U3-Bases de Licitacion 18578012-501-13
U3-Bases de Licitacion 18578012-501-13
U3-Bases de Licitacion 18578012-501-13
18578012-501-13
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
PETROQUIMICA
NÚM. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
BASES DE LICITACIÓN
SECCIONES
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
SECCIÓN I
INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.
3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.
4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.
5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.
6 VISITAS AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
7 JUNTAS DE ACLARACIONES.
8 MODIFICACIONES A BASES DE LICITACION.
9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.
10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.
11 COSTOS DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.
12 PRECALIFICACION.
13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.
16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.
17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.
18 FIRMA DEL CONTRATO.
19 ANTICIPO. (NO APLICA)
20 REMUNERACIONES Y CONDICIONES DE PAGO.
21 AJUSTE DE REMUNERACIONES
22 GARANTÍAS Y SEGUROS.
23 SUBCONTRATACIÓN. (NO APLICA)
24 COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO.
25 CONTRATACION DE EXTRANJEROS
26 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.
27 INCONFORMIDADES.
28 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (NO APLICA)
29 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA
MEXICANA (S.T.P.R.M.)
30 BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA (BEO)
31 INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL
32 TESTIGO SOCIAL
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
35 REGISTRO DE CONTRATISTAS
36 NEGOCIACIÓN DE PRECIOS (NO APLICA)
37 DEVOLUCIÓN DE PROPOSICIONES DESECHADAS.
38 PERIODO DE ACLARACIÓN O SUBSANACIÓN DE OMISIONES
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 25, 27, 28 y 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional,
articulo 54 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y demás disposiciones legales y administrativas vigentes
en la materia, Pemex Petroquímica en adelante “LA CONVOCANTE” a través de la Superintendencia de
Recursos Materiales, emite las presentes Bases de la Licitación Pública Nacional Núm. 18578012-501-
13 (En adelante la “Licitación”), misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la
contratación de la obra pública sobre la base de precios unitarios, referente a: PROTECCIÓN
ANTICORROSIVA, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO PARA ALTAS Y BAJAS
TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS
ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S: “A”, “B” Y “C”. DE LA PLANTA DE ETILENO DEL
COMPLEJO PETROQUIMICO CANGREJERA.
Toda la información contenida en las Bases de Licitación y sus anexos, incluyendo los planos y
especificaciones, así como la información que se derive de la o las juntas de aclaraciones, no podrá ser
reproducida, alterada y/o modificada, sin autorización expresa y por escrito de Pemex Petroquímica por
lo tanto, ésta se entiende como propiedad exclusiva de Pemex Petroquímica, por lo que una vez
difundidas públicamente, ninguna persona física o moral podrá adjudicarse su contenido como de
invención propia, así como tampoco los bienes resultantes, por lo que no podrán patentarse ni
registrarse como modelos de utilidad ni de ninguna forma ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial ni ante cualquier otra institución u organismo internacional que tenga por objeto proteger la
propiedad industrial.
Los trabajos se desarrollarán en: El Complejo Petroquímico Cangrejera, ubicado en la zona sur del
Estado de Veracruz, en la ciudad de Coatzacoalcos Ver.
Domicilio de “LA CONVOCANTE”: Carretera Coatzacoalcos Villahermosa, km. 10, C.P. 96400,
Tel/Fax: (01-921) 211-30-20.
“LA CONVOCANTE” y el licitante ganador celebrarán un contrato de obra pública a precios unitarios de
acuerdo al Proyecto de contrato contenido en estas Bases de licitación (en adelante el “contrato”).
Origen de los fondos.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio(s) DCF-SPP-28-
2013 de fecha(s) 15 de Enero de 2013 autorizó a “LA CONVOCANTE” a comprometer recursos para
llevar a cabo esta “Licitación”.
Áreas responsables de “LA CONVOCANTE”.- Para la presente licitación: a) El Área Administradora
del Proyecto, que tiene a su cargo la administración, eficiencia y operatividad que permita alcanzar los
objetivos y metas de un Proyecto Sustantivo, que requiere de la contratación de bienes, servicios u obras
para ejecutarlo. Esta tomará las decisiones fundamentales del Proyecto Sustantivo y de la contratación,
será: GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PEMEX PETROQUIMICA b) El Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato. La cual será responsable de administrar
y supervisar la ejecución de los contratos será: SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMACION Y
EJECUCION DE MANTENIMIENTO DEL C.P. CANGREJERA, y c) El Área Responsable del
Procedimiento la cual es responsable de llevar a cabo el procedimiento de contratación será: la
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES.
En esta licitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de la fracción V
del artículo 53 y 59 de la LPM y el artículo 12 de las DACS.
Contenido Nacional.- El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los
licitantes en equipo y materiales de instalación permanente distintos a los de construcción, que serán
utilizados en la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación será de por lo menos 0.00%. En ningún
caso el licitante ganador podrá disminuir el porcentaje de contenido nacional indicado en su proposición.
Se deberá considerar lo dispuesto en el Anexo GIN.- Cálculo y declaración del Grado de Integración
Nacional.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.
EVENTO FECHA / HORA LUGAR
Publicación de la Convocatoria 19 de Febrero de 2013 DOF y www.ptq.pemex.com
Publicación de las Bases de 19 de febrero de 2013 Oficinas de Superintendencia de
licitación Recursos Materiales y
www.ptq.pemex.com
Visita al Sitio 25 de febrero de 2013 Sala de Juntas de la Jefatura de
10:00 hrs Obra Pública ubicada en el interior
del Complejo Petroquímico
Cangrejera
Límite de venta de Bases 01 de marzo de 2013 En la cuenta indicada en la
convocatoria
Junta de aclaraciones 26 de febrero de 2013 10:00 Sala de Juntas de la Jefatura de
(precalificación) HRS. Obra Pública ubicada en el interior
del Complejo Petroquímico
Cangrejera
Entrega de documentos para Sala de Juntas de la Jefatura de
etapa de Precalificación 04 de Marzo de 2013 Obra Pública ubicada en el interior
10:00 HRS del Complejo Petroquímico
Cangrejera
Periodo de aclaración y A partir del acto de entrega de
subsanación de la etapa de documentos de precalificación
precalificación. EN SU CASO y hasta un día hábil previo al
acto en el cual se dará a
conocer el resultado de la
precalificación
Resultado de Precalificación Sala de Juntas de la Jefatura de
11 DE Marzo de 2013 Obra Pública ubicada en el interior
11:00 HRS del Complejo Petroquímico
Cangrejera
Junta de aclaraciones (bases de Sala de Juntas de la Jefatura de
licitación) 13 de Marzo de 2013 Obra Pública ubicada en el interior
10:00 HRS del Complejo Petroquímico
Cangrejera
Presentación y Apertura 02 de Abril de 2013 Sala de Juntas de la Jefatura de
Proposiciones 10:00 HRS Obra Pública ubicada en el interior
del Complejo Petroquímico
Cangrejera
Periodo de aclaración y A partir del acto de
subsanación de la apertura de presentación y apertura de
propuestas propuestas y hasta un día
hábil previo al acto en el cual
se dará a conocer el fallo de
la licitación
Fallo 24 de Abril de 2013 Sala de Juntas de la Jefatura de
14:00 HRS Obra Pública ubicada en el interior
del Complejo Petroquímico
Cangrejera.
Firma del Contrato 08 de Mayo de 2013 Oficinas de la Jefatura de Obra
14:00 HRS Pública ubicada en el interior del
Complejo Petroquímico Cangrejera
Nota: Este programa de eventos es susceptible de modificarse de acuerdo al número de juntas de aclaraciones necesarias .
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
Para adquirir las bases de licitación los interesados deberán realizar el pago a nombre de Pemex
Petroquímica en el Banco: BBVA Bancomer, Cuenta: 0162378531, y para pagos electrónicos en la
Cuenta Clabe: 012790001623785313, las bases de licitación y sus anexos podrán obtenerlos en la
página de internet de Pemex Petroquímica en la siguiente dirección electrónica: www.ptq.pemex.com. El
costo de la bases de licitación es de $ 1´200.00 ( Mil doscientos pesos ), M.N. incluido el I.V.A.
Pemex Petroquímica, no se responsabiliza de la devolución del importe de los pagos que se realicen
con posterioridad a la fecha límite: 01 de Marzo de 2013.
Para el caso de pago a través del sistema en banco, Pemex Petroquímica se reserva el derecho de
verificar que el pago que se haya realizado por el licitante cumpla con lo establecido en estas bases,
caso contrario, será motivo para desechar la propuesta. La fecha de pago que conste en dicho
comprobante, deberá ser como máximo la fecha límite de pago de bases, que se indica en el párrafo
inmediato anterior.
Los Licitantes que deseen solicitar facturas por concepto de pago de bases de licitación “Comprobantes
Fiscales Digitales” (CFDI), deberán llenar el formato debidamente requisitado de solicitud de emisión de
comprobantes fiscales por concepto de compra de bases de licitación, que se incluye como Formato DI-
12 de las bases de licitación (SOLICITUD DE EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES POR
CONCEPTO DE COMPRA DE BASES DE LICITACIONES e instructivo de llenado) debiendo
proporcionar los datos en este formato.
Deberán enviar el formato y documentos requeridos el mismo día que se realice el pago, debiendo ser en
día hábil en horario de 8:30 a 13:00 horas, (no se aceptan solicitudes con fechas de días anteriores o
posteriores).
Las personas físicas o morales que requieran comprobante fiscal deberán estar registradas en el
catálogo de clientes de Pemex Petroquímica, en caso contrario deberán solicitar su alta con 24 horas de
anticipación al pago de las bases de licitación.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
Cada interesado que haya adquirido las Bases de licitación y que desee participar en el procedimiento
de licitación, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en las Bases de licitación.
Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que
puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra de acuerdo a las condiciones
particulares del lugar donde se ejecutarán las obras y el tipo de obra tomando como parámetro el
promedio de los últimos cinco años anteriores de los registros meteorológicos del lugar y el periodo
donde se realizaran los trabajos, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni
prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso
en la ejecución de las obras. Una prórroga podría reconocerse, cuando se constituya un caso fortuito o
fuerza mayor, en términos del contrato. Deberá hacer además sus propias consideraciones de todo
cuanto requiera para efectuar las obras.
El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace
referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de
ejecutar y concluir las obras a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, de acuerdo con los alcances,
especificaciones y normas generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidos
en su proposición.
El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad,
uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o
municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale “LA CONVOCANTE” en estas bases de
licitación. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista.
4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.
Con fundamento en lo que establece los artículos 58 del RLPM y 14 de las DACS, deberá presentar su
proposición por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme a lo dispuesto
en los artículos 27, segundo y tercero transitorios de las DACS.
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin
necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir
en cualquier forma en los mismos.
Las propuestas y todas las comunicaciones deberán presentarse en idioma Español, excepto que se
trate de catálogos, folletos e información técnica, mismos que podrán ser presentados con una
traducción simple al español.
Los licitantes interesados en asistir a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberán reunirse con
ING. JULIO CESAR LAGUNAS LÓPEZ, representante de “LA CONVOCANTE”, en el lugar indicado en
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
el programa de eventos del procedimiento de licitación. Así mismo, las personas que visiten el sitio
deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y deberán utilizar
invariablemente overol o camisa de manga larga y pantalón, ambos de algodón en color naranja, casco
protector con barbiquejo, zapatos tipo industrial, gafas de seguridad y protectores auditivos.
La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el que
manifiesten que conocen el sitio de realización de las obras y sus condiciones ambientales, por lo que no
podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.
Copia de esta acta se pondrá a disposición de los licitantes, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE”
como en el portal de internet de Pemex en la dirección electrónica www.ptq.pemex.com, siendo
responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las
Bases de licitación.
Los interesados deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean
erogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.
7 JUNTAS DE ACLARACIONES
JUNTA DE ACLARACIONES (ETAPA DE PRECALIFICACIÓN)
Los Licitantes que acrediten el pago del costo de las bases de licitación mediante la presentación de la
copia del recibo correspondiente, podrán presentar preguntas relativas donde ÚNICA Y
EXCLUSIVAMENTE se admitirán y recibirán preguntas de los documentos que involucran la etapa de
precalificación, utilizando el formato contenido en el Anexo 1 de la sección I de estas bases de licitación.
Deberán presentarlas por escrito y además de preferencia, para facilitar el proceso de revisión y
respuesta de dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos
MS Word para Windows, versión 2007 o anterior, con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE”
o bien en el acto de la junta de aclaraciones, en el entendido de que en caso de que el licitante formule
preguntas diferentes a los documentos de la etapa de precalificación estas no serán tomadas en cuenta
y se tendrán como no recibidas. En caso que los cuestionamientos no sean solventados en la primera
junta de aclaraciones, se señalarán fechas en que se realizarán la(s) junta(s) de aclaraciones relativas a
la etapa de la precalificación distintas a las señaladas en el programa de eventos
Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes deberán plantearse de
manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en las base de licitación.
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la
pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la
forma señalada podrán ser desechadas por la convocante.
Se podrán celebrar las juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, debiendo establecer en el
acta de cada junta el lugar, fecha y hora de la celebración de ulteriores juntas.
“LA CONVOCANTE” no recibirá preguntas adicionales con posterioridad a la última o única junta de
aclaraciones.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
No serán aceptadas preguntas telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo
electrónico.
La primera o, en su caso, única junta de aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados
en el programa de eventos del procedimiento de licitación. La asistencia de los licitantes a la junta de
aclaraciones será optativa. Personal de “LA CONVOCANTE” preparará el acta de la junta de
aclaraciones, la que deberá ser firmada por los representantes de “LA CONVOCANTE” y por cada uno
de los licitantes que estén presentes durante la celebración de la misma. “LA CONVOCANTE”, en sus
oficinas y a través del portal de la dirección electrónica www.ptq.pemex.com, pondrá a disposición de los
licitantes copia del acta de la junta de aclaraciones, siendo responsabilidad de los licitantes conocer su
contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las bases de licitación.
Con fundamento en el artículo 26 de las DACS, “LA CONVOCANTE” podrá modificar los requisitos,
documentación requerida, plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria y/o las bases de
licitación, por cualquier razón, sea a iniciativa propia o en respuesta a alguna aclaración efectuada por
cualquiera de los licitantes, en los términos señalados en el numeral 7 de la Sección I de las presentes
Bases de licitación. En caso de existir modificaciones antes señaladas, “LA CONVOCANTE” entregará a
los licitantes la versión final de las Bases de licitación, que contengan todas las modificaciones derivadas
de la(s) junta(s) de aclaraciones, para lo cual en la última junta de aclaraciones se señalara la fecha en
que estarán disponibles la versión final de las Bases en el portal de internet de Pemex Petroquímica, en
la siguiente dirección electrónica www.ptq.pemex.com.
Los licitantes deberán considerar para la elaboración de su propuesta todas las modificaciones a la
Convocatoria o las Bases de licitación.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
9.2.6 Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma solidaria
para comprometerse por la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato que se
firme.
9.2.7 Los mecanismos que regulen el control del consorcio;
9.2.8 Mecanismos de resolución de controversias entre los participantes del consorcio, y
9.2.9 Acuerdos de indemnización entre los integrantes del consorcio.
El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de
las personas integrantes del consorcio que presenta la proposición conjunta. La copia del
convenio citado anteriormente a que hace referencia el artículo 24 de las DACS, deberá
entregarse dentro del sobre que contenga la parte técnica (Formato DT-9)
9.4 Para cumplir con: a) El capital contable mínimo requerido, b) El capital neto de trabajo, c) la
experiencia requerida, y d) La capacidad técnica; se podrán sumar los correspondientes a cada
una de las personas integrantes del consorcio que presenta la proposición conjunta.
9.5 Las entidades que controlen o se relacionen corporativamente, directa o indirectamente con los
integrantes de la propuesta conjunta, se obligan en forma solidaria con éstos cuando su
capacidad financiera no sea suficiente para garantizar el cumplimiento del contrato;(NO APLICA)
9.6 Las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán
presentar en forma individual lo solicitado en los Documentos DA-2, DA-3, DA-5, DA-7 y DA-9
firmados por el representante legal de cada una de las personas que decidan agruparse, así
mismo los documentos DA-1, DA-4, DA-6, DA-8 y DA-10, de la Parte I de la Sección III de estas
Bases de licitación deberán presentar estos formatos en forma conjunta y deberán estar firmados
por el representante común.
9.7 Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de las DACS, cuando la propuesta ganadora de la
licitación haya sido presentada en forma conjunta (consorcio), el contrato deberá ser firmado por
el representante legal de cada una de ellas, en forma solidaria;
9.8 El o los instrumentos legales suscritos entre las personas que presentaron la propuesta conjunta
para establecer las actividades a que se obliga cada una de ellas; el acuerdo que designa a
aquélla que actuará como líder en la ejecución del contrato; los mecanismos que regulen el
control del Consorcio y la resolución de controversias entre los participantes; así como los
acuerdos de indemnización entre los mismos formarán parte integrante del contrato, y
9.9 Se podrá sustituir alguno o algunos de los integrantes del consorcio si éste solicita la sustitución
de algún miembro, en este caso “LA CONVOCANTE” procederá en los términos del artículo 54
de las DACS, esto es, el consorcio deberá acreditar fehacientemente que se preservan las
capacidades técnicas, financieras y demás requeridas para el adecuado cumplimiento de las
actividades del contrato que se había obligado el miembro del consorcio que se sustituirá. De no
autorizarse la sustitución por “LA CONVOCANTE” se considerará que el contrato no se ha
firmado por causa imputable al licitante ganador.
En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un consorcio,
no podrá presentar proposición como parte integrante de otro consorcio. La presentación de
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
proposiciones en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que
intervenga la misma persona.
Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren
vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las
propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.
La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta
conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones
legales aplicables.
Si el licitante ganador fuera un consorcio, los miembros que lo formen podrán o no constituir una
sociedad de propósito específico a fin de que sea ésta la que celebre el contrato. La nueva sociedad
deberá constituirse de conformidad con lo siguiente: (i) cada uno de los miembros del consorcio deberá
responder solidariamente por las obligaciones asumidas por la sociedad en relación con el contrato, y (ii)
los miembros del consorcio serán los únicos integrantes de la nueva sociedad durante todo el tiempo de
vigencia del contrato y sus modificaciones, con las salvedades previstas en el artículo 54 de las DACS.
En el caso de que el licitante ganador fuese un consorcio y desee constituir una sociedad de propósito
específico, ésta deberá ser constituida previamente a la firma del contrato, debiendo presentar a “LA
CONVOCANTE”, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, copia certificada del
primer testimonio de la escritura pública que contenga la constitución de la nueva sociedad, en la que
consten los datos de inscripción de dicho testimonio en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio correspondiente, o constancia de que éste registro se encuentre en trámite.
Independientemente del número de integrantes del consorcio que, en su caso, resulte ganador de la
licitación, “LA CONVOCANTE”, entregará un solo ejemplar del contrato con firmas autógrafas, a la
persona física o moral que haya sido designada como representante común en el convenio a que se
refiere el artículo 24 de las DACS.
10.3 Contenido de la Propuesta (Parte Técnica y Económica) (Parte III de la sección III), la cual
deberá de presentarse dentro de un sobre cerrado.
12 PRECALIFICACION.
De conformidad con lo establecido en el artículo 55, fracción II, inciso e) de la LPM, 57 fracciones I y IV
del RLPM y 19 inciso n) y 20 de las “Disposiciones administrativas de contratación en materia de
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” y con la finalidad de facilitar el procedimiento de
contratación, “LA CONVOCANTE” efectuará una precalificación respecto a la experiencia, capacidad
técnica y financiera de los licitantes, relacionadas con el objeto de la licitación.
Solo serán precalificadas las personas que hayan adquirido las Bases de licitación y lo hayan acreditado
ante “LA CONVOCANTE” mediante la presentación del recibo de pago correspondiente.
