensual de las
siguientes componentes ambientales en la zona de influencia del proyecto, en donde
cualquier desviación de los parámetros indicados a continuación debe ser gestionado por
el ITO (identificación, plan de acción y cierre) y ejecutado por el contratista. Además, el ITO
debe remitir el informe mensual al Administrador de Contrato EFE quien será responsable
de solicitar en plazo al ITO este documento, para su derivación al Prevencionista a cargo y
al área de Medio Ambiente de EFE.

El tipo de monitoreos a realizar dependerá de las características de los proyectos y de la


afectación del entorno que este provoque y que deberá ser diagnosticado por quien realiza
las obras. Este diagnóstico deberá entregarse a EFE para su revisión.

A la fecha los monitoreos que son más comunes en los proyectos corresponden a agua y
ruido, para los cuales se deberá cumplir con las siguientes indicaciones. No obstante en
caso de tener que realizar monitoreos de otro tipo, será el área de Medio Ambiente EFE
quien entregue las directrices para aquello.
BAE 1-45

Agua

La toma de muestra, traslado y análisis deberá ser realizado por un laboratorio acreditado
por el Instituto de Normalización (INN); adicionalmente, en el caso de que el Proyecto
cuente con una RCA favorable, el monitoreo ambiental, deberá ser efectuado por una
Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), en ambos casos, para todos los
parámetros a analizar, el muestreo deberá dar cumplimiento a la normativa vigente.

Para las mediciones la ITO debe seguir la siguiente:


Realizar mediciones en 4 estaciones, 2 en el sector de la obra, 1 control aguas arriba
(estación de control) y 1 estación aguas abajo. La ubicación de estas estaciones deben ser
propuestas por el oferente y validadas por el área de medio ambiente EFE.

En cada estación se deben tomar dos muestras de calidad de agua, una superficial y otra
sub superficial.

El consultor debe disponer de toda la logística y permisos para realizar la toma de muestras,
esto incluye el uso de embarcación.

Las muestras deben ser analizadas por un laboratorio acreditado NCh ISO 17025 para los
parámetros en evaluación. No es obligatorio que tengan acreditada la toma de muestras.
Los resultados deben ser evaluados utilizando la NCh 1333 “Requisitos de calidad del agua
para diferentes usos”, en los siguientes usos (cuando el cuerpo de agua receptor sea de
tipo fluvial o lacustre) :

D.1 Estética (letras b, c y e)


D.3 Recreación sin contacto directo (letras a, b, c y d)
E. Vida Acuática (8.1 Agua dulce, Tabla 4)
Y el D.S 90 “Establece norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a
las descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales (cuando
el cuerpo receptor sea aguas marinas)

Ruido

El monitoreo de ruido debe ser realizado de forma mensual, antes y durante la ejecución
de las obras, cumpliendo lo indicado en el DS. 38. En todo caso, si durante los monitoreos
iniciales no se evidencian receptores significativos (población, hospitales, escuelas, etc.) se
puede proponer realizar monitoreos cada 2 meses o incluso suprimirlos (lo que debe ser
aprobado por EFE).

La ITO deberá presentar a EFE, para revisión y adjudicación, la propuesta técnica y


económica para realizar el servicio de monitoreo ambiental de Aguas y Ruido (para ruido
no se necesitan monitoreos posteriores a la obra). El monitoreo se deberá efectuar antes,
durante y posterior al término de las obras. El monitoreo deberá ser realizado según el
cumplimiento de la normativa vigente. Adicionalmente, la ITO, será el responsable de
BAE 1-46

entregar a EFE un informe mensual de los resultados obtenidos en cada campaña de


monitoreo, el cual deberá contener al menos la siguiente información:

• Nombre de la persona (s) responsable (s) del muestreo.