Los licitantes deberán presentarse en el domicilio de “LA CONVOCANTE” en las fechas y horas
señaladas en el programa de eventos del procedimiento de licitación, que se indica en la presente
Sección I de las Bases de licitación.
En ningún caso, se recibirán documentos de los licitantes, después de la hora y fecha señalada.
No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a su documentación, ni modificar o
retirar su documentación, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los licitantes y
observadores deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de
comunicación o captura de imágenes, video y sonido.
Cada documentación deberá presentarse en sobre completamente cerrado (en caso necesario y para
facilidad de manejo la documentación podrán presentarse en cajas completamente cerradas). Se
recomienda identificar el sobre de la documentación, como se muestra a continuación:
DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en cuando menos una obra
en los últimos cinco años cuyas características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que
se concursa, realizando actividades similares con igual o mayor responsabilidad, al menos, para los
siguientes cargos:
El Superintendente de Construcción deberá comprobar su experiencia mediante actas de recepción
física de los trabajos, finiquitos, notas de bitácora firmadas por el profesional técnico, en cuando menos
una obra en los últimos cinco años de características, magnitud y complejidad similares a la que se
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
concursa, así como la profesión y grado académico, titulado, por lo que debe anexar copia de la Cédula
Profesional.
El Supervisor de Seguridad, deberá tener experiencia en materia de Seguridad Industrial debiendo
proporcionar obligatoriamente el currículum vitae, indicando en el mismo datos como escolaridad,
diplomas, certificados, oficios de nombramiento, etc., y adjuntando los documentos que acrediten su
experiencia laboral en cuando menos una obra en los últimos cinco años de magnitud y complejidad
similares a la que se concursa, así como contar con la Capacitación en Seguridad Industrial, Salud y
Protección Ambiental certificada y/o autorizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) u otra Organización de prestigio certificada para poder otorgar capacitación en la
materia. (Adjuntar copia de constancia o documento que lo avale).
DT-4 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del licitante de cuando menos dos
contratos de Obras ejecutados en instalaciones Industriales durante la existencia de la Empresa, cuyas
características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, esta experiencia se
demostrará mediante la presentación de las carátulas de las obras que fueron terminadas, adjuntando
copia del acta entrega-recepción, finiquito o cierre administrativo con documentación oficial mediante la
cual se pueda comprobar experiencia. Y una de esas obras efectuada en los últimos 5 años, cuyas
características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, realizando
actividades similares con igual o mayor responsabilidad, con la identificación de los trabajos realizados
por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante,
descripción de las obras, importes totales e importes ejercidos.
Los licitantes deberán de presentar preferentemente la constancia de inscripción en el Directorio
Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC), la no presentación de esta información no será
motivo para desechar su propuesta.
Los licitantes deberán de presentar una relación de contratos vigentes y comprometidos a la fecha de
inicio de la obra, mencionando la descripción, monto original, monto ejercido hasta la última estimación,
vigencia del contrato y área contratante, esto con la finalidad de verificar que el licitante cuente con el
recurso necesario y que no afecte su capacidad de ejecución en caso de que se le asigne el contrato.
Capacidad Financiera.- El capital contable mínimo requerido así como las razones financieras
requeridas para participar en la licitación será:
Capacidad Financiera:
DT-6A Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por
los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras
básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más
actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.
Los estados financieros auditados presentados por los licitantes deberán cumplir además para cada uno
de los dos ejercicios fiscales anteriores (2010 Y 2011), con los parámetros de las siguientes razones
financieras:
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
Capital de Trabajo Neto = Activo Circulante - Pasivo Circulante; igual o mayor a $ 8’400,000.00
La acreditación del capital neto de trabajo será evaluada hasta la etapa de la evaluación técnica-
económica.
En caso de que una empresa o consorcio participe en más de una licitación pública que se refieran al
mismo objeto de los trabajos por licitar, PEMEX PETROQUÍMICA podrá solicitar en la etapa de
precalificación información adicional a fin de revisar que con los proyectos que el licitante tenga en
ejecución, más en aquellos en los que se encuentre concursando, no afecten su capacidad en caso de
que le sea adjudicado un nuevo contrato.
Si PEMEX PETROQUÍMICA concluye que existe un riesgo potencial en caso de la posible asignación de
un nuevo contrato, se procederá al desechamiento de su propuesta.
Lo anterior aplica tanto para la capacidad financiera, como para su capacidad técnica (disponibilidad
oportuna de personal calificado, maquinaria y equipo de construcción, etc.).
Todas las fojas de la documentación original deberán estar foliadas en forma consecutiva, así como
firmadas en forma autógrafa por el representante legal del licitante o por el representante común en el
caso de presentar documentación en forma conjunta, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea
causa de descalificación. El no cumplimiento en el foliado de la documentación será motivo de
desechamiento de la proposición.
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de
los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para
suscribir el contrato correspondiente.
Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales cuenten
con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de que se
trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español.
Ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicada en el programa de eventos de la
bases de licitación, para la presentación de proposiciones.
Los documentos que se presenten en la etapa de precalificación, no será necesario presentarlos como
parte de la propuesta que se entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de
identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la
proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. No
obstante lo anterior, los licitantes deberán cumplir con los requisitos para ingresar a las instalaciones de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Todas las fojas de la proposición original deberán estar foliadas en forma independiente la parte técnica,
económica y documentación distinta a la parte técnica y económica, así como firmadas en forma
autógrafa por el representante legal del licitante o por el representante común en el caso de
proposiciones conjuntas, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación.
Cada proposición deberá presentarse en sobre completamente cerrado (en caso necesario y para
facilidad de manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas completamente cerradas). Se
recomienda identificar el sobre de la proposición, como se muestra a continuación:
14.1 En presencia de los asistentes, el servidor público de “LA CONVOCANTE” facultado para tales
efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual se llevará a cabo
en la fecha, hora y lugar señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación.
En ningún caso, se recibirán proposiciones de los licitantes, después de la hora y fecha
señalada. No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni
modificar o retirar su proposición, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los
asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de
comunicación o captura de imágenes, video y sonido.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
14.2 El servidor público facultado por “LA CONVOCANTE” para presidir el acto, procederá a recibir la
ddocumentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición, la parte técnica y la
parte económica y procederá a realizar una revisión cuantitativa de las proposiciones, y verificará
que las mismas contengan los documentos requeridos en estas bases de licitación, y desechará
aquellas proposiciones que no contengan dichos documentos. La determinación de “LA
CONVOCANTE” sobre el cumplimiento de una proposición con los requisitos de las bases de
licitación se basará sólo en los documentos presentados, sin considerar ningún otro tipo de
evidencia externa.
De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el
servidor público facultado para presidir el acto, rubricarán el catálogo de conceptos de obra en
los que se consignen los precios y el importe total de la obra objeto de la licitación, y enseguida
el servidor público que preside el acto dará lectura en voz alta al importe total de la proposición
de cada licitante que hubiere sido aceptada para su posterior evaluación.
El servidor público que presida el acto será el único facultado para aceptar o desechar cualquier
proposición presentada, y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del
acto, Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y
apertura de las proposiciones en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su
posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas así como las que hubieren sido
desechadas y las causas que lo motivaron. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a
su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no
invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha, a disposición de los que no
hayan asistido, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE” y a través del portal de internet de
Pemex Petroquímica, en la dirección electrónica http://ptq.pemex.com para efecto de su
notificación,. En esta misma acta, se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el
el fallo de la licitación, el cual podrá ser diferido.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
proposiciones presentadas por los licitantes, elaborando una justificación que determine la
solvencia de la propuesta ganadora;
16.3 “LA CONVOCANTE” emitirá una justificación por escrito que servirá como fundamento para el
fallo, de conformidad con el artículo 33 de las DACS;
16.4 En junta pública, se dará a conocer el fallo de la licitación y se llevará a cabo en el lugar, fecha
y hora señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación, ratificado o
rectificado en el acta de presentación y apertura de proposiciones o en el diferimiento que
conste por escrito. Se entregará copia del Fallo a los licitantes que hayan asistido y se pondrá a
disposición de los demás licitantes en la siguiente dirección electrónica: www.pemex.com, y
16.5 El representante de “LA CONVOCANTE” levantará un acta donde conste la participación de
los interesados y la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se les
entregará copia de la misma, asimismo los licitantes que no hubieran asistido, aceptarán que
se tendrán por notificados del Fallo, cuando éste se encuentre en la dirección electrónica:
www.ptq.pemex.com.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la
inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 35 segundo párrafo de la
Ley de Petróleos Mexicanos y el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.
A más tardar dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y/o
previo a la firma del contrato, el licitante que resulte ganador, presentará los documentos siguientes y en
su caso deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición:
18.1 Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales
deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas
físicas, acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente
y en el caso de personas morales, identificación oficial vigente del representante legal de la
empresa;
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
18.2 Cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes;
18.3 Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual
deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación
oficial vigente del mismo;
18.4 Comprobante del domicilio fiscal (actualizado)
18.5 Documento expedido por el S.A.T. en el que se emita opinión en sentido positivo sobre el
cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla I.2.1.15 y II.2.1.13 para efectos
del Art. 32-D del C.F.F. Lo anterior, derivado de la publicación en el D.O.F. el pasado 28 de
diciembre de 2012, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2013. . No se formalizara
contrato con el licitante adjudicado que no cuente a la fecha de la firma del contrato con
lo anteriormente solicitado.
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades
federativas
I.2.1.15.Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF,
cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría
General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar
contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra
pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de
$300,000.00 sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya
a celebrar el contrato, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que
se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.
En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera celebrar convenio
con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que se obtengan por la
enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda
contratar, la opinión la emitirá la ALSC que corresponda al domicilio fiscal del
contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se haya celebrado el convenio de
pago.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
II. Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, el
contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta.
a) La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales
revisará que el contribuyente solicitante:
1. Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de inscripción al RFC,
a que se refieren el CFF y su Reglamento y que la clave del RFC este
activa.
2. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
respecto de la presentación de declaración anual correspondiente al último
ejercicio por el que se encuentre obligado del ISR e IETU y se encuentra al
corriente en la presentación de los pagos provisionales del ISR, IETU y
retenciones del ISR por salarios, así como pagos definitivos del IVA y del
IEPS; del ejercicio fiscal en el que se solicita la opinión y el anterior, así
como las declaraciones informativas de IEPS a que se refieren las reglas
II.6.2.2., II.6.2.11., II.6.2.13., II.6.2.15., II.6.2.16., II.6.2.17., II.6.2.18.,
II.6.2.19., II.6.2.21. y II.6.2.22.
3. No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales,
distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR,
IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, IEPS, impuestos generales de
importación y de exportación y sus accesorios; así como créditos fiscales
firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de
presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o
expedición de constancias y comprobantes fiscales.
4. Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para
pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra
créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados
conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de lo dispuesto por la regla
I.2.16.1.
5. En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no hayan
incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-
A, fracción IV del CFF.
b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el contribuyente se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, si a la
fecha de la solicitud de opinión a que se refiere la fracción I de esta regla, se
ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a plazos y no le
haya sido revocada.
2. Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 65
del CFF.
3. Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal
determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de
conformidad con las disposiciones fiscales.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia el primer párrafo de
la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá una vigencia de 30 días naturales a
partir de la fecha de emisión.
Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del contribuyente en los sistemas
electrónicos institucionales del SAT, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al
contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.
CFF 65, 66-A, 141, RMF 2013 I.2.16.1., II.6.2.2., II.6.2.11., II.6.2.13., II.6.2.15., II.6.2.16.,
II.6.2.17., II.6.2.18., II.6.2.19., II.6.2.21., II.6.2.22.
18.6 Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para
asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o
proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta
en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en
el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para
las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su
Reglamento y al numeral relativo a Contratación de Extranjeros de las presentes bases;
18.7 Información sobre el país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar
cumplimiento al objeto del (de los) contrato(s) adjudicado(s), así como información sobre las
personas físicas y/o morales que le suministren, directa o indirectamente, dichos bienes y/o,
servicios, de acuerdo al numeral relativo a Fuentes de Financiamiento; (NO APLICA)
18.8 Identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de
personas morales, de la persona que firme el contrato;
18.9 Disco compacto conteniendo en Microsoft Office Excel versión 2007 o neodata los siguientes
archivos electrónicos:
Formato DT-11.- Análisis de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto a desarrollar,
su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus
correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus
correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes;
Formato DE-1.- Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo,
determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus
correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción
con sus correspondientes rendimientos y costos;
Formato DE-2.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta;
Formato DE-3.- Análisis, cálculo e integración del factor de salario real anexando el tabulador
de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los
salarios;
Formato DE-4.- Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo
de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos
de máquinas y equipos nuevos;
Formato DE-6.- Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento;
Formato DE-9.- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición,
cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida,
concepto y del total de la proposición, y
Formato DE-10.- Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de
conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos
determinados por la convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos
de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con
ruta crítica.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
Los documentos indicados en las fracciones 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 y 18.8, deberán ser presentados en
copia simple y en original o copia certificada, misma que le será devuelta al licitante que resulte
adjudicado una vez que se realice el cotejo correspondiente.
En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación de cada una de las personas
integrantes del consorcio, y el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en
forma solidaria.
En caso que el licitante ganador omita presentar estos documentos, éste no podrá firmar el contrato.
Para la presentación de las manifestaciones utilizará, preferentemente, los formatos que se adjuntan en
las presentes bases de licitación
.
Además, en el plazo establecido en el segundo párrafo de este numeral 18, el licitante ganador
presentará manifestación, en caso de estar de acuerdo, en que se le apliquen retenciones del 2 (dos) al
millar del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Industria
de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En caso de que el licitante
ganador no presente esta manifestación, se entenderá que no está de acuerdo en que le apliquen
dichas retenciones.
Si el licitante ganador no firma el contrato adjudicado por causas imputables al mismo será sancionado
en los términos del artículo 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos.
19 ANTICIPO.
“LA CONVOCANTE” no otorgará anticipo alguno para la realización de las obras objeto de la licitación.
20.1 PENALIZACIONES.
21 AJUSTE DE REMUNERACIONES.
Los Ajustes de Remuneraciones, se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula CUARTA del
contrato.
22 GARANTÍAS Y SEGUROS.
Las Garantías y Seguros, se determinarán conforme a lo dispuesto en la cláusula NOVENA del contrato.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
en territorio nacional o carta de crédito standby irrevocable expedida o confirmada por institución
bancaria autorizada para operar en territorio mexicano.
En caso de que la propuesta contemple precios o importes en diferentes monedas, deberá presentar la
garantía en esas mismas monedas.
En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el
representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas
físicas o morales que lo integren.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:
Tipo: Garantía de Cumplimiento
Monto: 10% del monto del Contrato en la misma moneda en que se pacte en el Contrato, sin incluir el IVA.
Forma: Fianza.
Vigencia: La vigencia de la presente Garantía aplica hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido
cumplidas en su totalidad a satisfacción de PEMEX PETROQUÍMICA en la inteligencia que la conformidad para
la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por PEMEX PETROQUÍMICA.
Términos que se Garantizan: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, así como
50% del importe garantizado en la fianza en caso de que no entregue la garantía contra defectos o vicios
ocultos.
Condiciones para hacerlas efectivas: La reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento
de Contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:
En caso de que el anticipo se otorgue en diferentes monedas, deberá presentar la garantía en esas
mismas monedas. (NO APLICA)
22.3 Seguros
El licitante ganador será el único responsable de contar con las pólizas de seguro que, conforme a la
naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario, de conformidad con lo
establecido en el proyecto de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de licitación.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
Concluidos los trabajos, o en caso de recepciones en los términos del artículo 75 de las Disposiciones
Administrativas de Contratación, con fundamento en el artículo 64 del Reglamento de la Ley de
Petróleos Mexicanos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en
concordancia a lo señalado en el proyecto de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de
licitación.
Para la presentación de las garantías el licitante, se deberá apegar a los textos de garantías que se
encuentran en la sección V de estas bases de licitación.
En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no recibida las garantías y, se procederá
de conformidad con lo estipulado en el artículo 52 de las Disposiciones Administrativas de Contratación.
“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantías o seguros enviadas por fax, mensajería, servicio
postal o correo electrónico.
23 SUBCONTRATACIÓN.
No se permite la subcontratación para esta licitación.
Los contratistas serán los únicos responsables de las obligaciones que adquieran con las personas que
subcontraten para la realización de las obras o servicios. Los subcontratistas no tendrán ninguna acción
o derecho que hacer valer en contra de Pemex Petroquímica.
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del Contratista de cumplir el grado de contenido nacional al que
se comprometió en su propuesta.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de
acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho
de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido
responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.
25 CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS
El licitante ganador deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE” (formato
DI-4), que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea
contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del
desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad
migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en
las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su
Reglamento.
El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o
proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días
naturales contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que
altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado
de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del
extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.
Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a
Nacional Financiera, S.N.C.
27 INCONFORMIDADES
Los licitantes podrán inconformarse por escrito en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la
LOPSRM, ante el Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica, dependiente de la SFP, ubicado en
el Edificio Sede de Pemex Petroquímica localizado en Jacarandas No. 100, Nivel C-1, Colonia
Rancho Alegre, en Coatzacoalcos, Ver. C.P. 96558.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
29 PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA
REPUBLICA MEXICANA (S.T.P.R.M.)
Con objeto de que “LA CONVOCANTE” de cumplimiento a lo establecido en el quinto párrafo de la
cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (S.T.P.R.M.) y Petróleos Mexicanos por sí y en representación de los organismos
subsidiarios y para el caso de que las Obras objeto de la presente Licitación se efectúen en el interior de
las instalaciones de PEMEX PETROQUÍMICA, el Contratista a quien se le adjudique el Contrato
respectivo para la realización de dichas Obras, preferirá en igualdad de condiciones y sin perjudicar los
derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana, o como en el futuro se le denomine. En virtud de lo anterior, será
responsabilidad de los Licitantes conocer los términos y condiciones para la contratación de los
trabajadores que proponga el Sindicato antes mencionado, así como considerar los mismos en la
elaboración de sus ofertas. Al efecto se transcribe lo conducente de la cláusula en comento:
“CLAUSULA 34. …
“…Cuando los trabajos de construcción o mantenimiento por contrato libre se efectúen en el interior de
las instalaciones de Petróleos Mexicanos o de los Organismos Subsidiarios, éstos se obligan a
comunicar al Comité Ejecutivo General y a las secciones del Sindicato con quince días hábiles de
anticipación, las características de dichos contratos y estipular con los contratistas que deberán preferir
en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la Ley tengan terceros, al
personal que proponga el S.T.P.R.M…”
El licitante que resulte ganador, se obliga a tramitar ante la Autoridad Certificadora correspondiente, el
certificado digital de su Superintendente de Construcción nombrado por escrito, mismo que deberá
contar con poder notarial en el cual, entre otros conste la designación para oír y recibir notificaciones,
aún las de carácter personal, y turnado en documento original debidamente firmado, por el
Representante Legal y/o Apoderado Legal del Licitante que resulte ganador y demás personal que, en su
caso, tendrá autorización para firmar la Bitácora Electrónica. La información general de estas personas
será proporcionada a “LA CONVOCANTE”, previamente al inicio de los trabajos, para estar en
condiciones de solicitar oficialmente al Administrador del sistema BEO proporcione las claves de usuario
y contraseñas de acceso del personal involucrado.
Previo a la firma del contrato, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo deberá presentar, para
su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:
l. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue
constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o
II. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de
naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la
que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
34 CAPACITACIÓN
El licitante que resulte ganador estará obligado a cumplir las disposiciones en materia de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental señaladas en el Anexo SSPA, sin perjuicio de las
demás disposiciones legales que el Contratista esté obligado a cumplir, así como de aquellas que emita
“LA CONVOCANTE”, con posterioridad a la firma del Contrato.
De igual forma, se obliga a acreditar ante “LA CONVOCANTE”, previamente al inicio de los trabajos que
el personal que realizará los trabajos ha recibido, previo al inicio del contrato, la capacitación por parte de
una empresa debidamente autorizada y registrada para ello conforme a lo dispuesto por la Ley Federal
del Trabajo, en las materias relacionadas con los trabajos, así como en materia de Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y Protección Ambiental.
En caso de que el licitante ganador, decida recibir capacitación del Instituto de Capacitación de la
Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, presentará
debidamente requisitado, previo a la firma del contrato, el formato DI-8, para que “LA CONVOCANTE”,
aplique la retención del 2 (dos) al millar del monto de cada una de las estimaciones que durante la
ejecución de los trabajos, presente para cobro ante “LA CONVOCANTE”, por concepto de la ejecución
de los trabajos.
Dichas aportaciones, al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, vía retención, en
ningún caso deberán repercutirse en el importe de la proposición del licitante.
35 REGISTRO DE CONTRATISTAS
De conformidad con el artículo 47 de las DACS de Petróleos Mexicanos y en el marco del Programa
Operativo para la Transparencia y Rendición de Cuentas, Petróleos Mexicanos cuenta con un registro
único de contratistas, mismo que se encuentra a disposición de los interesados en la dirección
electrónica: http://www.pemex.com/index.cfm, en el apartado de productos y servicios, atención a
proveedores.
En sustitución de los Formatos DA-1 y DA-4, de estas bases de licitación, los licitantes que se
encuentren inscritos en el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos
podrán participar presentando copia de su cedula de inscripción, en cuyo caso, deberán presentar
manifestación bajo protesta de decir verdad, que la información a que se refiere el inciso a) del Artículo
47 de las DACS se encuentra actualizada. En caso contrario, deberán presentar la documentación en la
que consten los nuevos datos solicitando su actualización.
PETROQUIMICA
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13 22 DE MARZO DE 2013
La información contenida en el Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de Petróleos
Mexicanos, podrá utilizarse para determinar la participación y precalificación en los procedimientos de
contratación, pero la inscripción en el mismo no podrá exigirse como un requisito de participación.
Los licitantes contarán con un plazo de hasta treinta días naturales contados a partir de la conclusión del
plazo señalado anteriormente para solicitar la devolución de sus proposiciones desechadas; transcurrido
dicho plazo, sin que se hubiere realizado solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas.
PETROQUIMICA
ANEXO 1 DE LA SECCION I
FORMATO DE PREGUNTAS
PETROQUIMICA PRECALIFICACIÓN / BASES DE LICITACIÓN
29
SECCIÓN II INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
30
ANEXO "A"
1. En las partidas del Catalogo de conceptos (Anexo “C”) en las que se enuncie una codificación, los alcances de obra
se consideran del Catalogo General de conceptos Gen-004. de Petróleos Mexicanos.
2. En las partidas del Catalogo de conceptos (Anexo “C”) en las cuales se enuncia en la columna de codificación la
nomenclatura (S/C) los alcances de obra se deberán considerar los indicados en las especificaciones particulares
del Anexo “B”.
3. En las partidas del Catalogo de conceptos (Anexo “C”) en las cuales se enuncia en la columna de codificación la
siguiente nomenclatura (Sim) los conceptos de trabajo no pertenecen al catalogo general de conceptos, sin embargo
el alcance de los trabajos es similar a los del mismo, de acuerdo a la codificación enunciada en la parte inferior de la
descripción del concepto.
4. Cuando en las presentes especificaciones se haga mención a determinadas marcas o modelos comerciales deberán
entenderse invariablemente que solo se pretende una calidad o diseño determinado, y de ningún modo se señala
con ello de manera especifica su uso en tal virtud, podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad
equivalente para lo cual deberán presentar la ficha técnica del producto o equipo para realizar la evaluación
correspondiente.
5. El contratista deberá confrontar las cantidades de volúmenes de obra del Anexo “C” con los planos antes de
proceder a la compra de los materiales requeridos para evitar que resulten materiales no instalados.
6. El Contratista deberá comprometerse a presentar una constancia sobre la capacitación de su personal en materia de
seguridad industrial, salud y protección al medio ambiente acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por
motivo del contrato, certificada o autorizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) u
otra organización de prestigio, certificada para poder otorgar capacitación en la materia. Anexo “SSPA en el punto
III. REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN III.1.
7. Para realizar cualquier actividad en altura, deberá el contratista contar con andamios metálicos en buenas
condiciones, el cual debe tener las siguientes características: postes metálicos, travesaños metálicos, cama
completa formada por plataformas metálicas, contravientos metálicos, rodapié, y escalera vertical, y todos los
herrajes necesarios de acuerdo al Procedimiento Establecido 400-ACSIPA-PO-14 “PROCEDIMIENTO OPERATIVO
CRÍTICO DE TRABAJOS EN ALTURA”.
8. El complejo Petroquímico Cangrejera no reconocerá pago adicional de gastos no recuperables durante la ejecución
de los conceptos del anexo “C” por la demora en liberar los permisos de trabajo en los Turnos de Operación 2 y 3,
siempre y cuando esta demora sea para verificar las condiciones de riesgo prevalecientes en el área de trabajo, ya
que no se deberá poner en riesgo la seguridad del personal, las instalaciones o la calidad del trabajo.
9. Para la Ejecución de los Trabajos el Licitante ganador se apegará al Anexo “SSPA” (Obligaciones de Seguridad,
Salud en el trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en
instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios).
10. DETERMINACION DEL IDIOMA EN QUE PODRA PRESENTARSE LA INFORMACION TECNICA: La información
técnica deberá presentarse en idioma español.
11. El Licitante ganador para pago de estimaciones deberá de entregar estimación, fotos, dibujos y generadores
electrónicos e impresos, electrónico y las copias papel requeridas. los archivos se elaborarán en Microsoft Word,
Microsoft Excel y los dibujos de los generadores y croquis en AutoCAD 2012.
12. El licitante ganador deberá tener disponibilidad de trabajar las 24 hrs.(Si se requiere)
13. La licitante ganadora se apegara a los tiempos programados en el anexo D.
14. Estos trabajos se realizaran durante la reparación de la planta de Etileno, por lo que la contratista deberá de
contemplar que para la ejecución de los trabajos, se deberán de coordinar con las actividades de mantenimiento.
15. Los trabajos correspondientes a este contrato se deberán de realizar dentro del plazo especificado dentro del
programa de la reparación de la planta de etileno, así mismo la contratista deberá de prever en sus análisis los
tiempos que Pemex Petroquímica empleará para las pruebas de hermeticidad de equipos y las correspondientes
para la calibración de los espesores de líneas y equipos.
16. Todos los materiales por utilizar y los procedimientos de instalación, serán los especificados en las norma NOM-009-
ENER-1995.
17. En la ejecución de los trabajos de las diferentes partidas de este anexo “C” correspondientes a torres, cambiadores
de calor y recipientes, se considerará como parte integral de los mismos, los siguientes elementos: boquillas con
medio juego de brida, entradas hombre, anillos atiezadores, bridas de los cabezotes, elementos de sujeción de las
escaleras, elementos de sujeción de soportes de tuberías, elementos de sujeción de soportes de plataformas y en
general todo elemento que esté en contacto con el cuerpo.
18. Para la colocación de aislamientos térmicos prefabricados para alta temperatura, la contratista deberá entregar a la
supervisión de Pemex petroquímica, certificados de calidad en original expedidos por el fabricante, indicando el tipo
y densidad de cada una de la piezas del material termoaislante que ingrese a la obra.
Esta especificación particular incluye: herramienta, equipo, materiales y el personal necesario de la calidad
requerida que garantice la correcta ejecución de la obra y del programa de construcción establecido, la
Esta especificación particular incluye: herramienta, equipo, materiales y el personal necesario de la calidad
requerida que garantice la correcta ejecución de la obra y del programa de construcción establecido, la
unidad de medición para efectos de pago estará indicada en el anexo “C”, y su pago incluye los siguientes
2. Cubrir con lonas ahuladas toda el área lateral de los andamios, para evitar que el material
producto del desmantelamiento sea llevado por los vientos a otras áreas.
7. Acarreo del material producto del desmantelamiento en carretilla hasta 50 mts, envasado en
supersacos, rotulación, carga y acarreo al almacen de los residuos de manejo especial, en el
interior del Complejo Petroquímico Cangrejera
8. Para el alcance del desmantelamiento en válvulas se considerarán incluidas las bridas que
integran ésta.
Esta especificación particular incluye: herramienta, equipo, materiales y el personal necesario de la calidad
requerida que garantice la correcta ejecución de la obra y del programa de construcción establecido, la
unidad de medición para efectos de pago estarán indicadas en el anexo “C” y su pago incluye los
siguientes conceptos además de ajustarse a normas y especificaciones señalados en el anexo B-1 de las
bases de licitación.
Esta especificación particular incluye: herramienta, equipo, materiales y el personal necesario de la calidad
requerida que garantice la correcta ejecución de la obra y del programa de construcción establecido, la
unidad de medición para efectos de pago estarán indicadas en el anexo “c” y su pago incluye los siguientes
conceptos además de ajustarse a normas y especificaciones señalados en el anexo B-1 de las bases de
licitación.
1. Suministro y colocación andamios tubulares metálicos con rosetas de acero y plataformas
metálicas antiderrapantes y escaleras de acceso interno propias de los andamios estructurados.
Se deberá contar con arnés de seguridad, con amortiguador de impacto y doble cable de vida
en los sitios que se requieran.
2. Cubrir con lonas ahuladas toda el área lateral de los andamios y áreas de trabajo, para evitar
que el material producto del aislamiento térmico sea llevado por los vientos a otras áreas lejos
del área de trabajo.
3. Selección, carga, acarreo y descarga de materiales del almacén al pie de la obra en camión.
4. Protección de los materiales aislantes contra la intemperie y deformaciones.
5. Preparación de los materiales (elevación en su caso).
6. Trazo, corte y ensamble de las placas aislantes.
7. Colocación de la placa aislante en equipos, tuberías y accesorios; cortada al tamaño
requerido.
8. La placa aislante se colocará en dos capas, la primera de 2.5” y la segunda de 2”, se cuidara de
dejar perfectamente unidas las placas en contacto y los traslapes de las placas superiores no
deberán de coincidir con los traslapes de las placas inferiores.
9. Como barrera de vapor se utilizará foil de aluminio y papel craft reforzado con fibra de vidrio, y
las uniones del foil de aluminio se sellaran con cinta metalizada de foil de aluminio de 3” de
ancho.
10. En el concepto de aislamiento de cambiadores de calor y recipientes, se considerará como
parte integral de los mismos, los siguientes elementos: boquillas con medio juego de brida,
entradas hombre, anillos atiezadores, bridas de los cabezotes, elementos de sujeción de
soportes de escaleras, elementos de sujeción de soportes de tuberías, elementos de sujeción
de soportes de plataformas y en general todo elemento que esté en contacto con el cuerpo y se
deberán de intervenir como parte del equipo.
11. Sujetar la placa aislante por medio de flejes de acero inoxidable, espaciados cada 304 mm
(12”) dos flejes por placa aislante.
12. Coser las placas aislantes aledañas con alambre acero galvanizado calibre 18 AWG. tanto
longitudinalmente como transversalmente.
13. Montar membrana de refuerzo a base de fibra de vidrio impregnada con asfalto, con traslapes
en ambos sentidos, fijándolos con grapas rápidas longitudinalmente. espaciadas a 152 mm (6”).
14. Retiro del material sobrante y andamios al almacén de la contratista.
15. Limpieza diaria del área de trabajo.
Esta especificación particular incluye: herramienta, equipo, materiales y el personal necesario de la calidad
requerida que garantice la correcta ejecución de la obra y del programa de construcción establecido, la
unidad de medición para efectos de pago estarán indicadas en el anexo “c” y su pago incluye los siguientes
conceptos además de ajustarse a normas y especificaciones señalados en el anexo B-1 de las bases de
licitación.
Concepto: APLICACIÓN DE BARRERA DE VAPOR C.I. MASTIC 60-25 Y REFUERZO GLASS FAB 10/10
EN: EQUIPOS, TANQUES Y RECIPENTES A LAS ALTURAS DE TRABAJO INDICADAS EN EL ANEXO C.
ALCANCES DEL CONCEPTO
Para esta obra se requiere que el contratista cumpla con lo especificado en los siguientes
procedimientos:
1.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO,
UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LAS ESPECIFICACIONES DE CONCURSO.
3.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MANEJO DE
LOS MATERIALES HASTA LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, SALVO INDICACIONES EN
CONTRARIO, EN CUYO CASO SE ESPECIFICA “PEMEX SUMINISTRA”.
5.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCIÓN, EN LOS CASOS EN QUE PEMEX PETROQUÍMICA FACILITA AL CONTRATISTA
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN. SE HACE LA INDICACIÓN RESPECTIVA.
6.- EN LA PRESENTE COTIZACIÓN NO DEBERÁ CONSIDERARSE NINGÚN CARGO POR CONCEPTO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
7.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN INCLUIR EL CARGO POR TRANSPORTE DE INGRESO Y RETIRO DEL
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
9.- EN LAS PARTIDAS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL ANEXO “C”, EN LAS CUALES SE ENUNCIA EN LA
COLUMNA DE CODIFICACIÓN LA NOMENCLATURA S/C, LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS SE
DESCRIBEN DETALLADAMENTE EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL ANEXO “B”.
P. U. CON LETRA
981. S/C ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 6 M2 1000.00
RETIRO DE LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 24,
SUJETADA CON FLEJES DE ACERO
INOXIDABLE DE ACERO INOXIDABLE DE ¾“,
SEGUROS DE ACERO INOXIDABLE Y PIJAS
AUTORROSCANTES EN: EQUIPOS, TANQUES
Y RECIPENTES, HASTA 20.00 MTS DE ALTURA.
P. U. CON LETRA
982. S/C ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 7 M2 1000.00
APLICACIÓN DE BARRERA DE VAPOR C.I.
MASTIC 60-25 Y REFUERZO GLASS FAB 10/10
EN: EQUIPOS, TANQUES Y RECIPENTES,
HASTA 20.00 MTS DE ALTURA.
P. U. CON LETRA
983. S/C ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 7 M2 520.00
APLICACIÓN DE BARRERA DE VAPOR C.I.
MASTIC 60-25 Y REFUERZO GLASS FAB 10/10
EN: EQUIPOS, TANQUES Y RECIPENTES, DE
20.01 A 40 MTS DE ALTURA.
P. U. CON LETRA
984. S/C ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 7 M2 390.00
APLICACIÓN DE BARRERA DE VAPOR C.I.
MASTIC 60-25 Y REFUERZO GLASS FAB 10/10
EN: EQUIPOS, TANQUES Y RECIPENTES, DE
40.01 A 60 MTS DE ALTURA.
P. U. CON LETRA
REPRESENTANTE LEGAL
(NOMBRE Y FIRMA)
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL 100 %, DEL IMPORTE
DE SU PRESUPUESTO.
2012 2013
DESCRIPCION
V
AANE
C
DESMANTELAMIENTO DE
AISLAMIENTO TERMICO PARA BAJAS P
TEMPERATURAS EN: ACCESORIOS,
TUBERIA S Y EQUIPOS R
REPOSICION DE AISLAMIENTO
TERMICO PARA BAJAS P
TEMPERATURAS EN: ACCESORIOS,
TUBERIA Y EQUIPOS R
APLICACIÓN DE BARRERA DE P
VAPOR A: ACCESORIOS, TUBERIAS
Y EQUIPOS
R
DESCRIPCION CANTIDAD
CAMIONETA REDILAS 3 TONS. 03 UNIDAD
DESCRIPCIÒN CANTIDAD
AGUA TRATADA CANTIDAD NECESARIA
ANEXO “BEO”
DEFINICIONES
Para efectos del presente Anexo, se entenderá por:
Acuerdo: El Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la
homologación, implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública
Federal, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de agosto de 2006.
Agencia o Autoridad certificadora: Las Dependencias, Entidades, Organizaciones,
Instituciones y Proveedores de Servicios de Certificación que cuentan con la infraestructura
tecnológica para la emisión y registro de certificados digitales de firma electrónica.
Bitácora: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del contrato en
sus derechos y obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional durante la
ejecución de los trabajos y que refiere los hechos relevantes que se suscitan en el transcurso y
desarrollo de la obra objeto del contrato; cuyo uso y aplicación se sujeta al Sistema de Bitácora
Electrónica desarrollado por Petróleos Mexicanos en un ambiente WEB utilizando infraestructura
VISUAL STUDIO.NET y la base de datos para almacenar información SQL_SERVER, sistema
que contará con medios de identificación electrónica.
Certificado digital: El mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un firmante y la
clave privada, que emite una agencia o autoridad certificadora a favor del Residente,
Superintendente o Supervisor de obra, así como personal técnico facultado para utilizar la
Bitácora, a efecto de establecer su identificación electrónica.
Clave Privada: Los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma
electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante.
Clave Pública: Los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación de la
autenticidad de la firma electrónica del firmante.
Firma electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o
adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para
identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la
información contenida en éste, y para los efectos del presente anexo, los datos electrónicos que
asociados con la Bitácora son utilizados para reconocer al autor de una nota y que expresan el
consentimiento de éste para obligarse a las manifestaciones que en la nota se contienen.
HABILITACIÓN EN EL SISTEMA
Una vez que “EL CONTRATISTA” cuente con los certificados digitales de su Superintendente,
así como del personal técnico que faculte para utilizar la Bitácora, deberá comunicarlo por escrito
a PEMEX PETROQUÍMICA a más tardar al día hábil siguiente de la emisión de dichos
certificados, suministrando la información de las personas que hayan sido habilitadas con su
certificado digital, a efecto de que PEMEX PETROQUÍMICA instruya al Administrador del Sistema
de Bitácora Electrónica de Obra Pública, proporcione a “EL CONTRATISTA” las claves de
usuario y contraseñas de acceso de su personal autorizado.
La información que debe proporcionar “EL CONTRATISTA”, en los términos del párrafo que
antecede, consiste en lo siguiente:
a) Nombre, denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”, domicilio (que deberá
coincidir con el proporcionado en la cláusula relativa del contrato), clave del Registro
Federal de Contribuyentes, nombre de su representante legal, número telefónico y
dirección de correo electrónico.
b) Nombres de las personas habilitadas con su certificado digital que funjan como
Superintendente y del personal técnico que faculte el representante de “EL
CONTRATISTA” para utilizar la Bitácora; claves de su Registro Federal de
Contribuyentes; profesiones y cargos que desempeñarán dentro del contrato; número
telefónicos donde podrán localizarse; direcciones de correo electrónico, así como datos de
los documentos en los que conste su designación por parte del representante de “EL
CONTRATISTA” y de sus identificaciones oficiales.
A efecto de encontrarse “EL CONTRATISTA” en condiciones de hacer uso del Sistema de
Bitácora Electrónica, se obliga a contar, con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos, al menos con la infraestructura tecnológica siguiente:
a) Hardware:
Pentium 4 CPU
256 MB de RAM
20 GB de Memoria en Disco
512 MHZ de procesador
b) Software:
Windows XP
Internet Explorer
ADIESTRAMIENTO
PEMEX PETROQUÍMICA con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio
de los trabajos, se compromete a suministrar el adiestramiento necesario al Residente y
c) Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, como
pueden ser, las suspensiones, las modificaciones, los avances técnico financieros,
aclaraciones, atrasos en la ejecución, penalizaciones, entre otros.
d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga de adoptar el Residente de obra
para la adecuada ejecución de los trabajos, así como la resolución de consultas,
aclaraciones, dudas o autorizaciones que formule el Superintendente o supervisor de obra
con relación a los derechos y obligaciones del contrato.