• Coordenadas geográficas de estaciones de muestreo.
• Imagen satelital ubicando el proyecto más los puntos de medición de agua o
los puntos de receptores para el caso de ruido en una imagen legible. No se
aceptarán imágenes pixeladas.
• Resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos descritos
anteriormente en éstos términos de referencia.
• Fecha y hora de toma de muestras.
• Análisis de resultados de acuerdo a la Normativa aplicable.
• Materiales utilizados para cada componente de muestreo.
• Registro audiovisual y fotográfico.
• Interpretación de los Resultados, Evaluación de Efectos Ambientales, Planes
de Acción frente a desviaciones y Conclusiones.
• Para el caso de Ruido deberá incorporar el Instrumento de Planificación
Territorial de la Comuna en que se ejecuten los trabajos (imagen con
zonificación y extracto de clasificación para esa Zona)

Cualquier duda que se tenga en este respecto con respecto a los plazos, responsabilidades
y otros, el ITO deberá remitirse al documento Normativo EFE para Monitoreos Ambientales.

Residuos

Para el caso de los residuos durante la operación, estos deben ser gestionados por el
contratista y revisado el cumplimiento normativo por el ITO en base a lo indicado en la BAG.
Las responsabilidades en las etapas de manejo de residuos serán las que se indican a
continuación:

Generación: Lugar, proceso o espacio en donde se originan desechos o basura que se


denominan residuos. Este residuo puede ser asimilable a domiciliario, no peligroso o
peligroso

Segregación de Residuos en el origen: Lugar, proceso o espacio en donde se separan los


residuos por tipo ya sean asimilables a domiciliario, no peligroso o peligroso en
contenedores señalizados y ubicados para esto.

Es responsabilidad de cada persona segregar correctamente en su lugar de trabajo.


Es responsabilidad de los encargados de cada instalación y/o administradores de contratos
velar o implementar que exista esta separación cuando corresponda.

Almacenamiento: Lugar debidamente habilitado para Residuos Peligrosos y No Peligrosos


y autorizado por Seremi de Salud para almacenar o mantener los residuos separados por
tipo a la espera de su retiro.
BAE 1-47

Transporte: Operación donde vehículos debidamente autorizados por el municipio (para


asimilables a domésticos) o por Seremi de Salud (para peligrosos y no peligrosos) trasladan
los residuos generados en operaciones EFE o de servicios prestados a EFE. Los
escombros también deben trasladarse en vehículos autorizados.

Transferencia, Tratamiento y/o Reciclaje: El transportista puede llevar directamente a


disposición final o pasar a una etapa intermedia en donde se gestionan o se utilicen como
materia prima y lleguen los residuos a una estación de Transferencia en donde se carga a
otro vehículo para Disposición Final, o en un lugar de tratamiento y/o reciclaje para uso
como materia prima.

Disposición Final: Lugar autorizado por Seremi de Salud para el destino final de un residuo.
También un destino final puede ser un lugar de tratamiento y reciclaje Autorizado por Seremi
de Salud para ello.

Es responsabilidad de quien gestione el retiro asegurar la trazabilidad de cada una de estas


operaciones.

31 MULTAS

EFE podrá disponer la aplicación de multas, en caso que se determine la existencia de


incumplimientos por parte del Proponente Adjudicado, de conformidad con lo señalado en
las Bases Administrativas Generales.

Las multas que podrá aplicar y las causas específicas que darán lugar a las mismas, se
detallan a continuación:

a) Daños o perjuicios que se produzcan a la propiedad de EFE o a terceros, con


ocasión de los trabajos ejecutados por el Contratista será multado con UF10 (diez)
Unidades de Fomento, por cada vez que ocurra. Esta multa no libera al contratista
de su responsabilidad en la reparación de los daños causados a su entero costo.
b) Atraso en la Entrega de informes y documentación técnica: UF10 (diez) Unidades
de Fomento por cada Día de atraso.
c) Personal de Terreno no autorizado por EFE, por cada día trabajado sin autorización
y por cada trabajador, será multado con UF5 (cinco) Unidades de Fomento.
Además, el trabajador no autorizado será retirado de las dependencias de EFE
inmediatamente. Si resultado de lo anterior, es necesario completar la dotación
requerida para la ejecución de las obras, estos trabajadores deberán estar
acreditados con anticipación ante EFE y serán de cargo del Contratista.
d) La ausencia no justificada de cualquier profesional perteneciente al personal clave
del equipo del Contratista, facultará a EFE para aplicar una multa de UF5 (cinco)
Unidades de Fomento por cada día de este incumplimiento.
e) La ausencia no justificada de Supervisores y/o Capataces, considerados en el
Programa Mensual de Ocupación de Mano de Obra, entregado por el Contratista en
BAE 1-48