ANEXO “SSPA”
PRIMERA VERSIÓN
JUNIO 2011
0. OBJETIVO Y ALCANCE…………………………………………………... 3
I. DEFINICIONES…………………………………………………………… 3
…
VIII. FORMATOS…………………………………………………………………. 19
186
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN
ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.
0. OBJETIVO Y ALCANCE.
El Anexo “SSPA” forma parte de los documentos técnico administrativos de los contratos de obra,
adquisiciones, arrendamientos o servicios, incluyendo los Contratos de Servicios Múltiples, los convenios
específicos, así como cualquier instrumento de contratación cuando impliquen acceso, servicios o
actividades por parte del personal de Proveedores o Contratistas en instalaciones de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, siendo dichas instalaciones las que se definen en el propio Anexo
“SSPA”.
El presente Anexo tiene como objetivo establecer los requerimientos mínimos de Seguridad, Salud en el
trabajo y Protección Ambiental que deben cumplir los Proveedores o Contratistas, su personal y el de sus
subcontratistas, con el fin de prevenir incidentes y accidentes en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Todos los requerimientos que Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios establezcan en el Formato
4 del presente Anexo y los requerimientos adicionales, son de cumplimiento obligatorio para el Proveedor
o Contratista.
Las Leyes, Reglamentos, Normas y otros documentos normativos estipulados en las obligaciones listadas
en el Formato 4, deben aplicarse en sus versiones vigentes al momento de la firma del contrato,
independientemente de la versión especificada en el presente Anexo “SSPA”.
INTERPRETACIÓN.
I. DEFINICIONES.
Para los efectos del presente Anexo se considerarán las definiciones contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Petróleos
Mexicanos, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Salud, Ley
Federal del Mar, Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal del
Trabajo, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento,
Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo; Disposiciones Administrativas
de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades
187
Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como las
siguientes, ya sea que se utilicen en singular o en plural:
I.1. Accidente. Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al
ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que debe ser
reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser
adoptadas para evitar su recurrencia.
I.2. Accidente de trabajo. Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la
muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y
el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan
al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio a su trabajo y de éste a aquel.
Los lugares donde se puedan suscitar los eventos que de forma enunciativa pero no limitativa, se
mencionan a continuación:
a) Se procesen, manejen o existan de modo continuo o periódico gases o líquidos inflamables o
tóxicos.
b) Existan combustibles líquidos o sólidos capaces de generar un incendio o explosión.
c) Se cuente con instalaciones o equipos que operen a altas presiones o temperaturas.
d) Se realicen actividades en las cuales se manejen materiales incluidos en el primer y segundo
listado de actividades altamente riesgosas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28
de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992, respectivamente.
e) Se manejen residuos peligrosos.
f) Se operen instalaciones o equipo que se encuentre a más de 2 metros de altura de una
plataforma o excavaciones a más de 1.20 metros de profundidad ó 0.30 metros en zonas
donde exista la posibilidad de encontrar o afectar servicios subterráneos, túneles y pozos en
general.
g) Se operen instalaciones o equipo de energía eléctrica de alta tensión.
h) Se cuenten con instalaciones o equipo que genere ruido, vibración, radiación ionizante o
radiación térmica por arriba de los límites permisibles establecidos por la Normatividad en la
materia.
i) Se realicen actividades de disparos en pozos petroleros.
j) Donde se almacenan explosivos, solventes, combustibles y productos químicos.
k) Espacios confinados.
1.6. Auditorías Efectivas. Metodología que mediante el análisis de cómo y en qué circunstancias se
desarrollan las actividades laborales, permite la identificación de condiciones y actos inseguros en el sitio
de trabajo, comparando el desempeño contra estándares establecidos. Se fundamenta en que los
accidentes e incidentes pueden ser prevenidos al alertar a los trabajadores sobre las posibles
consecuencias de los actos o condiciones inseguras, interactuando con ellos hasta lograr el compromiso
de que modifiquen su conducta y observen rigurosamente las disposiciones contenidas en el marco
regulatorio aplicable al desempeño de sus actividades.
188
I.7. Contrato. Los contratos de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios, incluyendo los Contratos
de Servicios Múltiples, los convenios específicos, así como cualquier instrumento de contratación que
impliquen acceso, servicios o actividades por parte del personal de Proveedores o Contratistas en
instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
I.10. Equipo de protección personal. Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal diseñados
específicamente para proteger al trabajador de la exposición laboral. En caso de que el análisis de riesgo
establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características específicas, ésta será considerada
equipo de protección personal.
I.12. Estimación. La valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para
autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato
en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los
anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las
deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no
recuperables.
I.14. Factura. Documento de contabilidad, preparado por el proveedor, con el cual acredita al comprador
el pago por el valor de los bienes y/o servicios entregados. La factura describe la mercancía, especifica
los precios, etc; considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las
retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los
conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables.
I.15. Incidente. Evento no deseado que ocasiona o puede ocasionar afectaciones a los trabajadores, a la
comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y
que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben
ser adoptadas para evitar su recurrencia.
I.18. Instalación Terrestre. Aquella instalación localizada en el territorio nacional, en un sitio diferente a
las zonas marinas mexicanas.
I.21. Matachispas. Dispositivo de seguridad para impedir la emisión de chispas salida por el escape de
partículas de hollín incandescentes que pudieran ser una fuente de ignición.
I.23. Norma de Referencia (NRF). La Norma emitida por el Comité de Normalización de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, conforme al Artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización. Debe aplicarse en su última versión vigente a la fecha en la que se realicen los trabajos o
actividades.
I.26. Permiso de trabajo. Documento Oficial utilizado para controlar todo trabajo que ha sido identificado
como un riesgo potencial, mismo que debe cumplir con lo que establezca en el Manual de Sistema de
Permisos Para Trabajos con Riesgo.
I.29. Proveedor o Contratista. La persona física o moral que celebre con Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, convenios específicos o Contratos de adquisiciones, arrendamientos, obra
pública o servicios.
189
I.30. Residente o Supervisor. Representante de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios ante el
Proveedor o Contratista, que es Responsable en la Administración y la Supervisión del desarrollo y
ejecución de las actividades objeto del contrato.
I.31. Residuo. Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado
sólido, semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser
valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
I.32. Residuo de manejo especial. Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen
las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
I.33. Residuo peligroso. Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confiera
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos.
I.34. Residuo sólido urbano. Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de
los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus
envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de
establecimientos o en la vía pública con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de
las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos como residuos de otra índole.
I.36. Riesgo. Peligro a los que se expone el personal. Combinación de la probabilidad de que ocurra un
accidente y sus consecuencias.
I.37. Salud en el Trabajo. Actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover la salud de los
trabajadores, mediante la prevención de enfermedades y accidentes, así como la eliminación de factores
o condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo (OMS, 1994).
I.38. Sistema de permiso para trabajo. Mecanismo establecido por Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, para proporcionar instrucciones escritas y autorizar al personal a realizar trabajos con riesgo
potencial, a través de permisos.
I.39. Subcontratista. Persona que es contratada por el proveedor o contratista para realizar una
determinada actividad en la ejecución de los servicios o trabajos de que se trate.
I.42. Trabajo con riesgo potencial (trabajo peligroso). Es aquel que se realiza en un área clasificada
como peligrosa o cerca de ella o que en la realización de los trabajos se pueden presentar condiciones
peligrosas que pueden provocar un incidente, accidente o una enfermedad de trabajo, y que requiere de
un permiso de trabajo para prevenir y controlar los riesgos asociados a dichos trabajos.
190
I.A. GLOSARIO
191
cuando menos un Supervisor especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y otro en Protección
Ambiental o dependiendo del alcance y complejidad de los trabajos el número de Responsables de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y/o Supervisores especialistas en Seguridad y
Salud en el Trabajo o Protección Ambiental que se requieran, será el indicado en el Formato 4.
Previo al inicio de sus funciones presentará la documentación que le solicite Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios para su evaluación y validación. Para el caso del Responsable de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y él o los Supervisores especialistas en Seguridad y Salud en
el Trabajo, realizarán sus funciones y actividades conforme al capítulo 5 de la norma NOM-030-STPS-
2009 “Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo Funciones y actividades”, así como contar
con conocimiento en metodología de Análisis Causa Raíz de Incidentes / Accidentes.
El personal indicado en este requerimiento en ningún caso debe desempeñar sus funciones en más de
un contrato en el mismo periodo.
II.3. Presentar un plan de acción de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA)
integral o uno por cada materia. Dicho(s) plan(es) debe(n) ser actualizado(s) y deberá(n) entregarse
como mínimo dos días hábiles previos al inicio del contrato. El plan de acción debe ser específico a los
alcances del contrato, debe incluir la identificación de los Impactos Ambientales y los riesgos asociados a
los trabajos a desarrollar, las acciones a realizar para mitigarlos, la Normatividad aplicable en esas
materias y las acciones a realizar para su cumplimiento. Cuando se establezca en el Anexo de
especificaciones correspondiente, dicho plan de acción debe ser conforme a las guías que ahí se
estipulen, debe presentarse y desarrollarse en los plazos que en esos anexos se establezcan.
II.4. Durante la ejecución del contrato, cuando se tenga que entregar o solicitar información o reportes
conforme al presente Anexo, dirigirse al Residente o Supervisor, excepto en los casos en los que se
indique algo diferente en este documento.
II.5. Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que emita Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, sin perjuicio de las
demás disposiciones legales que está obligado a cumplir.
II.6. A través de sus representantes, el Proveedor o Contratista debe solicitar la autorización para dar
inicio a sus trabajos dentro de las instalaciones.
II.8.2. A la entrega-recepción de la obra o servicio, el lugar donde se ejecutaron los trabajos debe estar
en condiciones limpias, libre de materiales, residuos, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno,
estructuras o instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
II.8.3. Al terminar cualquier etapa de un trabajo del contrato, retirar de la zona del trabajo todos sus
equipos, estructuras provisionales y materiales excedentes que no vaya a utilizar posteriormente en el
mismo sitio y confinarlo al área que indique Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
II.9.1. Otorgar las facilidades e información que se les solicite por parte de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios y/o Autoridades Gubernamentales para la atención de auditorías, verificaciones
o cualquier diligencia que se realicen en las instalaciones donde desempeñe sus actividades.
II.9.2. Otorgar las facilidades e información que les solicite Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, cuando éste ejerza su derecho de verificar o auditar el cumplimiento de los requerimientos
del Anexo “SSPA”, en campo o documentalmente.
192
III. REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN
III.1. Contar con personal capacitado y adiestrado en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato. Esta
capacitación debe contemplar de manera enunciativa más no limitativa los siguientes temas o cursos:
a) Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
b) Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. NO APLICA
c) Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
(en los apartados que aplique).
d) Básico de Seguridad.
e) Conceptos básicos y definiciones sobre planes de respuesta a emergencias, qué hacer
durante una emergencia.
f) Conceptos básicos sobre Protección Ambiental.
g) Generalidades de los Primeros Auxilios, Hemorragias, Reanimación Cardiopulmonar
(RCP). NO APLICA
h) Manejo de extintores.
i) Manejo a la defensiva (vehículos).NO APLICA
j) Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo.
k) Equipo de respiración autónomo. NO APLICA
l) Uso de equipo de detección de gases: explosímetro, oxígeno y toxicidad. NO APLICA
m) Sobrevivencia en el mar. NO APLICA
n) Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias involucradas en los trabajos del contrato.
NO APLICA
o) Clasificación y manejo de residuos peligrosos (NOM’s).
p) Dispositivos de detección y primeros auxilios. NO APLICA
q) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos. NO
APLICA
r) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento. NO
APLICA
s) Teoría de la combustión. NO APLICA
t) Clasificación y uso de equipos de protección respiratoria. NO APLICA
u) Riesgos atmosféricos. NO APLICA
v) Riesgos en espacios confinados. NO APLICA
w) Identificación de áreas de riesgos en el trabajo.
x) Procedimientos críticos. NO APLICA
y) Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST).
z) Auditorias Efectivas.
aa) Metodología Análisis Causa Raíz. NO APLICA
III.3. Dar las facilidades a su personal que labora dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, para que reciban una inducción por Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, cuando éste lo requiera, en lo relativo al presente Anexo, para el personal que ingresa por
primera vez a las instalaciones, o de cualquier otro tema en materia de Trabajos con riesgo, Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
III.6. Contar con personal capacitado y acreditado en el Sistema de Permisos para Trabajo
correspondiente avalados por Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, antes de ejecutar o
supervisar trabajos con riesgo potencial.
193
IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FÍSICA
IV.1.1. Antes de iniciar los trabajos, registrar a su personal con el Residente o Supervisor, quien
gestionará el acceso de dicho personal con el área correspondiente y con el responsable de las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios donde desarrollarán sus actividades.
Así mismo, debe notificar al Residente o Supervisor las altas y bajas del personal durante la vigencia del
contrato.
IV.1.2. Durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, todos los trabajadores del Proveedor o Contratista,
deben portar una identificación que los acredite como personal de su compañía y presentarla cuando se
le solicite.
IV.2.1. Los accesos para ingreso o salida del personal de Proveedores o Contratistas a las instalaciones
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios deben ser a través de los sitios indicados por
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
IV.2.2. No ingresar a las áreas de trabajo sin el equipo de protección personal que se establece en el
presente Anexo u otros anexos del contrato.
IV.2.4. No introducir armas de fuego o sustancias ilícitas en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios. Las herramientas punzo cortantes sólo pueden ingresarse a las instalaciones
con la autorización correspondiente del Residente o Supervisor y cuando esté plenamente justificada su
utilización en los trabajos motivo del contrato.
IV.2.6. Todos los vehículos que ingresen a una instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios deben cumplir con el lineamiento 800-80000-DCSIPA-L-002 “Lineamientos para el control de
acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo”.
IV.2.8. Estacionar sus vehículos en posición de salida, en áreas autorizadas, evitando obstaculizar las
salidas normales y de emergencia, hidrantes, gabinetes con manguera contraincendio, equipo
contraincendio y zonas o pasillos de circulación de personal.
194
dicho personal viaje sentado en asientos destinados para ese efecto y que cuente con medios para
asirse.
IV.2.11. Previo a la utilización de maquinaria o equipos que por sus dimensiones, pesos, o substancias
que contenga representen un riesgo para los trabajadores, el ambiente o las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, solicitar a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios el
permiso para operar dentro de instalaciones.
IV.3. Permisos para el uso de teléfonos celulares, radios de comunicación y equipos de fotografía
o video
IV.3.1. No usar teléfonos celulares dentro de las áreas de riesgo en las instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, ni equipos eléctricos o electrónicos que no sean intrínsecamente
seguros.
IV.3.2. Previo al uso de radios de comunicación dentro de las áreas de riesgo en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o cualquier equipo que emita frecuencias que alteren los
sistemas de seguridad de los procesos, obtener la autorización de Petróleos Mexicanos y/u Organismos
Subsidiarios y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.
IV.3.3. Previo al uso de equipos de fotografía o video, obtener la autorización de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios y acatar las recomendaciones que se le den al respecto.
V.2. Interrumpir la(s) actividad(es) de los trabajos objeto del Contrato, sin que ello signifique
responsabilidad para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuando el Servidor Público de
mayor rango de la instalación, el personal de SIPA o quien realice la función, el Residente o Supervisor
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios lo soliciten por motivo de actos o condiciones
inseguras, anomalías o irregularidades que durante su permanencia dentro de instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios observe o identifique, cuando aquéllas puedan poner en peligro la
integridad de las personas, el ambiente, los equipos o las instalaciones, en el entendido de que sólo se
permitirá que se realicen o reinicien dicha(s) actividad(es) hasta que se cumplan las obligaciones que
motivan la interrupción de las mismas, o se restauren las condiciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental.
V.4. Para el caso de los trabajos y servicios que se ejecuten relacionados con actividades de riesgo, tales
como: prevención de caídas, entrada segura a espacios confinados, bloqueo de energía, materiales
peligrosos, apertura de líneas y equipos de proceso, seguridad eléctrica, delimitación de áreas de riesgo,
manejo de equipo de protección personal, protección contra incendio, buceo, maniobras, izajes y
excavaciones debe aplicar sus procedimientos autorizados por el Representante Legal de la compañía y
ponerse a disposición del Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios
antes del inicio de los trabajos correspondientes.
195
trabajos en altura (andamios)” y con los procedimientos que Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios establezcan. En el caso de utilizar plataformas deben ser prefabricadas, de estructura
metálica, con la resistencia y estabilidad para soportar las cargas a las que estarán sometidas.
V.9.1. Notificar los incidentes/accidentes, al Residente o Supervisor, así como, a la Máxima Autoridad y
personal de SIPA o quien realice la función en la instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios o centro de trabajo donde ocurra. Esto debe realizarse inmediatamente por teléfono o radio y
por escrito dentro de las 24 horas siguientes, llenando el Formato 3 del presente Anexo “Reporte de
incidentes/accidentes industriales o personales, de Proveedores o Contratistas”. Los
incidentes/accidentes son: los ocurridos sin o con pérdida de tiempo, de tránsito, personales, industriales
y ambientales.
V.9.3. Previo al inicio del contrato y al ocurrir algún cambio, proporcionar al Residente o Supervisor de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, remitiendo copia al Área de SIPA o quien realice la
función, el nombre del Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de
reportar las estadísticas de accidentabilidad mencionadas en el requerimiento anterior, utilizando el
Formato 2 del presente Anexo.
V.9.4. Otorgar las facilidades necesarias a efecto de que se realicen las investigaciones de
incidentes/accidentes.
V.9.6. El Proveedor o Contratista debe realizar los pagos por concepto de las pruebas y análisis de los
materiales y equipos utilizados relacionados con incidentes/accidentes, cuyas causas le sean imputables,
sin cargo para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
V.11.1. Dotar a su personal del equipo de protección personal que se establece en el presente Anexo o
en los otros anexos del contrato, al trabajar o permanecer en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, conforme a lo establecido en la NOM-017-STPS-2008 “Equipo de protección
personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo”.
V.11.2. Utilizar equipo de protección personal en buen estado, la ropa de trabajo y casco deben contar
con el logotipo de la empresa del Proveedor o Contratista y sin el logotipo de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, el cual debe ser específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir
con las especificaciones técnicas establecidas en las Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y/u
Organismos Subsidiarios correspondientes o de no existir éstas, con la Normatividad Oficial vigente.
196
V.11.5. Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en instalaciones terrestres, utilizar mientras
se permanezca en dichas instalaciones, el equipo básico de protección personal siguiente:
V.11.5.1. Overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón tipo recto de algodón, la calidad de los
materiales y especificaciones deben de cumplir o exceder con lo especificado en la Norma de Referencia
NRF-006-PEMEX-2011 “Ropa de trabajo para los trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios”, y que cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista.
V.11.5.2. Casco de seguridad en color naranja que cuente con el logotipo del Proveedor o Contratista y
cumpla o exceda las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009
“Seguridad-Equipo de protección personal-Cascos de protección-Clasificación, especificaciones y
métodos de prueba”, y con la NMX-S-055-SCFI-2002 “Seguridad-equipo de protección personal – cascos
de protección industrial – clasificación, especificaciones y métodos de prueba”, conforme al uso a que
esté destinado.
Los cascos y sus accesorios no deben contener elementos metálicos y no deben de ser utilizados si
presentan fracturas o deformaciones.
V.11.5.3. Calzado de seguridad adecuado a las actividades que desarrolle, con suela antiderrapante y
casquillo de protección, la calidad de los materiales y especificaciones deben cumplir o exceder con lo
establecido en la NOM-113-STPS-2009 “Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de
protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba” y la Especificación Técnica ET-290-
PEMEX-2011, “Calzado de Protección para los Trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios”.
V.11.5.5. Lentes de seguridad, cuando se realicen actividades que impliquen riesgos de lesiones o daños
a los ojos por impacto, que cumplan o excedan los requisitos de la Norma NMX-S-057-SCFI-2002
“Seguridad - equipo de protección personal - protectores oculares primarios contra impactos -
requerimientos y métodos de prueba”. Para otros tipos de riesgo los lentes deben cumplir o exceder las
especificaciones que en materia de seguridad se especifiquen en la Norma NRF-007-PEMEX-2008
“Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos” o con las Normas internacionales o
extranjeras aplicables. Los lentes deben ajustarse perfectamente a la cara del usuario. No deben
utilizarse lentes que presenten fracturas de cualquiera de sus partes o deterioro en el lente que impidan la
visibilidad de quien lo usa.
V.11.5.6. Guantes acordes a las actividades a realizar, que cumplan o excedan con las especificaciones
técnicas de la Norma de Referencia NRF-114-PEMEX-2006, “Guantes de cuero, algodón y/o
combinados para trabajos generales”.
V.12.1. Al efectuar trabajos con riesgo potencial en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, cumplir con los requerimientos indicados en el Manual de Sistema de Permisos
Para Trabajos con Riesgo, vigente en Petróleos Mexicanos, el cual debe solicitar impreso o en archivo
electrónico a la firma del contrato.
V.12.2. Antes de iniciar trabajos con riesgo potencial en instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, tramitar el permiso de trabajo correspondiente cumpliendo con el Sistema de
Permisos Para Trabajo con Riesgo vigente.
197
continuación: ropa retardante a la flama, guantes de uso específico (para soldador, químicos, dieléctricos,
antiderrapantes), protección auditiva (orejeras o tapones auditivos), equipo de protección para soldadores
(peto, mangas, gorro, polainas, careta), equipo de protección respiratoria (mascarilla contra polvos,
vapores orgánicos o ácidos, para humos de soldadura, equipo de protección respiratoria autónomo o
sistema de aire tipo cascada), cinturón de seguridad con arnés tipo paracaídas con doble cable (1.80
mts.) de vida y aditamento de desaceleración, faja para soporte lumbar, bandolas y líneas de sujeción,
así como equipos para protección de ojos.
V.12.4. Responder por las consecuencias de cualquier accidente que ocasione por no cumplir con las
indicaciones contenidas en el permiso de trabajo con riesgo potencial correspondiente, o por no contar
con éste.
V.14. Contar con extintores de acuerdo a la clase de fuego, en lugares visibles y de fácil acceso los
cuales deben tener información de su funcionamiento, pictograma de fuego y sus limitaciones, además de
contar con un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo con la NOM-002-STPS-2010
“Condiciones de Seguridad-prevención y Protección contra incendios en los centros de trabajo” , o la
Normativa Oficial aplicable.
V.15.1. Todo el equipo, maquinaria y vehículos del Proveedor y/o Contratista deben de estar en buen
estado físico y de funcionamiento, así como proporcionar y cumplir el programa de mantenimiento
correspondiente.
V.15.2. Dotar de matachispas que operen correctamente a sus equipos, maquinaría y vehículos que
ingresen a áreas de riesgo de una instalación y durante trabajos con riesgo potencial en presencia de
gases, vapores o líquidos inflamables.
V.15.3. Dotar de matachispas a los equipos de combustión interna que se utilicen en áreas de riesgo, así
como con interruptores de paro de emergencia, conforme a la NOM-004-STPS-1999 “Sistemas de
protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo”.
V.15.4. En áreas de riesgo utilizar únicamente equipos, accesorios y conexiones eléctricas a prueba de
explosión, conforme a la NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (utilización)”. Así mismo, dotar
de tierra física a esos equipos conforme a la NOM-029-STPS-2005 “Mantenimiento de las instalaciones
eléctricas en los centro de de trabajo- condiciones de seguridad”.
V.15.5. Cuando en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios se utilice equipo
productor de flama o chispa, tales como equipos de corte y soldadura, multiflama, así como a los equipos
que se establezcan en los anexos del contrato, asegurarse que cuenten con un regulador, válvula “check”
para evitar el contra flujo y/o con arresta flama en condiciones de operación. Así mismo, cumplir con las
especificaciones que establece la NOM-027-STPS-2008 “Actividades de soldadura y corte-condiciones
de seguridad e higiene” o la Normatividad Oficial aplicable vigente.
V.15.6. Asegurarse que todos los equipos dinámicos y accesorios rotatorios que se utilicen en las
instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, cuenten con guardas de seguridad,
conforme a la NOM-004-STPS-1999 “Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la
maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo”.
V.16. Señalización
V.16.1. Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o restrictivas, así como atender las
informativas y preventivas que se tengan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios. De igual manera, instalar las correspondientes por motivo de sus actividades objeto del
198
contrato, la señalización deberá cumplir con la Norma NOM-026-STPS-2008 “Colores y señales de
Seguridad e Higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías”.
V.16.2. Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e identificar con señalamientos las
zonas donde se ejecute trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores.
V.16.3. Colocar barreras de protección física con doble línea perimetral y el letrero “prohibido el paso”,
en las áreas de riesgo, cuando se retiren rejillas, se realicen excavaciones y trabajos con riesgo.
V.18.1. Cuando se ejecuten actividades que involucren gases o vapores tóxicos o inflamables (mezclas
explosivas) en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, o donde exista
posibilidad de encontrarlos por la clasificación del área donde se ejecuten los trabajos y puedan generar o
representar una fuente de ignición, contar con detectores portátiles de esos gases para cada frente de
trabajo y utilizarlos durante el desarrollo de dichas actividades. Su utilización debe realizarse por personal
autorizado, quienes invariablemente deben haber acreditado el curso correspondiente, pudiendo ser
éstos, técnicos o profesionistas integrantes de los frentes de trabajo de campo, es decir que no se
requiere personal adicional por este concepto. En todos los casos, independientemente de la supervisión
y pruebas que ejecute y realice el Proveedor o Contratista, Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios podrán verificar que éstas se ejecuten correctamente y podrán interrumpir los trabajos
cuando las condiciones de seguridad u operativas así lo exijan sin responsabilidad para Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
VI.1. Vigilar y controlar la Salud en el trabajo de su personal, así como prevenir las enfermedades de
trabajo, cumpliendo con el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, la
Ley General de Salud y las Normas Oficiales en la materia.
VI.2. Cumplir con las jornadas de trabajo del personal en instalaciones según se establezca en los
anexos del contrato.
VI.4.1. Prevenir y controlar la emisión de agentes y factores de riesgo que puedan afectar la Salud de los
trabajadores y su exposición a éstos, para lo cual deben implementarse las medidas de mitigación que se
requieran.
VI.5.1. Proporcionar el agua para consumo de sus trabajadores de acuerdo a lo establecido en la NOM-
127-SSA1-1994 “Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de calidad y
tratamientos que debe someterse el agua para su potabilización”, siendo su responsabilidad la
verificación de la calidad del agua. La cantidad de agua dependerá de la fuerza de trabajo con que se
cuente para la realización de las obras o servicios, considerando un mínimo de 3 litros por persona por
jornada de trabajo.
199
VI.5.6. Proporcionar el servicio de sanitarios a sus trabajadores que lleven a cabo actividades en las
instalaciones. En caso de contar con personal masculino y femenino, deberá proporcionar sanitarios
portátiles de forma independiente, considerando al menos un sanitario cuando laboren de 1 a 20
trabajadores, y en su caso a lo que se establezca en el anexo de especificaciones que corresponda del
contrato. Los sanitarios deben contar con receptáculos para el manejo de los desechos, mismos que
deben ser retirados con frecuencia mínima de una vez por jornada; asimismo deberá verificar la
disposición final de acuerdo con la legislación municipal.
VI.6.1. Asegurar que el personal del que disponga para el cumplimiento de los términos del contrato
específico, además de los conocimientos y experiencia requeridos, cuente con las condiciones de salud
que le permitan realizar las actividades laborales que se le encomienden, lo cual deberá ser certificado
por un médico acreditado para ejercer su profesión mediante cedula profesional.
VI.6.2. Aplicar programas de vigilancia médica para el personal que labora en instalaciones de Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios, éstos deben considerarse con una periodicidad mensual y previo
a realizar actividades críticas al personal responsable de la ejecución de éstas, principalmente cuando se
realicen las actividades que, de manera enunciativa pero no limitativa, se mencionan a continuación:
trabajos relacionados con soldadura y corte, maniobras de izaje, trabajos en altura, radiaciones
ionizantes, ruido y vibraciones o cuando el trabajador esté expuesto a condiciones térmicas extremas,
sobreesfuerzo muscular, presiones ambientales anormales o sustancias químicas contaminantes, con la
finalidad de asegurar su capacidad de desempeño y evitar efectos nocivos debidos a la existencia de
padecimientos preexistentes que pudieran dar lugar a agravar alguna enfermedad durante el desarrollo
de las actividades. Así mismo, aplicar programas de control de drogas y alcohol a todo su personal.
VI.7.2. Para cualquier situación de brotes por enfermedades infecciosas transmisibles y los
padecimientos listados en la NOM-017-SSA2-1994 “Para la vigilancia epidemiológica”, deberán ser
notificados en forma inmediata a los Servicios Médicos de su adscripción correspondiente en apego a
dicha norma y de manera conjunta con el Residente o Supervisor del Contrato de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios proporcionar la información correspondiente a los Servicios de Salud de
Petróleos Mexicanos de la localidad.
VI.8. Servicio médico.
VI.8.1. Contar con un manual y botiquín de primeros auxilios que incluya los medicamentos de curación,
antídotos y materiales específicos para los riesgos potenciales del área o trabajos motivo del contrato.
Adicionalmente, cuando su personal que labora en uno o varios frentes de trabajo dentro de instalaciones
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios sea entre 15 y 49 trabajadores, contar además con
una brigada de primeros auxilios integrada con dichos trabajadores debidamente entrenados. Cuando
dicho personal sea entre 50 y 99 trabajadores, contar adicionalmente a lo anterior con al menos un
paramédico en dichas instalaciones. Cuando el número de trabajadores sea 100 o más, se debe contar
también con un médico cuando menos, en esas instalaciones de acuerdo a lo indicado en la Ley Federal
del trabajo Titulo Noveno (Riesgos de Trabajo) Artículo 504 y contar con material y equipo conforme a lo
establecido por la Ley General de Salud.
VI.8.2. Cuando cuenten con servicio médico propio en las instalaciones, sin perjuicio de lo
establecido en el requerimiento anterior, tener disponible en dichas instalaciones: medicamentos,
material y equipo de primeros auxilios conforme lo establece el Título Cuarto Capitulo Sexto del
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
200
VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
VII.2.1. No cazar, pescar, transportar, comercializar, o poseer ejemplares de fauna silvestre (terrestre o
marina) en instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, su entorno o en áreas
donde se realicen actividades por motivo del contrato.
VII.2.2. No dañar, comercializar, consumir o sustraer especies de flora del lugar donde se realizan los
trabajos.
VII.6. Atmósfera
VII.6.1. No utilizar o suministrar equipos que contengan Clorofluorocarbonos (CFCs) u otras sustancias
que dañen la capa de ozono. En las Instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, no
usar sistemas contraincendio a base de Clorofluorocarbonos (CFCs) y/o compuestos halogenados, de
acuerdo al Protocolo de Montreal y al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar (Safety of Life at Sea – SOLAS). Así mismo, cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Prevención y Control de la
Contaminación de la Atmósfera.
VII.7. Suelo.
VII.7.1. Informar por escrito en los formatos vigentes que emite la Autoridad Ambiental, al área de SIPA o
quien realice la función a través del Residente o Supervisor, cualquier derrame de materiales o residuos
peligrosos que realice durante el desempeño de sus trabajos en instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios o en el trayecto a éstas. Así mismo, acatar y cumplir con su responsabilidad de
restaurar las áreas contaminadas, a través de las compañías autorizadas y conforme a la Normatividad
Ambiental vigente, sin costo para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
VII.7.2. Mantener en buen estado su maquinaria y equipo, así como evitar fugas de lubricantes o
combustibles que puedan afectar el suelo o subsuelo, instalando los dispositivos que para este fin se
requieran.
VII.9. Residuos.
VII.9.1. Clasificar y manejar los residuos (sólidos urbanos, peligrosos, y de manejo especial) conforme a
lo establecido en la Normatividad Ambiental. El almacenamiento y transporte de los residuos debe
hacerse en los recipientes o dispositivos adecuados de acuerdo a su clasificación, y enviarlos a los sitios
de disposición final autorizados o los que indique Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
VII.9.2. Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades,
cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su
Reglamento, y la Normatividad vigente.
VII.9.6. No quemar residuos a cielo abierto en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios. En el caso de las embarcaciones sólo se permite incinerar los residuos conforme al Anexo V
del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78), a través de
incineradores específicos para ese fin, el volumen estimado de basuras incineradas debe anotarse en el
Libro Registro de Basuras.
201
I. FORMATOS
202
FORMATO 1 LOGOTIPO DEL
RESUMEN ESTADÍSTICO MENSUAL SOBRE PROVEEDOR O
INCIDENTES/ACCIDENTES DE TRABAJO CONTRATISTA
PROVEEDOR O CONTRATISTA:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE Y FIRMA:
a.
b.
FORMATO 2
DATOS DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR O LOGOTIPO DEL
CONTRATISTA RESPONSABLE DE PROVEEDOR O
PROPORCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE CONTRATISTA
ACCIDENTABILIDAD
PROVEEDOR O CONTRATISTA: RFC:
203
NOMBRE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO:
PERÍODO DE NOMBRAMIENTO:
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA:
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO:
204
FORMATO 3
REPORTE DE INCIDENTE/ACCIDENTE LOGOTIPO DEL
INDUSTRIAL O PERSONAL DE PROVEEDORES O PROVEEDOR O
CONTRATISTA
CONTRATISTAS
LUGAR DEL EVENTO: FECHA DE REPORTE (DÍA/MES/AÑO):
FECHA DEL EVENTO (DIA/MES/AÑO): HORA DEL EVENTO:
PROVEEDOR O CONTRATISTA: RFC:
NUMERO DE CONTRATO:
INCIDENTE: ACCIDENTE: INDUSTRIAL: PERSONAL:
NOMBRE DE LA PERSONA: EDAD:
ANTIGÜEDAD EN LA COMPAÑÍA: No. DE IDENTIFICACIÓN:
CLASIFICACIÓN O CATEGORIA:
TIEMPO QUE TENÍA DESARROLLANDO ESA CATEGORÍA:
RELATO DEL INCIDENTE/ACCIDENTE:
NOMBRE Y FIRMA:
205
FORMATO 4
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE
DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR
MOTIVO DEL CONTRATO
IV. REQUERIMIENTOS DE
SEGURIDAD FISICA
V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
VII. REQUERIMIENTOS DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL
c.
REQUERIMIENTOS ADICIONALES
d. Formato 1 e. Mensualmente.
g. Previo al inicio del contrato y
f. Formato 2 al ocurrir cambios en el
responsable.
i. En caso de presentarse un
h. Formato 3
accidente.
VIII. FORMATOS
k. Los requisitos incluidos en
j. Formato 4 éste documento forman parte
integral del contrato.
l. Formatos 5.1, 5.2 y 5.3 m.
o. Mensualmente.
n. Formatos 6 y 7
p. (validar de conformidad)
q. w. x.
r. y.
s. De acuerdo por el área solicitante: z. Validar por el área de SIPA o quien realice
t. la función:
u.
v.
FORMATO 5
206
Formato: 5.1 LOGOTIPO DEL
PROGRAMA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PROVEEDOR O
DE TÉRMINOS Y CONDICIONANTES CONTRATISTA
Formato: 5.2
207
ASUNTO: NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA FECHA DE
(INICIO o TÉRMINO según corresponda) DE LAS ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN (COSTA AFUERA / EN TIERRA) CORRESPONDIENTES
AL (Contrato) (Número)
En cumplimiento con el Término (Escribir con letra el número) del “Oficio Resolutorio”
(No. de Resolutorio) de fecha (Fecha de emisión del Oficio Resolutorio), de la
Manifestación de Impacto Ambiental para el (“Nombre del Proyecto al que pertenece la
obra”); le informo que las actividades de construcción (COSTA AFUERA / EN TIERRA)
correspondiente al Contrato (número), (INICIARON / TERMINARON) el día (fecha) del
mes (nombre del mes) de (año).
Atentamente
________________(firma)________________
(Nombre)
(Gerente o Responsable del Proyecto)
Formato: 5.3
208
En cumplimiento con el Término (Escribir con letra el número) del “Oficio Resolutorio”
(No. de Resolutorio) de fecha (Fecha de emisión del Oficio Resolutorio), de la
Manifestación de Impacto Ambiental para el (“Nombre del Proyecto al que pertenece la
obra”); le informo que las actividades de carga de (el nombre de la estructura)
perteneciente a la plataforma (nombre de la plataforma) del (Contrato [No.]) iniciaron el
día (fecha de carga). Esta estructura será instalada por (Nombre de la empresa o
contrato que realizará la instalación) en el campo o centro de trabajo (Nombre del
Campo/ Centro de Trabajo).
Atentamente
________________(firma)________________
(Nombre)
(Gerente o Responsable del Proyecto)
FORMATO 6
Obra ó Servicio:
Proveedor o Contratista:
Representante del Proveedor o Contratista:
Supervisor de Contrato:
Verificación No:
Fecha:
Etapa
Inicio ( I ) Cumplimiento del
No. Aplica Porcentaje
Continuo ( C ) Consecuencia del requisito Monto de
Requisito II. Requerimientos Comunes SI = 1 Evidencia Severidad de
Periódico ( P ) incumplimiento 0 Cumple deducción
No = 0 deducción
Termino ( T ) 1 No Cumple
Suceso ( S )
209
a) Conocer el contenido de este Anexo.
b) Considerar los costos que tendrá que erogar para cumplir con lo
estipulado en el presente Anexo.
210
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Etapa
Inicio ( I ) Cumplimiento del
No. Aplica Porcentaje
Continuo ( C ) Consecuencia del requisito Monto de
Requisito II. Requerimientos Comunes SI = 1 Evidencia Severidad de
Periódico ( P ) incumplimiento 0 Cumple deducción
No = 0 deducción
Termino ( T ) 1 No Cumple
Suceso ( S )
Designar al personal especialista Responsable de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Protección Ambiental que represente al Proveedor o
Contratista y que tengan la facultad de tomar decisiones en sus
respectivas materias durante la vigencia del contrato y a partir de 50
(cincuenta) trabajadores que tenga laborando en actividades objeto del
contrato, en uno o más frentes de trabajo, designar por escrito a
cuando menos un Supervisor especialista en Seguridad y Salud en el
Trabajo y otro en Protección Ambiental o dependiendo del alcance y
complejidad de los trabajos el número de Responsables de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y/o Supervisores
especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo o Protección
II.2. Ambiental que se requieran, será el indicado en el Formato 4.
Previo al inicio de sus funciones presentará la documentación que le
A I 1.5%
solicite Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para su
evaluación y validación. Para el caso del Responsable de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental y él o los Supervisores
especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo, realizarán sus
funciones y actividades conforme al capítulo 5 de la norma NOM-030-
STPS-2009 “Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo
Funciones y actividades”, así como contar con conocimiento en
metodología de Análisis Causa Raíz de Incidentes / Accidentes.
El personal indicado en este requerimiento en ningún caso debe
desempeñar sus funciones en más de un contrato en el mismo periodo.