su oferta, facultará a EFE para aplicar una multa de UF2 (dos) Unidades de
Fomento por cada día de este incumplimiento.
f) Por cada inasistencia de la Dirección Superior de la obra, representada por su
Gerente General o su Gerente Técnico, a las visitas a terreno o reunión que cite
EFE, según lo establecido en el Numeral 8 de las Bases Técnicas, el Mandante
aplicará una multa de UF10 (diez) Unidades de Fomento, la que se descontará del
estado de pago siguiente más próximo a la fecha de aplicación de la sanción.
g) En el evento que el Contratista informe como ejecutado un trabajo que no ha sido
realizado, será multado con UF10 (diez) Unidades de Fomento, por cada evento.
h) El incumplimiento por parte del Contratista, de alguno de sus trabajadores, de sus
contratistas o de algunos de los trabajadores de éste, de tanto las Normas de
Seguridad y Medio Ambiente de EFE como la normativa legal vigente que aplique al
proyecto, así como la falta o no uso de los elementos de seguridad, será multado
con UF10 (diez) Unidades de Fomento, por cada día (o fracción de este) de
incumplimiento y/o por cada evento, según proceda.
i) En caso de incumplimiento del Contratista de instrucciones, órdenes o directrices,
de EFE, del Administrador de Contrato o de la ITO, respecto a los alcances del
Contrato o sus disposiciones técnicas y administrativas y de atraso en relación a los
Plazos establecidos por EFE para la ejecución de dichas órdenes o instrucciones,
EFE tendrá derecho a aplicarle una multa diaria de UF10 (diez) Unidades de
Fomento, por cada incumplimiento a partir del primer Día de incumplimiento y hasta
que éste haya sido corregido a satisfacción de EFE. En particular, cualquier
incumplimiento en la reparación de cada observación levantada durante el periodo
de Recepción Provisional, será sancionado con una multa diaria de UF10 (diez)
Unidades de Fomento, por cada incumplimiento a partir del primer Día de
incumplimiento y hasta que éste haya sido corregido a satisfacción de EFE.
j) El incumplimiento por parte del Contratista, de alguno de sus trabajadores, de sus
contratistas o de algunos de los trabajadores de éste, de la Normativa Técnica de
EFE, será multado con UF10 (diez) Unidades de Fomento, por cada día (o fracción
de este) de incumplimiento y/o por cada evento, según proceda.
k) El incumplimiento de obligaciones, tanto por parte del Contratista, o sus sub
contratistas, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato, en las Bases Administrativas
y Técnicas, demás documentos de la presente Licitación, y que no estén
especificados en este listado, será multado con UF10 (diez) Unidades de Fomento,
por cada vez que ocurra.
l) El atraso por parte del Contratista, en las fechas comprometidas para entregar un
Hito y este no sea realizado totalmente, será multado diariariamente con un cero
coma veinticinco por ciento (0,25%), sobre el monto del Contrato original y sus
modificaciones (aumentos, disminuciones y obras extraordinarias) vigentes al
momento en que se aplique la multa, con un valor tope equivalente al 15% del valor
del Contrato. Sin embargo, el cumplimiento en la entrega provisoria de las Obras en
el plazo vigente del Contrato, a conformidad del Mandante, dará derecho al
Contratista de resarcirse de las multas incurridas durante el desarrollo del Contrato
por incumplimiento de Hitos. Sin perjuicio de lo anterior, el reembolso aludido en el
párrafo precedente, sólo tendrá lugar en la medida que el Contratista se encuentre,
BAE 1-49