Presentar un plan de acción de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental (SSPA) integral o uno por cada materia. Dicho(s)
plan(es) debe(n) ser actualizado(s) y deberá(n) entregarse como
mínimo dos días hábiles previos al inicio del contrato. El plan de acción
debe ser específico a los alcances del contrato, debe incluir la
identificación de los Impactos Ambientales y los riesgos asociados a los
II.3.
trabajos a desarrollar, las acciones a realizar para mitigarlos, la A IC 1.5%
Normatividad aplicable en esas materias y las acciones a realizar para
su cumplimiento. Cuando se establezca en el Anexo de
especificaciones correspondiente, dicho plan de acción debe ser
conforme a las guías que ahí se estipulen, debe presentarse y
desarrollarse en los plazos que en esos anexos se establezcan.
Durante la ejecución del contrato, cuando se tenga que entregar o
solicitar información o reportes conforme al presente Anexo, dirigirse al
II.4.
Residente o Supervisor, excepto en los casos en los que se indique A S 1.5%
algo diferente en este documento.
Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que emita Petróleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios en materia de Seguridad, Salud
II.5. en el trabajo y Protección Ambiental, sin perjuicio de las demás A C 1.5%
disposiciones legales que está obligado a cumplir.
A través de sus representantes, el Proveedor o Contratista debe
II.6. solicitar la autorización para dar inicio a sus trabajos dentro de las M I 1.0%
instalaciones.
II.8.1. Mantener en condiciones limpias y ordenadas sus áreas de trabajo. A C 1,2,3,4 1.5%
A la entrega-recepción de la obra o servicio, el lugar donde se
ejecutaron los trabajos debe estar en condiciones limpias, libre de
II.8.2. materiales, residuos, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno, A T 1.5%
estructuras o instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios.
211
Etapa
Inicio ( I ) Cumplimiento del
No. Aplica Porcentaje
Continuo ( C ) Consecuencia del requisito Monto de
Requisito III. Requerimientos de Capacitación SI = 1 Evidencia Severidad de
Periódico ( P ) incumplimiento 0 Cumple deducción
No = 0 deducción
Termino ( T ) 1 No Cumple
Suceso ( S )
Otorgar las facilidades e información que les solicite Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuando éste ejerza su derecho
II.9.2.
de verificar o auditar el cumplimiento de los requerimientos del Anexo
M P 1.0%
“SSPA”, en campo o documentalmente.
Contar con personal capacitado y adiestrado en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Protección Ambiental acorde con la naturaleza de
los trabajos que realice por motivo del contrato. Esta capacitación debe
contemplar de manera enunciativa más no limitativa los siguientes
temas o cursos:
a) Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
b) NO APLICA
c) Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios (en los apartados que aplique)
d) Básico de Seguridad
e) Conceptos básicos y definiciones sobre planes de respuesta a
emergencias, qué hacer durante una emergencia
f) Conceptos básicos sobre Protección Ambiental
g) NO APLICA
h) Manejo de extintores
i) NO APLICA
j) Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo
k) NO APLICA
III.1. A C 1,2,3,4 1.5%
l) NO APLICA
m) NO APLICA
n) NO APLICA
o) Clasificación y manejo de residuos peligrosos (NOM’s)
p) NO APLICA
q) NO APLICA
r) NO APLICA
s) NO APLICA
t) NO APLICA
u) NO APLICA
v) NO APLICA
w) Identificación de áreas de riesgos en el trabajo
x) NO APLICA
y) Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
z) Auditorias Efectivas
aa) NO APLICA
Etapa
Inicio ( I ) Cumplimiento del
No. Aplica Porcentaje
Continuo ( C ) Consecuencia del requisito Monto de
Requisito IV. Seguridad Física SI = 1 Evidencia Severidad de
Periódico ( P ) incumplimiento 0 Cumple deducción
No = 0 deducción
Termino ( T ) 1 No Cumple
Suceso ( S )
212
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Etapa
Inicio ( I ) Cumplimiento del
No. Aplica Porcentaje
Continuo ( C ) Consecuencia del requisito Monto de
Requisito IV. Seguridad Física SI = 1 Evidencia Severidad de
Periódico ( P ) incumplimiento 0 Cumple deducción
No = 0 deducción
Termino ( T ) 1 No Cumple
Suceso ( S )
Durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en
las instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
IV.1.2. todos los trabajadores del Proveedor o Contratista, deben portar una M C 1.0%
identificación que los acredite como personal de su compañía y
presentarla cuando se le solicite.
213
cualquier equipo que emita frecuencias que alteren los sistemas de
seguridad de los procesos, obtener la autorización de Petróleos
Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios y acatar las recomendaciones
que se le den al respecto.
Previo al uso de equipos de fotografía o video, obtener la autorización de
IV.3.3. Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios y acatar las A S 1.5%
recomendaciones que se le den al respecto.
Etapa
Inicio ( I ) Cumplimiento
No. Aplica Porcentaje
Evidenci Continuo ( C ) Consecuencia del del requisito Monto de
Requisito V. Requerimientos de Seguridad Industrial SI = 1 Severidad de
a Periódico ( P ) incumplimiento 0 Cumple deducción
No = 0 deducción
Termino ( T ) 1 No Cumple
Suceso ( S )
Interrumpir la(s) actividad(es) de los trabajos objeto del Contrato, sin que
ello signifique responsabilidad para Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, cuando el Servidor Público de mayor rango de la instalación,
el personal de SIPA o quien realice la función, el Residente o Supervisor
de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios lo soliciten por motivo
de actos o condiciones inseguras, anomalías o irregularidades que
V.2. durante su permanencia dentro de instalaciones de Petróleos Mexicanos A S 1,2,3,4 1.5%
u Organismos Subsidiarios observe o identifique, cuando aquéllas puedan
poner en peligro la integridad de las personas, el ambiente, los equipos o
las instalaciones, en el entendido de que sólo se permitirá que se realicen
o reinicien dicha(s) actividad(es) hasta que se cumplan las obligaciones
que motivan la interrupción de las mismas, o se restauren las condiciones
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
214
El Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental del Proveedor o Contratista debe informar, dentro de los
primeros cinco días de cada mes, al Residente o Supervisor de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, su estadística de
V.9.2.
incidentes/accidentes de trabajo por motivo del contrato, en el Formato A P 1.5%
1 del presente Anexo “Resumen estadístico mensual sobre
incidentes/accidentes de trabajo”, remitiendo copia al Área de SIPA o
quien realice la función.
215
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Etapa
Inicio ( I ) Cumplimiento del
No. Aplica Porcentaje
Continuo ( C ) Consecuencia del requisito Monto de
Requisito V. Requerimientos de Seguridad Industrial SI = 1 Evidencia Severidad de
Periódico ( P ) incumplimiento 0 Cumple deducción
No = 0 deducción
Termino ( T ) 1 No Cumple
Suceso ( S )
Cuando por motivo del contrato se realicen trabajos en instalaciones
V.11.5. terrestres, utilizar mientras se permanezca en dichas instalaciones, el
equipo básico de protección personal siguiente:
216
protección auditiva (orejeras o tapones auditivos), equipo de protección
para soldadores (peto, mangas, gorro, polainas, careta), equipo de
protección respiratoria (mascarilla contra polvos, vapores orgánicos o
ácidos, para humos de soldadura, equipo de protección respiratoria
autónomo o sistema de aire tipo cascada), cinturón de seguridad con
arnés tipo paracaídas con doble cable (1.80 mts.) de vida y aditamento
de desaceleración, faja para soporte lumbar, bandolas y líneas de
sujeción, así como equipos para protección de ojos.
Responder por las consecuencias de cualquier accidente que ocasione
V.12.4. por no cumplir con las indicaciones contenidas en el permiso de trabajo A S 1.5%
con riesgo potencial correspondiente, o por no contar con éste.
Contar con extintores de acuerdo a la clase de fuego, en lugares
visibles y de fácil acceso los cuales deben tener información de su
funcionamiento, pictograma de fuego y sus limitaciones, además de
V.14. contar con un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo con A C 1 1.5%
la NOM-002-STPS-2010 “Condiciones de Seguridad-prevención y
Protección contra incendios en los centros de trabajo”, o la Normativa
Oficial aplicable.
Todo el equipo, maquinaria y vehículos del Proveedor y/o Contratista
V.15.1. deben de estar en buen estado físico y de funcionamiento, así como A C 1.5%
proporcionar y cumplir el programa de mantenimiento correspondiente.
Dotar de matachispas que operen correctamente a sus equipos,
maquinaría y vehículos que ingresen a áreas de riesgo de una
V.15.2.
instalación y durante trabajos con riesgo potencial en presencia de
A C 1 1.5%
gases, vapores o líquidos inflamables.
217
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Etapa
Cumplimient
Aplica Inicio ( I )
No. Consecuencia o del Porcentaje
SI = 1 Evidenci Continuo ( C ) Monto de
Requisito V. Requerimientos de Seguridad Industrial Severidad del requisito de
No = a Periódico ( P ) deducción
incumplimiento 0 Cumple deducción
0 Termino ( T )
1 No Cumple
Suceso ( S )
Obedecer y respetar las señalizaciones prohibitivas o
restrictivas, así como atender las informativas y preventivas
que se tengan en las instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios. De igual manera, instalar las
V.16.1. correspondientes por motivo de sus actividades objeto del A C 1.5%
contrato, la señalización deberá cumplir con la Norma NOM-
026-STPS-2008 “Colores y señales de Seguridad e Higiene, e
identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías”.
Acordonar con cintas de polietileno de color amarillo o rojo, e
V.16.2. identificar con señalamientos las zonas donde se ejecute
trabajos con riesgo potencial para el peatón o los trabajadores.
A C 2 1.5%
Etapa
Cumplimient
Aplica Inicio ( I )
No. Consecuencia o del Porcentaje
SI = 1 Continuo ( C ) Monto de
Requisito VI. Requerimientos de Salud en el trabajo Evidencia Severidad del requisito de
No = Periódico ( P ) deducción
incumplimiento 0 Cumple deducción
0 Termino ( T )
1 No Cumple
Suceso ( S )
218
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Etapa
Cumplimient
Aplica Inicio ( I )
No. Consecuencia o del Porcentaje
SI = 1 Evidenci Severida Continuo ( C ) Monto de
Requisito VI. Requerimientos de Salud en el trabajo del requisito de
No = a d Periódico ( P ) deducción
incumplimiento 0 Cumple deducción
0 Termino ( T )
1 No Cumple
Suceso ( S )
219
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Etapa
Inicio ( I ) Cumplimiento
No. Aplica Consecuencia Porcentaje
Evidenci Severida Continuo ( C ) del requisito Monto de
Requisito VI. Requerimientos de Salud en el trabajo SI = 1 del de
a d Periódico ( P ) 0 Cumple deducción
No = 0 incumplimiento deducción
Termino ( T ) 1 No Cumple
Suceso ( S )
Etapa
Cumplimiento
Inicio ( I )
No. Aplica Consecuencia del requisito Porcentaje
Evidenci Severida Continuo ( C ) Monto de
Requisito VII. Requerimientos de Protección Ambiental SI = 1 del de
a d Periódico ( P ) deducción
No = 0 incumplimiento 0 Cumple deducción
Termino ( T )
1 No Cumple
Suceso ( S )
No cazar, pescar, transportar, comercializar, o poseer
ejemplares de fauna silvestre (terrestre o marina) en
VII.2.1. instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos A C 4 1.5%
Subsidiarios, su entorno o en áreas donde se realicen
actividades por motivo del contrato.
No dañar, comercializar, consumir o sustraer especies de flora
VII.2.2.
del lugar donde se realizan los trabajos. A C 4 1.5%
Antes de efectuar vertimientos o descargas de aguas
residuales, desechos u otras materias al mar, lagunas, ríos,
pantanos u otros cuerpos de agua, contar con la autorización
expedida por las dependencias Federales correspondientes, o
las locales en los casos que dichas descargas sean de
jurisdicción local o a sistemas de alcantarillado; cumplir con las
VII.5.4. normas de referencia aplicables de Petróleos Mexicanos y A S 1.5%
Organismos Subsidiarios, y en general con toda la
Normatividad Oficial vigente en la materia y lo que establezcan
las Autoridades. Para este fin, deben tratarse las aguas
residuales cuando sea necesario para poder cumplir con los
límites máximos permisibles establecidos en las autorizaciones
de descarga o las Condiciones Particulares de Descarga.
Previo al uso o aprovechamiento de aguas nacionales, contar
VII.5.5. con el permiso correspondiente expedido por la Comisión M S 4 1.0%
Nacional del Agua (CONAGUA).
220
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”, FORMATO 6
Etapa
Cumplimient
No. Aplica Inicio ( I )
Consecuencia o del Porcentaje
Requisit SI = 1 Continuo ( C ) Monto de
VII. Requerimientos de Protección Ambiental Evidencia Severidad del requisito de
o No = Periódico ( P ) deducción
incumplimiento 0 Cumple deducción
0 Termino ( T )
1 No Cumple
Suceso ( S )
No utilizar o suministrar equipos que contengan
Clorofluorocarbonos (CFCs) u otras sustancias que dañen la
capa de ozono. En las Instalaciones de Petróleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, no usar sistemas contraincendio a
base de Clorofluorocarbonos (CFCs) y/o compuestos
VII.6.1. halogenados, de acuerdo al Protocolo de Montreal y al A C 3 1.5%
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar (Safety of Life at Sea – SOLAS). Así mismo, cumplir
con lo establecido en el Reglamento de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.
Informar por escrito en los formatos vigentes que emite la
Autoridad Ambiental, al área de SIPA o quien realice la función
a través del Residente o Supervisor, cualquier derrame de
materiales o residuos peligrosos que realice durante el
desempeño de sus trabajos en instalaciones de Petróleos
VII.7.1. Mexicanos u Organismos Subsidiarios o en el trayecto a éstas. A S 1.5%
Así mismo, acatar y cumplir con su responsabilidad de
restaurar las áreas contaminadas, a través de las compañías
autorizadas y conforme a la Normatividad Ambiental vigente,
sin costo para Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
Mantener en buen estado su maquinaria y equipo, así como
evitar fugas de lubricantes o combustibles que puedan afectar
VII.7.2.
el suelo o subsuelo, instalando los dispositivos que para este
M C 1.0%
fin se requieran.
Clasificar y manejar los residuos (sólidos urbanos, peligrosos,
y de manejo especial) conforme a lo establecido en la
Normatividad Ambiental. El almacenamiento y transporte de
VII.9.1. los residuos debe hacerse en los recipientes o dispositivos A C 1.5%
adecuados de acuerdo a su clasificación, y enviarlos a los
sitios de disposición final autorizados o los que indique
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.
Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que
genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en
VII.9.2.
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
A C 1.5%
Residuos, su Reglamento, y la Normatividad vigente.
No quemar residuos a cielo abierto en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios. En el caso
de las embarcaciones sólo se permite incinerar los residuos
conforme al Anexo V del Convenio Internacional para Prevenir
VII.9.6.
la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78), a través A C 1 1.5%
de incineradores específicos para ese fin, el volumen estimado
de basuras incineradas debe anotarse en el Libro Registro de
Basuras.
ELABORA: ACEPTA:
FORMATO 7
221
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
LEVANTADAS EN EL FORMATO 6 DEL ANEXO “SSPA”
Obra o Servicio:
Proveedor o Contratista:
No. Contrato:
Supervisor de Contrato:
Verificación No.: Fecha:
Índice de Cumplimiento Anexo “SSPA” (%):
Periodo de Estimación y/o Facturación:
Número de Estimación:
CUMPLE
Requerimiento Fecha de
Hallazgo observado Evidencia de Cumplimiento
Incumplido Cumplimiento SI NO
Estimación y/o Factura del periodo de la
$ Total deductiva: $
Verificación:
222
GUIA DE LLENADO.
DEDUCCIONES ECONÓMICAS POR INCUMPLIMIENTOS AL ANEXO “SSPA” DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, COMO UN PORCENTAJE DE LAS ESTIMACIONES O
FACTURAS.
Implementación:
Nota:
En el Formato 6 se definirán los requerimientos a los cuales les será aplicable dicho Formato
(Aplica SI=1, No=0), tomando como soporte los requerimientos dictaminados en el Formato 4,
debido a que ambos formatos deben ser congruentes entre sí.
223
REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO “SSPA”
Primera.- Para iniciar los trabajos o servicios objeto del contrato deberán cumplirse todos los
requerimientos estipulados para el inicio marcado en el Formato 6 con la letra I, por
lo que estos requerimientos no serán susceptibles de deducción de acuerdo a este
Anexo.
Cuarta.- Los requerimientos marcados en el Formato 6 con la letra T deberán ser cumplidos
al término del contrato, su incumplimiento generará la deducción correspondiente y
no permitirá el finiquito de los trabajos hasta que se solventen.
224
COLUMNA DENOMINADA “ETAPAS”
Inicio ( I) Requisitos que deben cumplirse previo al inicio de los trabajos o servicios.
Continúo ( C )Requisitos que deben cumplirse durante el desarrollo de los trabajos o servicios.
Periódico ( P ) Requisitos que deben cumplirse de manera periódica.
Termino ( T ) Requisitos que deben cumplirse al concluir los trabajos o servicios.
Suceso (S) Requisitos que deben cumplirse cuando ocurra un incidente.
I
NO
No. Verificaciones
Continuas con
calificación menor de I
Verificación mensual para 90 % = 3
evaluar desempeño SSPA.
Llenar Formato SI
6y7
NO
NO
PEMEX u Organismos
Evaluación del
Desempeño <
Subsidiarios podrán iniciar
Procedimiento de Rescisión? I
90 %
SI
SI
Contador
Iniciar proceso de rescisión.
225
FORMATO 4
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE
DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR
MOTIVO DEL CONTRATO
I I.1 I n c i s o s a , b , c , d , f , g y i , II . 2 , I I . 3 , I I .4 , II. 5 , II . 6 , I I. 8 .1 ,
II. REQUERIMIENTOS COMUNES
II.8 .2 , II.8 .3 , II.9 .1 , II.9 .2
IV .1 .1 , IV .1 .2 , IV .2 .1 , IV .2 .2 , IV .2 .3 , IV .2 .4 , IV .2 .5 ,
IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD IV .2 .6 , IV . 2 .7 , IV .2 . 8 , IV .2 .9 , IV . 2 .1 0 , IV . 2 .1 1 , IV .3 .1 , IV . 3 .2 ,
FISICA
IV .3 .3
V .1 , V .2 , V .3 ,V .4 , V .6 , V .9 .1 , V .9 .2 , V .9 .3 ,V .9 .4 , V .9 .6 , V .1 0 .4 ,
V .1 1 .1 , V .1 1 .2 ,V .1 1 .5 ,V .1 1 .5 .1 , V .1 1 .5 .2 , V .1 1 .5 .3 , V .1 1 .5 .5 , V .1 1 .5 .6 ,
V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL V .1 2 .1 , V .1 2 .2 ,V .1 2 .3 , V .1 2 .4 , V .1 4 , V .1 5 .1 ,V .1 5 .2 V .1 5 .3 V .1 5 .4 ,
V . 1 5 . 5 , V . 1 5 . 6 , V . 1 6 . 1 ., V . 1 6 . 2 , V . 1 6 . 3 , V . 1 6 . 4 , V . 1 8 . 1
VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN V I I.2 .1 , V II.2 .2 , V II.6 .1 , V I I.7 .1 , V I I.7 .2 , V II.9 . 1 , V II.9 .2 , V I I.9 .6 .
AMBIENTAL
REQUERIMIENTOS ADICIONALES
Formato 1 Mensualmente.
Previo al inicio del contrato y al ocurrir
Formato 2
cambios en el responsable.
Formato 3 En caso de presentarse un accidente.
VIII. FORMATOS Los requisitos incluidos en éste
Formato 4 documento forman parte integral del
contrato.
Formatos 5.1, 5.2 y 5.3
Mensualmente.