a la fecha en que el Mandante deba solucionar tal obligación, en pleno y cabal


cumplimiento de todas sus demás obligaciones emanadas del presente Contrato.
m) El atraso por parte del Contratista, en las fechas comprometidas para entregar la
obra totalmente terminada, será multado diariamente con 0,30% (cero coma treinta
por ciento) del valor del Contrato original y sus modificaciones (aumentos,
disminuciones y obras extraordinarias) vigentes al momento en que se aplique la
multa.
n) Si el Contratista efectuare modificaciones no autorizadas por EFE, conforme a lo
contratado originalmente, será multado con UF10 (diez) Unidades de Fomento,
por cada vez que ocurra.
o) En el evento que el Contratista no realice las gestiones para efectos de obtener la
calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia en el contexto de la
negociación colectiva reglada, ni la conformación de equipos de emergencia en
conformidad a la legislación vigente, o no informe oportunamente de dichas
actuaciones a EFE, será multado con UF100 (cien) Unidades de Fomento.
p) Por incumplimiento de la obligación de denuncia de accidentes, ocurridos durante la
vigencia del Contrato, será multado con UF100 (cien) Unidades de Fomento, cada
vez que ocurra.
q) En caso de comprobarse falta de veracidad o autenticidad de los antecedentes
entregados a EFE por el Contratista en su oferta o durante la vigencia del Contrato,
será multado con UF200 (doscientas) Unidades de Fomento, por cada vez que
ocurra.
r) Por cada día de incumplimiento de lo establecido en el Numeral 29 de las BAG, se
aplicará una multa de UF10 (diez) Unidades de Fomento.
s) Por cada incumplimiento de lo establecido en el Numeral 54 de las Bases
Administrativas Generales, EFE aplicará una multa de UF200 (doscientas)
Unidades de Fomento.
t) Por cada incumplimiento de lo establecido en el Numeral 45 de las Bases
Administrativas Generales, EFE aplicará una multa de UF50 (cincuenta) Unidades
de Fomento, por trabajador.
u) Por cada incumplimiento de lo establecido en el Numeral 18.3 “Programa General
de Obras” de las presentes Bases, EFE aplicará una multa de UF50 (cincuenta)
Unidades de Fomento, por cada vez que no se entreguen los antecedentes
mencionados en el numeral.
v) Por cada día de incumplimiento en las medidas de seguridad establecidas en el
Numeral 29 “Medidas de Seguridad y Medio Ambiente” de las presentes Bases
Administrativas Especiales, Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos vigente,
así como el incumplimiento de aquellas instrucciones que emanen del Mandante, o
de su representante en terreno, en pos de mejorar las medidas de seguridad
implementadas por el Contratista en beneficio de sus trabajadores, de las obras y
de terceros, así como lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del Contrato y
en la Normativa Ambiental Vigente, EFE aplicará una multa de UF10 (diez)
Unidades de Fomento.
w) En caso de que el Contratista incurra en eventos de su responsabilidad, que
interrumpan la operación ferroviaria o instalaciones existentes en faja vía, EFE
BAE 1-50

aplicará una multa de UF50 (cincuenta) Unidades de Fomento por cada evento
ocurrido. No obstante, EFE podrá aplicar una multa adicional de UF150 (ciento
cincuenta) Unidades de Fomento por cada día en que el sistema o instalación
afectada esté inhabilitado.
x) En caso de no informar al Administrador de Contrato de EFE, tan pronto tenga
noticia de la ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia relevante, que afecte o
pueda afectar el normal desarrollo de las obras o sus estándares técnicos, será
multado con UF100 (cien) Unidades de Fomento por cada evento.
y) Por cada incumplimiento de los procedimientos señalados en el Plan de
Aseguramiento de Calidad, EFE aplicará una multa de UF50 (cincuenta) Unidades
de Fomento por cada evento ocurrido.
z) La no implementación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental, serán
sancionadas con una multa de UF 50 (cincuenta) Unidades de Fomento por cada
evento.
aa) El cambio de cualquiera de los siguientes profesionales: Administrador de Obra, Jefe
de Oficina Técnica, Jefe de Terreno, respecto de lo consignado en la propuesta,
facultará a EFE para aplicar una multa de 300 (trescientas) Unidades de Fomento
por cada evento.