Formatos 6 y 7
(validar de conformidad)
De acuerdo por el área solicitante:
Validar por el área de SIPA o quien realice la
función:
ING. RODOLFO ORDAZ TOLEDO
SUPTTE. PLANEACION DE MANTTO
ING. OBED ROJAS BENITO
SUBGERENTE DE CSIPA
I’JCR / I’JCLL
226
ANEXO I
ANEXO I (REV. 2)
COMPENDIO DE INSTRUCCIONES OPERATIVAS EN MATERIA DE
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS BAJO LA LEY DE PEMEX
1.- AJUSTE DE LA REMUNERACION.
1.1 Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de
orden económico no previstas en el Contrato que determinen un aumento o reducción de los costos
directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de Ajuste acordado por las partes en el
Contrato. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.
El procedimiento de Ajustes de la Remuneración, sólo procederá para los Contratos a base de precios
unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza.
1.2 El Ajuste de los costos directos se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento:
II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del
importe a costo directo de la obra pendiente por ejecutar.
Para los procedimientos señalados, el CONTRATISTA será responsable de promover los Ajustes de la
Remuneración, a efecto de que PEMEX PETROQUIMICA los revise o compare contra su propio estudio,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que
PEMEX PETROQUIMICA pueda realizar los estudios periódicos necesarios.
1. Los Ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecución pactado en el Contrato o conforme al último programa del mes del Ajuste solicitado,
formalizado mediante Convenio.
Para efectos de cada una de las revisiones y Ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de
presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado.
2 Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en el
Índice Nacional de Precios Productor (INPP) – Producción Total (finales más intermedios),
emitido por el INEGI. En lo que respecta a la mano de obra nacional, los salarios se ajustaran
según el porcentaje de incremento al salario mínimo emitido por la COMISION NACIONAL DE
SALARIOS MINIMOS.
227
Los precios unitarios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos
contratados. El Ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos, financiamiento y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por
financiamiento estará sujeto a Ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
CONTRATISTA haya considerado en su proposición.
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
CONTRATISTA, el factor de Ajuste se aplicará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de Ajuste correspondiente al mes en
el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se
aplicará este último.
1.3 Cuando el factor del Ajuste de los costos sea al alza, será el CONTRATISTA quien lo promueva,
dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentación por escrito de solicitud ante el Área Responsable del
Procedimiento de Contratación, que incluya el estudio con la documentación comprobatoria
siguiente:
6. Las matrices de precios unitarios a costo directo actualizados, en función de los trabajos
pendientes de realizar en el periodo de Ajuste.
Una vez transcurrido el plazo establecido anteriormente 60 (sesenta) días naturales, el CONTRATISTA
perderá la posibilidad de solicitar el Ajuste de la Remuneración y PEMEX PETROQUIMICA tendrá hasta
el finiquito para determinar los factores que resulten a la baja.
Cuando el factor de Ajuste resulte a la alza y no sea promovido por el CONTRATISTA, se informará al
Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, el resultado del
estudio efectuado por el Área Responsable del Procedimiento de Contratación, el cual no podrá ser
aplicado en ninguna de las estimaciones del Contratista.
228
Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud del Factor de Ajuste de la Remuneración.
Cuando la documentación mediante la cual se promuevan los Ajustes de la Remuneración sea deficiente
o incompleta, PEMEX PETROQUIMICA apercibirá por escrito al CONTRATISTA para que, en el plazo de
10 (diez) días naturales a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información
solicitada. En este caso, el plazo de 60 (sesenta) días naturales con que cuenta PEMEX
PETROQUIMICA para emitir el oficio de resolución será suspendido hasta que se reciba la
documentación del CONTRATISTA.
Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud del Factor de Ajuste de la Remuneración.
En los casos de que los Factores estudiados por PEMEX PETROQUIMICA resulten diferentes a los
promovidos por el CONTRATISTA, se conciliarán por las partes en base a la documentación
comprobatoria indicada anteriormente generada por PEMEX PETROQUIMICA; en caso de que dicha
conciliación no se concluya o el Factor no sea emitido durante la vigencia de los trabajos, se aplicará el
Factor determinado por PEMEX PETROQUIMICA en el Finiquito del Contrato.
4. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al último programa que
se tenga convenido en el mes del Ajuste solicitado, a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos;
6. Las matrices de precios unitarios a costo directo actualizados, en función de los trabajos
pendientes de realizar en el periodo de Ajuste.
Para estos casos y si después de los 60 (sesenta) días naturales a la publicación del Índice
Nacional de Precios Productor (INPP) – Producción Total (finales más intermedios),
emitido por el INEGI, PEMEX PETROQUIMICA no ha emitido el Factor de Ajuste de la
Remuneración, se podrá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último
229
factor de Ajuste de la Remuneración que se tenga autorizado y si para cuando se presente el
factor a la baja, resulta que se pagó con un último factor a la alza, se procederá a realizar la
deductiva sin considerarse como pago en exceso ni repercutirán como cargos financieros.
No darán lugar al Ajuste de la Remuneración, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la
materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los Factores de Ajuste, éstos se aplicarán
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento
del Contrato inicialmente otorgada.
La autorización del Ajuste de la Remuneración, en moneda nacional, deberá efectuarse mediante el oficio
que acuerde el aumento o reducción correspondiente.
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante, deberán ser los que prevalezcan al
momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por
ninguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes en el que se
presentó.
1.5 En el caso de Contratos con anticipo y con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la
fecha de inicio de los trabajos, el CONTRATISTA podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación
de un primer factor de Ajuste de la Remuneración, el cual deberá calcularse conforme al procedimiento
de Ajuste que se haya establecido en las bases de licitación y en el Contrato correspondiente, debiendo
sujetarse a lo establecido en dicho procedimiento. Este factor de actualización no deberá afectarse por la
entrega de anticipos. Esto no aplicará en las obras que inicien dentro de los treinta días naturales
siguientes a la presentación de las proposiciones.
Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún
anticipo, el o los importes de Ajustes de la Remuneración deberán afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido, aplicándose el anticipo en la fórmula para obtener el factor de Ajuste.
Los conceptos de obra emitidos mediante Convenios serán sujetos a Ajuste de la Remuneración, para el
cálculo del factor de Ajuste en el caso de que la obra pendiente por ejecutar se haya amortizado el 100%
del anticipo, no se considerara el anticipo en la fórmula de cálculo.
PEMEX PETROQUIMICA, previa justificación, autorizarán dicho factor, el que será aplicado a cada
estimación y repercutirá durante todo el ejercicio del Contrato, independientemente de los Ajustes de la
Remuneración que le sucedan. Para los factores de Ajuste posteriores al primer factor, los índices base
que servirán para el cálculo de los Ajustes de la Remuneración en el Contrato, serán los que
correspondan al mes hasta donde se considero el primer factor.
1.6 En el procedimiento que establece el inciso 1.2, para la determinación de los Ajustes de la
Remuneración, se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme
al último programa convenido del mes que se esté calculando el Ajuste de la Remuneración.
El Ajuste de la Remuneración, se determinara utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios
unitarios de los trabajos no ejecutados del Contrato, conforme al último programa convenido en el mes
del Ajuste solicitado, en los que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo,
actualizados con el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) – Producción Total (finales más
intermedios), emitido por el INEGI.
Solamente se analizará un grupo de precios que representen aproximadamente el ochenta por ciento del
importe a costo directo de la obra pendiente por ejecutar, conforme al programa convenido del mes que
se esté calculando el Ajuste de la Remuneración. Para la selección de los conceptos que representen el
230
80% mencionado, se tomarán los conceptos cuyos importes sean los más representativos de la obra
pendiente de ejecutar a costo directo.
1.7 La tasa de interés en los costos horarios se ajustara según la variación de tasa de referencia
utilizada por el CONTRATISTA en su propuesta contra la del mes ajustado.
Las cuotas obrero patronales utilizadas en el cálculo del Factor de salario real serán ajustadas en
caso de existir variación a las utilizadas en la propuesta.
1.8 El Área Responsable del Procedimiento de Contratación autorizará, mediante oficio, el factor
de Ajuste de la Remuneración, debiéndolo enviar al CONTRATISTA, con copia al Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato y al Administrador
de Proyecto, sin necesidad de la celebración de Convenio alguno y a fin de que el
CONTRATISTA manifieste su conformidad se formalizará el Anexo “AC-x” que se detalla más
adelante.
La revisión y determinación de los Ajustes, en caso de que no se hubieren podido conciliar y/o
emitir, pagar o deducir con anterioridad, se realizará en el finiquito del Contrato. Las diferencias
que resulten a favor o en contra de la Entidad, no se considerarán como pago en exceso ni
repercutirán como gastos financieros.
Las condiciones de pago para los Ajustes de la Remuneración serán las mismas que las
señaladas en el Contrato para el pago de la obra ejecutada.
231
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUBGERENCIA DE OBRA PÚBLICA
ANEXO: “AC - X”
Y se fórmula de común acuerdo entre las partes, para amparar los factores de Ajuste de la Remuneración resultantes
de la aplicación del procedimiento de revisión pactado en la Cláusula Octava del Contrato, Modelo Económico y
conforme a lo establecido en los Artículos 60 penúltimo párrafo de la Ley de Petróleos Mexicanos, Articulo 62
último párrafo del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y Fracción I del Artículo 56 de las
Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, para aplicarse a la cotización presentada por el contratista (Anexo “C”) y a los Precios Unitarios
Extraordinarios, integrantes de este contrato..
( CFai )
VEa = [ ((FAA -1 ) (1-A)) + 1 ] [ Ve x ———— ]
( CFo )
En donde:
232
DE INTERESES, EXPRESADO COMO FACTOR, CON CUATRO DECIMALES.
( TIIEa )
CFai = [ ( CFo -1 ) x ———— ] + 1
( TIIEo )
El factor autorizado que deberá aplicarse en este Contrato será el que se indica a partir de la vigencia
abajo señalada, considerando los índices base correspondientes a la fecha de presentación y apertura de
proposiciones:
De conformidad con lo señalado en segundo párrafo del inciso 1.8 del Anexo I “Compendio de
instrucciones operativas en materia de administración de Contratos de Obras bajo la Ley de
PEMEX”, “EL AREA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, CON BASE EN EL FACTOR DE AJUSTE Y EL VOLUMEN DE OBRA
PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL
CONTRATO O BIEN, AL ULTIMO PROGRAMA MODIFICADO MEDIANTE CONVENIO, SEGÚN
CORRESPONDA, DETERMINADO A PARTIR DEL INICIO DEL PERIODO EN EL CUAL SE
PRODUZCA EL INCREMENTO EN LOS COSTOS, OBTENDRÁ EL MONTO DEL AJUSTE”.
233
Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del Contrato, sus precios unitarios
deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago.
2.2 Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, PEMEX PETROQUIMICA podrán autorizar el pago de
las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los Convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el Contrato.
Cuando exista la necesidad de ejecutar trabajos por cantidades adicionales o conceptos no previstos en
el catálogo original del Contrato, se deberán aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo
por financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales convenidos en el Contrato.
Si durante la ejecución de los trabajos surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos
en el catálogo original del Contrato, el CONTRATISTA deberá presentar los análisis de precios
correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión y sanción
técnica al Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, a partir de
que se ordene su ejecución y hasta los 30 (treinta) días naturales siguientes a que se concluyan dichos
trabajos.
Para la determinación de los nuevos precios unitarios, PEMEX PETROQUIMICA junto con el
CONTRATISTA, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la
anterior:
I. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el Contrato y que sean aplicables
a los nuevos conceptos;
II. Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los
análisis de los precios ya establecidos en el Contrato;
Para los efectos de esta Fracción, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales.
La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios
unitarios, debiendo considerar lo siguiente:
234
b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el Contrato, el CONTRATISTA
para soportar el costo de dichos insumos deberá adjuntar cotizaciones cuando los trabajos
no se hayan iniciado y facturas cuando ya hayan sido ejecutados.
c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario de los conceptos
no previsto en el Contrato, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en
el Contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y
rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la
relación que guarden entre sí los consumos y los rendimientos en los análisis de precios
unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo original.
III. Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos de las Fracciones
anteriores, PEMEX PETROQUIMICA le solicitará al CONTRATISTA que libremente presente
una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, debiendo
emitir el dictamen de resolución dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a aquél en
que reciba la propuesta. El CONTRATISTA deberá calcular el nuevo precio aplicando los
costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del Contrato y para los que no
estuvieran contenidos, el CONTRATISTA para soportar el costo de dichos insumos deberá
adjuntar cotizaciones cuando los trabajos no se hayan iniciado y facturas cuando ya hayan sido
ejecutados.
IV. Analizarlos por observación directa, previo acuerdo con el CONTRATISTA respecto del
procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demás que intervengan en los
conceptos.
235
Durante la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA entregará en un plazo similar a la
frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos
empleados en el periodo comprendido, documentos que formarán parte del precio unitario que
se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por el representante designado
para la verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos
deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de
proposiciones.
En todos los casos, PEMEX PETROQUIMICA deberá emitir por escrito al CONTRATISTA, independiente
de la anotación en la bitácora de obras, la orden de trabajo correspondiente. En tal evento, los conceptos,
sus especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al Contrato, mediante el Convenio
correspondiente.
2.3 Si por las características y complejidad de los precios unitarios de los conceptos no previstos en el
Contrato, no es posible su conciliación conforme a los términos señalados en el punto 2.2, PEMEX
PETROQUIMICA, previa justificación, podrá autorizar hasta por un plazo de 60 (sesenta) días naturales,
el pago provisional de los costos directos de los insumos que efectivamente se hayan suministrado o
utilizado en las obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
II. Que los pagos cuenten con el soporte documental necesario que justifique que el
CONTRATISTA efectivamente ya realizó su pago, tales como facturas, nóminas, costos
horarios, entre otros;
236
b. Cantidad de mano de obra utilizada y las categorías del personal encargado
específicamente de los trabajos, la que debe ser proporcionada en forma eficiente, de
acuerdo con la experiencia en obras similares;
IV. Que una vez vencido el plazo de los 60 (sesenta) días naturales, sin llegar a la
conciliación, PEMEX PETROQUIMICA determinará el precio extraordinario definitivo con base
en lo observado en la Fracción anterior; debiendo considerar los porcentajes de indirectos,
financiamiento, utilidad y cargos adicionales, pactados en el Contrato, y
237
2.5 Los precios unitarios de los conceptos no previstos en el Contrato deberán quedar autorizados
mediante el Anexo “C-X”, actualizándose los Programas de Ejecución que correspondan mediante
los Anexos “D-X” (Programa de Obra, Mano de Obra, Materiales y Equipos) y deberán quedar
incorporados al Contrato mediante un Convenio modificatorio, mismo que deberá autorizar el
superior jerárquico del Administrador del Proyecto.
3.1 Cuando las necesidades del proyecto o del Contrato lo requieran, las partes podrán pactar
modificaciones al presente Contrato, de acuerdo con lo siguiente:
I. Mediante Convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las partes, cuando se
trate de:
a. Los términos contractuales relativos a la remuneración y a los mecanismos para sus ajustes,
II. Mediante anotación en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del
Contrato, memoranda de entendimiento o cualquier otro documento en el que conste el acuerdo entre los
representantes autorizados de cada una de las partes en el presente Contrato, para las modificaciones
distintas a las contenidas en la fracción anterior.
Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán
novación de las obligaciones del presente Contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar
sustancialmente el objeto de contratación.
El Programa de Ejecución de los Trabajos de este Contrato podrá ser objeto de ajuste, en los siguientes
casos:
238
El CONTRATISTA, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que haya ocurrido
cualquiera de los eventos previstos en las fracciones anteriores, podrá solicitar a PEMEX
PETROQUIMICA, un ajuste al programa de ejecución de los trabajos vigente, a las fechas críticas o al
plazo de ejecución, acompañando la documentación o información que estime pertinente para justificar su
solicitud. PEMEX PETROQUIMICA, comunicará al CONTRATISTA su determinación en un plazo no
mayor de 30 (treinta) días naturales, con base en la información o documentación suministrada por el
CONTRATISTA; sin menoscabo de que PEMEX PETROQUIMICA, requiera al CONTRATISTA la
presentación de documentación o información adicional en el plazo que le indique PEMEX
PETROQUIMICA. De acuerdo a la complejidad de la solicitud del ajuste, PEMEX PETROQUIMICA podrá
disponer de un periodo adicional por el mismo número de días establecido originalmente, para emitir su
determinación.
El ajuste al programa de ejecución, a las fechas críticas o al plazo de ejecución reflejará la afectación que
se haya determinado por el evento ocurrido.
En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones I y II dé lugar a la
modificación del plazo de ejecución del Contrato, las partes celebrarán el Convenio modificatorio
correspondiente, en el cual se formalizará el Programa de Ejecución de los trabajos actualizado, así como
los Programas de insumos que intervienen directamente en la ejecución de los trabajos.
En los demás casos, el ajuste podrá dar lugar a una prórroga a la fecha de terminación del Contrato, sin
que se modifique el Plazo de Ejecución (fracciones III, IV y V).
Cuando un acto u omisión de PEMEX PETROQUIMICA imposibilite el inicio de los Trabajos por no poner
a disposición oportuna del CONTRATISTA el o los inmuebles, éste se considerará como motivo para
prorrogar en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los Trabajos
3.4 Para el caso de suspensión, la fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que
comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará
mediante el acta circunstanciada de suspensión.
239
4
3.7 Los motivos que justifican y explican las Modificaciones al Contrato deberán estar soportados en los
registros de la bitácora de obra, en reportes de actividades diarias, en la formulación de la
reprogramación, en el dictamen técnico y en la demás documentación que se genere respecto de la
modificación y, en su caso, en las solicitudes del CONTRATISTA.
d) Ajuste a los Programas (Ejecución, Mano de Obra, Materiales y Equipos), Fechas Críticas y
Plazo de Ejecución.
240
La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro
de su presupuesto autorizado. Por su parte, el CONTRATISTA ampliará la garantía otorgada para el
cumplimiento del Contrato en la misma proporción sobre el monto del Convenio.
A fin de asegurar el cumplimiento de lo anterior, no podrá formalizarse Convenio alguno hasta que el
CONTRATISTA presente los documentos que amparen la actualización de las garantías y seguros, en
su caso.
3.8 Conforme lo dispuesto en los Lineamientos para el ejercicio de la Función Jurídica Institucional en
Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios, o Empresas Filiales, y a los Criterios para ejercer la
función jurídica institucional en lo relativo a la revisión y sanción jurídica de los proyectos de Convenios y
Contratos a ser formalizados por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, previo a la formalización
del Convenio respectivo, el Área Responsable del Procedimiento de Contratación deberá remitir
oportunamente al Área Jurídica correspondiente, el proyecto del Convenio para su revisión y sanción
jurídica, con la documentación soporte necesaria; la documentación legal del CONTRATISTA se enviará
sólo en caso de que esta Área Jurídica no cuente previamente con ella.