Los valores de las multas indicadas anteriormente son aplicables siempre que el retardo no
sea imputable a EFE o sus filiales.

Dado el interés de EFE en que el Contratista cumpla con el Término de la Obra en las
fechas previstas en el Programa Construcción de Obra vigente, las multas establecida en
virtud de la letra m), que se hubieren cobrado podrán ser devueltas si, a juicio de EFE, el
atraso del Contratista en el cumplimiento de un Hito, no tuviera consecuencias en otros
contratos, y se cumpliere con el plazo final señalado.

32. SEGUROS

El Contratista, con el objeto de cubrir los riesgos que afectan al Contrato y de asegurar la
correspondiente indemnización a los afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si
las hubiere, deberá contratar y mantener vigente durante todo el desarrollo del Contrato,
esto es, desde el inicio y hasta la Recepción Provisoria Sin Observaciones de las obras,
con un mínimo de vigencia que supere el plazo del Contrato en 60 (sesenta) días corridos,
un Seguro de Responsabilidad Civil, un Seguro de Construcción y un Seguro de Accidentes
o Lesiones a Trabajadores, de acuerdo a lo siguiente:

a) Seguro de Responsabilidad Civil, Que ampare la responsabilidad civil del Contratista


y de EFE por daños a la propiedad de terceros y de EFE, incluyendo vehículos, y las
lesiones que se puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del
Contratista y de EFE, con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares, [con
cobertura para trabajos subterráneos y en altura], con cobertura por responsabilidad
patronal y responsabilidad civil cruzada, cobrable y pagadera en Santiago de Chile.
BAE 1-51

El detalle de la póliza exigida es:

i. Asegurado, debe ser el Contratista, EFE y subcontratistas.


ii RC de empresa, incluyendo incendio y explosión
iii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros,
incluyendo responsabilidad civil por la carga transportada
iv. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos además,
aquellos trabajadores a honorarios, alumnos en práctica, incluso si no cuentan con seguro
de accidentes del trabajo. Esta cláusula adicional debe cubrir también la Responsabilidad
Civil Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o in itinere.
v. RC cruzada, ampliada a cubrir daños materiales
vi. RC vehicular y equipo móvil, incluyendo propios, arrendados y o de terceros
vii. Daño emergente, daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material
y/o corporal.
viii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de los
servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los
contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida que el
asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la compañía
de seguros.
ix. RC de Construcción incluyendo la RC por hundimiento de terreno, daños a terrenos,
inmuebles y RC por daños a cables, canalizaciones, fuentes, pozos de agua subterráneos,
incluyendo las causadas por vibraciones, retirada o debilitamiento de sostenes o apoyos
así como los daños corporales, materiales e inmateriales resultantes de tales hechos.
x. Responsabilidad Civil por filtración y contaminación

Monto asegurado:

Agregado Anual UF 25.000

Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal:

Por Evento UF 10.000

Por Trabajador UF 3.000

b) Seguro de Todo Riesgo de Construcción, el cual deberá contemplar las coberturas


mínimas que se detallan más adelante, cuyo objeto sea indemnizar los daños o pérdidas
que producto de un accidente fortuito sufran las obras que se están construyendo. El monto
de este seguro deberá corresponder al valor total del Contrato vigente.
BAE 1-52

El detalle de la póliza exigida es:

Beneficiario

Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

Contratante o tomador del seguro

Empresa contratista. A definir.

Materia Asegurada

Cuyo objeto sea indemnizar las pérdidas que producto de un daño imprevisible o accidental
sufran las obras que se están construyendo, correspondiente a la ejecución de las obras
del Contrato denominado “(indicar nombre del Contrato)”.

Vigencia del seguro

Durante todo el desarrollo del Contrato, esto es, desde el inicio y hasta la Recepción
Provisional sin observaciones de las obras, con un mínimo de vigencia que supere el plazo
del Contrato en 60 (sesenta) días corridos

Cobertura

La póliza debe estar estructurada de tal forma que otorgue cobertura a sus labores propias
de construcción y/o reparación:

• Daños causados directamente por terremoto, temblor, tsunami o maremoto.


• Daños causados por erupción volcánica, ciclón, avenida, lluvias e inundación.
• Daños causados por Incendio y/o explosión.
• Daños causados por hundimiento de terreno, deslizamiento de tierra y caída de
rocas.
• Remoción de escombros, producto de un siniestro.
• Daños por riesgos de la naturaleza
• Cláusula de 72 horas (para todo riesgo que se repita con la misma causa, será
considerado como un solo evento que se originen dentro de las 72 horas a partir
de ocurrir el primer siniestro).
• Daños por huelga, motín, conmoción civil, actos maliciosos y sabotaje.
• Honorarios de profesionales, producto de un siniestro.
• Reparaciones provisorias necesarias indispensables para la continuidad de las
operaciones.
• Daños a cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones que sean de
propiedad de EFE o sus empresas relacionadas y que se encentren en la zona de
obra.
BAE 1-53

• Período de amplio mantenimiento por un plazo igual al de ejecución de obra,


pudiendo llegar a 12 meses.

Se debe especificar como condición particular que la póliza otorgará cobertura completa al
100% de las obras hasta la Recepción Provisoria sin observaciones de parte de EFE, a
excepción de las partes que EFE tome para sí y las ponga en operación comercial, dejando
de ser responsabilidad del Contratista.

Deducibles

Los deducibles a estipular dependerán de la retención del riesgo que asuma el contratista
por ser el responsable de la ejecución de las obras.

Las pólizas de seguro deberán cumplir, además, con los requisitos de cobertura y
exigencias indicadas en las Bases Administrativas Generales.

c) Seguro de Accidentes o Lesiones a Trabajadores. El Contratista deberá contratar y


mantener vigente durante todo el período de ejecución de las obras un Seguro que cubra
como mínimo un monto de UF 1.000 (mil Unidades de Fomento) por trabajador, por
cualquier lesión o daño accidental que puedan sufrir los trabajadores y otras personas
empleadas por el Contratista y los Subcontratistas, y que se produzca durante todo el
desarrollo del Contrato, esto es, desde el inicio y hasta la Recepción Provisoria sin
observaciones de las obras, con un mínimo de vigencia que supere el plazo del Contrato
en 60 (sesenta) días corridos. Deberá cubrir las indemnizaciones por muerte, incapacidad
total o parcial permanente y los gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios.

El Contratista deberá tomar dicha Póliza en una Compañía Aseguradora debidamente


autorizada, a partir de la fecha de inicio de las respectivas actividades, sujeta a la Cláusula
de Inclusiones y Exclusiones Automáticas de Personal, con capitales asegurados
adecuados a las compensaciones determinadas por ley o según el caso, a montos
suficientes que cubran las posibles indemnizaciones por accidente. En todo caso, dichos
capitales asegurados deberán mantenerse vigentes durante toda la vigencia del Contrato,
no pudiendo el Contratista reducirla, restringirla, o variar la extensión de la misma, ni alterar
el Contrato de seguro de ninguna forma sin consentimiento del Mandante.

33. NO APLICAN /SE MODIFICAN (NO APLICA)

En esta Licitación no son aplicables los artículos ________ de las Bases Administrativas
Generales; y se modifican las siguientes cláusulas del texto del Contrato:
BAE 1-54

ANEXO N°1 CRONOGRAMA

ANEXO N°2 INSTRUCTIVO PORTAL DE COMPRAS

ANEXO N°3 NORMAS DE SEGURIDAD DE EFE

ANEXO N°4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MATERIALES

ANEXO N°5 PLANOS AS BUILT

ANEXO N°6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ANEXO N°7 ESTRUCTURA WBS

ANEXO N°8 HITOS

ANEXO N°9 REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN

También podría gustarte