Adicionalmente a lo anterior, los Convenios deberán contener únicamente la firma de revisión técnica,
administrativa y jurídica. Los efectos de las firmas y el ámbito de responsabilidad de cada una de ellas,
se circunscribirán a los siguientes alcances:
a) Revisión Técnica.- Tendrá por objeto hacer constar que las modificaciones son técnicamente
adecuadas en cuanto a sus alcances y características. Esta revisión se hará en los términos de
las razones y justificaciones asentadas en el dictamen técnico o memoria correspondiente, bajo
la consideración de que los cambios al Contrato son necesarios para la consecución de su
objeto. Esta revisión se hará constar mediante la firma del servidor público designado del Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato
b) Revisión Administrativa.- Su finalidad será brindar certeza a las partes respecto de que para la
elaboración y suscripción del Convenio de que se trate, se han revisado cada uno de los
documentos que sirven de base para su elaboración y se han cumplido los procedimientos
administrativos correspondientes, sin prejuzgar en la necesidad de las modificaciones objeto del
Convenio, ni en las razones técnicas o económicas expresadas en los documentos que lo
originan. En su caso, esta revisión también se llevará a cabo para hacer constar la integración de
los precios que se hayan analizado para su incorporación al anexo correspondiente. Esta
revisión se hará constar mediante la firma del servidor público designado del Área Responsable
del Procedimiento de Contratación.
c) Revisión Jurídica.- Se concretará exclusivamente a los aspectos legales que debe revestir el
acuerdo de voluntades a ser formalizado, específicamente en cuanto a sus requisitos de
existencia y de validez, así como a las características y elementos formales (forma jurídica) que
correspondan, quedando bajo la responsabilidad del Área Técnica y administrativa, en el ámbito
de sus respectivas competencias los aspectos que les son inherentes (aspectos técnicos,
económicos, fiscales, presupuestales, de cálculo de precios y tarifas, administrativos y análogos
a los anteriores que hagan referencia a conceptos ajenos a temas meramente legales,
involucrados en los Contratos que pretendan formalizarse, así como sus respectivos anexos, la
forma y procedimiento de adjudicación de los mismos). Esta revisión se hará constar mediante la
firma del servidor público designado del Área Jurídica.
3.9 Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original del Contrato o del plazo de ejecución, la dependencia o entidad junto con el
CONTRATISTA y a solicitud de éste, podrán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
241
pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se
presenten.
Los ajustes de ser procedentes deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o
reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.
4.1.1. PEMEX PETROQUIMICA podrá cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan
circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de
continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a PEMEX
PETROQUIMICA. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento
que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella
recurso alguno.
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan.
4.1.3 Las dependencias y entidades que realicen la cancelación de una licitación en términos del inciso
4.1.1, deberán notificar por escrito a los licitantes, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión,
las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación y cubrirán los gastos no recuperables
que, en su caso, procedan, y siempre que sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la operación correspondiente.
II. Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realización de los
trabajos, a las juntas de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de las proposiciones, al fallo de
licitación, y a la firma del Contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el
procedimiento;
Cuando se presente alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, la convocante deberá abstenerse
de realizar pago alguno por tal motivo.
242
4.2 DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN
4.2.1 PEMEX PETROQUIMICA podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, cuando las necesidades del proyecto o del
Contrato así lo requieran, sin que ello implique la terminación del Contrato, para lo cual PEMEX
PETROQUIMICA comunicará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su
inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.
El titular de PEMEX PETROQUIMICA designará a los servidores públicos que podrán ordenar la
suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida.
Las partes podrán convenir la Terminación Anticipada del Contrato, por las siguientes causas:
PEMEX PETROQUIMICA podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto
que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o
de otro;
En este supuesto no serán motivo de pago de Gastos No Recuperables que pudiere reclamar el
CONTRATISTA.
III. Cuando se den por terminados anticipadamente los Contratos, PEMEX PETROQUIMICA
pagará al CONTRATISTA los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el Contrato de que se trate, y
IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el
CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación
243
anticipada del Contrato, deberá solicitarla a PEMEX PETROQUIMICA, quien determinará lo
conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito
respectivo; en caso de negativa, será necesario que el CONTRATISTA obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente, pero si PEMEX PETROQUIMICA no contesta en dicho
plazo, se tendrá por aceptada la petición del CONTRATISTA.
Una vez comunicada por PEMEX PETROQUIMICA la terminación anticipada de los Contratos o el inicio
del procedimiento de rescisión de los mismos, esta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada
del estado en que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de
fedatario público.
4.2.3 La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de
la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar Convenios alguno.
El pago de los gastos no recuperables autorizados se realizará conforme a los términos y condiciones
pactadas para el pago de una estimación de trabajos ejecutados.
A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.
4.2.4 Suspensiones
I. Las rentas de equipo o, si resulta más barato, los fletes del retiro y regreso del mismo a la obra. Se
consideraran ciertos porcentajes sobre los contenidos en los costos horarios presentados en el acto
de apertura de proposiciones, según si la maquinaria y/o equipo esta en espera o en reserva. (Tabla
1)
II. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados y que no
fueron ejecutados durante el periodo de la suspensión. En ningún caso, el monto aplicado podrá ser
mayor al determinado por el CONTRATISTA para los indirectos de las oficinas centrales en su
proposición;
IV. Costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal técnico
y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la suspensión;
V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una función específica durante la
suspensión y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo;
VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demás instalaciones de campo, y
244
VII. En su caso, el costo que represente la extensión de las garantías.
Para la determinación de estos gastos se deberán considerar como base para su cálculo, los programas
y costos originalmente propuestos por el CONTRATISTA, debiéndose ajustar con el último Factor de
ajuste de remuneración autorizado antes de la suspensión.
En caso de que el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato así
lo estime necesario solicitará por escrito al CONTRATISTA la documentación complementaria y/o
adicional que considere pertinente para soportar los conceptos cuyo pago solicita el CONTRATISTA,
señalándole un plazo perentorio para su presentación. El análisis y verificación que haga el Área
Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato en los términos antes
apuntados, deberá constar en un documento que, debidamente firmado, servirá de base para iniciar el
trámite de autorización de pago de gastos no recuperables.
4.2.4.2 En todos los casos de suspensión, PEMEX PETROQUIMICA deberá levantar un acta
circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo siguiente:
II. Nombre y firma de la persona asignada por parte del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato de PEMEX PETROQUIMICA y del superintendente de
construcción del CONTRATISTA, así como del servidor público autorizado para ordenar la suspensión.
III. Datos de identificación de los trabajos que se habrán de suspender, si la suspensión es parcial, sólo
identificar la parte correspondiente y las medidas que habrán de tomarse para su reanudación;
VI. El tiempo de duración de la suspensión. Cuando la reanudación de los trabajos esté ligada a un hecho
o acto de realización cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de la suspensión estará sujeto a la
actualización de ese evento, sin perjuicio de que se pueda optar por la terminación anticipada;
VII. Señalar las acciones que seguirá PEMEX PETROQUIMICA, las que deberán asegurar los bienes y el
estado de los trabajos, así como procurar la conclusión de los mismos;
245
VIII. Determinación del programa de ejecución que se aplicará, el que deberá considerar los diferimientos
que la suspensión origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos de construcción indicados en
el programa de ejecución convenido en el Contrato, y
IX. En su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos
realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.
4.2.4.3 Si durante la vigencia del Contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean
reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y
formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada, al término del mes calendario en
que hayan ocurrido las suspensiones.
4.2.4.4 Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna
responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un Convenio donde se reconozca el plazo
de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución
establecido en el Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un
Convenio en los términos establecidos por PEMEX PETROQUIMICA , siempre que no se utilicen para
corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al CONTRATISTA.
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sólo será procedente el pago de
gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III, IV y V del 4.2.4.1,
incluyéndose los operadores de los equipos y/o maquinaria en caso de haber sido autorizado por PEMEX
PETROQUIMICA, salvo que en las bases de licitación y en el Contrato correspondiente se prevea otra
situación.
d. La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción
y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización, y la expedición de
la garantía de cumplimiento del Contrato;
II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el CONTRATISTA y
que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en los talleres o
fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea
acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y
III. Liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no
sean empleados permanentes del CONTRATISTA.
246
presencia de un Fedatario Público, tras lo cual elaborará el acta circunstanciada, a fin de hacer constar el
estado que guardan los trabajos ejecutados.
De igual forma, si el CONTRATISTA solicita el pago de los conceptos señalados en las fracciones I (d), II
y III del inciso 4.2.5.1, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato verificará que lo solicitado por el CONTRATISTA corresponda a los recursos utilizados en los
Trabajos y, tratándose de materiales y equipos de instalación permanente, que éstos cumplan con las
especificaciones de calidad y su cuantía sea acorde con las cantidades de Obra pendientes de ejecutar,
según los programas convenidos. En caso de que el Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato así lo estime necesario solicitará por escrito al CONTRATISTA
la documentación complementaria y/o adicional que considere pertinente para soportar los conceptos
cuyo pago solicita el CONTRATISTA, señalándole un plazo perentorio para su presentación. El análisis y
verificación que haga el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato en los términos antes apuntados, deberá constar en un documento que, debidamente firmado,
servirá de base para iniciar el trámite de autorización de pago de gastos no recuperables.
TABLA 1
Criterios de mayor utilización para los porcentaje a considerar en el costo horario de la maquinaria
y equipo según sus condiciones de uso
Porcentajes máximos para cálculo del
costo horario de la maquinaria y equipo
Cargo del costo horario Maquinaria y equipo activos inactivo
En espera De reserva
247
Lapso de
Se desconoce espera
la fecha de convenido y
% para el cálculo de reanudación
Formulas hora efectiva de mayor de
del trabajo, una semana
trabajo lapso no
mayor a una
semana
D = Vm- Vr
Depreciación 100 30 30 30
Ve
2Hea
Mantenimiento Mn = Ko * D 100 30 30 30
Combustibles Co = Gh * Pc 100 5 5 5
Consumos
Llantas N = Pn 100 5 5 5
Vn
Po = Sr
Operación 100 100 0 100
Ht
248
ANEXO GIN
1. Definiciones.
1.1. Bienes: Equipos y materiales de instalación permanente diferentes a los materiales de
construcción que se suministran e instalan como parte de los alcances del contrato.
Únicamente para contratos de fabricación de plataformas marinas, el acero estructural
(subestructura, superestructura, pilotes y conductores) podrá considerarse como
material de instalación permanente diferente al de construcción.
1.2. Bienes Nacionales: los Bienes de Fabricación Nacional y que cuentan con el Grado de
Integración Nacional previsto en el apartado Error: Reference source not found
1.3. Fabricación Nacional: el proceso productivo que consiste en realizar dentro del
territorio nacional, la Transformación Sustancial de insumos, partes o componentes
nacionales o importados para obtener un bien final nuevo.
1.4. Fabricante del Bien: la persona física o moral que produce los bienes suministrados
por el Contratista a PETROQUIMICA.
1.5. Grado de Integración Nacional de los Bienes: el grado específico de contenido
nacional de los Bienes, calculado de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.1 de
este Anexo.
1.6. Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra: el número de horas-hombre
correspondientes a Mano de Obra Nacional como proporción del número total de
horas-hombre requeridas para la ejecución de los trabajos objeto del contrato,
calculado de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2 de este Anexo.
1.7. Insumos: las materias primas, partes y componentes utilizados en la fabricación de un
bien.
1.8. Insumos Indirectos: los insumos utilizados en la producción, verificación o inspección
de un bien, pero que no están físicamente incorporados a él; o los bienes que se
utilizan para el mantenimiento u operación de maquinarias y equipos relacionados con
la producción de un bien, tales como:
1.8.1. Combustibles y energía.
1.8.2. Herramientas, troqueles y moldes.
1.8.3. Refacciones y materiales utilizados en el mantenimiento de equipo y edificios.
1.8.4. Lubricantes, grasas, materiales de mezcla y otros materiales utilizados en la
producción o para operar el equipo o los edificios.
1.8.5. Guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo y aditamentos de seguridad.
1.8.6. Equipo, aparatos y aditamentos utilizados para la verificación o inspección de los
bienes.
249
1.8.7. Catalizadores y solventes, y
1.8.8. Cualesquiera otros bienes que no estén incorporados en el bien, pero cuyo uso
en la producción del bien pueda demostrarse razonablemente.
1.9. Mano de Obra de Ingeniería: es el trabajo realizado por especialistas de diversas
ramas de la ingeniería para llevar a cabo aquellas actividades que tengan por objeto
concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de
ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial,
electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para
integrar un proyecto ejecutivo de obra pública.
1.10. Mano de Obra Nacional: es el trabajo realizado por personal mexicano que participa
directa o indirectamente en la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
1.11. Material Fungible: el material que se consume con el primer uso.
1.12. Procesamiento Menor: las operaciones que no producen una Transformación
Sustancial de un bien tales como:
1.12.1. El ensamble simple, es decir el proceso de juntar cinco o menos partes, todas
extranjeras (excluyendo sujetadores tales como tornillos, pernos, etc.) por medio
del atornillado, pegado, soldado, cosido o por otros medios.
1.12.2. La simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las
características del bien.
1.12.3. La limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos.
1.12.4. La aplicación de revestimientos preservativos o decorativos, incluyendo
lubricantes, encapsulación protectora, pintura decorativa o preservativa, o
revestimientos metálicos.
1.12.5. El rebajado, limado o cortado de pequeñas cantidades de materiales excedentes.
1.12.6. La descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para el mantenimiento
del bien en buena condición.
1.12.7. La dosificación, empaque, re-empaque, embalaje y re-embalaje.
1.12.8. Las operaciones de prueba, marcado, ordenado, o clasificado.
1.12.9. Las reparaciones y alteraciones, lavado o esterilizado.
1.13. Proveedor Directo del Fabricante: la persona que suministra al Fabricante del Bien las
materias primas, partes o componentes que integran el bien suministrado a
PETROQUIMICA.
1.14. Proveedor Indirecto del Fabricante: la persona física o moral que suministra a un
Proveedor Directo del Fabricante materias primas, partes o componentes las cuales se
integran al bien suministrado a PETROQUIMICA.
1.15. Transformación Sustancial: a diferencia del Procesamiento Menor, implica la
producción que da como resultado un bien nuevo y diferente, con un nuevo nombre,
nuevas características y nuevo uso.
2. Cálculo del Grado de Integración Nacional.
2.1. Cálculo del Grado de Integración Nacional en Bienes.
250
2.1.1. El Grado de Integración Nacional de los Bienes estará dado por la siguiente
fórmula:
Donde:
VIB es el valor total de las importaciones utilizadas para la fabricación del Bien,
incluyendo Insumos, y corresponde a la suma de:
i. Los fletes, seguros y todos los demás costos en que se haya incurrido
para el transporte del Insumo hasta el punto de importación.
2.1.2. Los Bienes fabricados fuera de territorio nacional tendrán un Grado de Integración
Nacional igual a 0% (cero por ciento).
2.1.3. La compra de los Insumos en territorio nacional no significa que los mismos hayan
sido producidos en territorio nacional.
2.1.4. Los Insumos cuyo origen no pueda acreditarse, deberán considerarse como
importados.
2.1.5. Cualquier parte o componente producido fuera de territorio nacional será
considerado como importado en su totalidad, sin importar que en su proceso de
elaboración se hayan utilizado Insumos nacionales.
251
2.1.6. Los Insumos Indirectos utilizados en la fabricación de Bienes en territorio nacional,
se considerarán 100% nacionales.
2.1.7. Si en la elaboración del Bien se utilizan Materiales Fungibles, se deberá utilizar un
método de manejo de inventarios (PEPS, UEPS, etc.), para determinar si dichos
Materiales Fungibles son nacionales o importados.
2.1.8. Los accesorios, las refacciones y las herramientas entregados con el Bien no se
tomarán en cuenta para efectos de la determinación del Grado de Integración
Nacional.
2.2. Cálculo del Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra.
2.2.1. El Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra se define como el número de
horas-hombre correspondientes a la Mano de Obra Nacional como proporción del
número total de horas-hombre requeridas para la ejecución de los trabajos objeto
del contrato, de conformidad con la fórmula siguiente:
Donde:
2.2.2. La Mano de Obra Nacional es el trabajo realizado por personal mexicano que
participa directa o indirectamente en la ejecución de los trabajos objeto del contrato.
2.2.3. En el cálculo del Grado de Integración Nacional en Mano de Obra deberá
considerarse la mano de obra directa, la mano de obra indirecta y en su caso, la
que se subcontrate.
2.2.4. Si la unidad de medida de la mano de obra es en jornadas, el Contratista deberá
determinar el equivalente en horas-hombre, considerando para su cálculo el número
de las horas-hombre definidas por jornada.
3. Requerimiento de contenido nacional de las Obras.
3.1. Las Obras objeto del contrato deberán contar con un contenido nacional de al menos 0
% (cero por ciento).
4. Requerimiento de Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería NO
APLICA.
5. Declaración del Grado de Integración Nacional durante la ejecución de las Obras.
5.1. Declaración del Grado de Integración Nacional de los Bienes.
5.1.1. Para los Bienes que se suministren como parte del alcance del contrato, el
252
Contratista deberá entregar de manera obligatoria, para efectos informativos y
estadísticos, un escrito mediante el cual, el Fabricante del Bien manifieste bajo
protesta de decir verdad, el Grado de Integración Nacional del Bien suministrado,
calculado de acuerdo a la fórmula establecida en el apartado 2.1.1 de este Anexo. El
escrito deberá elaborarse utilizando el Error: Reference source not found incluido en el
presente Anexo.
5.1.2. En el caso particular de los Bienes que sean equipos e instrumentos, la manifestación
del Grado de Integración Nacional a la que hace referencia el punto 5.1.1 (Error:
Reference source not found) deberá entregarse para todos y cada uno de los equipos
e instrumentos que sean suministrados como parte del alcance del contrato
acompañando a los generadores de obra que amparen sus pagos correspondientes.
5.1.3. En el caso particular de los Bienes que sean materiales diferentes a los de
construcción, las manifestaciones del Grado de Integración Nacional a las que hace
referencia el punto 5.1.1 (Error: Reference source not found) deberán entregarse al
finalizar las Obras para aquellos materiales suministrados durante la ejecución de las
Obras y que se encuentren listados en la Tabla 2 o que hayan sido incluidos en el
listado referido en el apartado Error: Reference source not found de este Anexo.
Adicionalmente, deberá presentarse a manera de resumen, el listado de los
materiales cuyo Grado de Integración Nacional se está declarando, indicando las
cantidades suministradas durante la ejecución de las Obras, utilizando el Error:
Reference source not found de este Anexo. Esta documentación deberá ser
presentada por el Contratista acompañando la última estimación.
253
periodo de estimación. El Grado de Integración Nacional será calculado de acuerdo a
la fórmula establecida en el apartado 2.2 de este Anexo. El escrito deberá entregarse
utilizando el Error: Reference source not found de este Anexo.
6. Verificación. NO APLICA.
7. Penalizaciones. NO APLICA.
Tabla 1.
GIN
Equipos mecánicos estáticos con cuerpo de acero de aleación, acero
30%
inoxidable o material no ferroso
Intercambiadores de calor con tubos de acero de aleación, acero inoxidable 30%
o material no ferroso
Subsector: Aparatos y equipos electrónicos de audio y video.
Amplificadores, audífonos, auriculares, bocinas, cajas acústicas (bafles),
30%
ecualizadores, micrófonos, preamplificadores, radios portátiles.
Subsector: Equipos y aparatos para comunicaciones eléctricas
(telecomunicaciones).
Antenas parabólicas, aparatos telefónicos, centrales telefónicas,
conmutadores telefónicos, contestadores telefónicos, equipos carrier,
equipos de facsímil, equipos de microondas, equipos de ondas portadoras,
35%
equipos de transmisión y recepción telefónicos, equipos receptores de VHF
y UHF (radiolocalizadores), equipos transreceptores fijos o móviles en BLU,
VHF y UHF, sistemas de transmisión de microondas vía satélite.
Subsector: Equipos de grabación.
Equipos de grabación profesional, radiograbadoras, videograbadoras. 30%
Subsector: Equipos y aparatos de electrónica industrial y científica.
Aparatos controladores de flama; balanzas; cargadores de baterías;
equipos de medición y control en general; equipos de ultrasonido; equipos
rectificadores; fuentes de alimentación; generadores de barrido y de
30%
señales de radio, audio y video; manómetros; multímetros; osciloscopios;
pirómetros; reguladores de voltaje; sistemas de energía ininterrumpida;
termómetros
Subsector: Máquinas y equipos electrónicos para oficina y comercio.
254
GIN
Calculadoras, máquinas de escribir, fotocopiadoras, básculas, alarmas,
30%
sirenas, timbres.
Subsector: Manufacturas eléctricas.
Conductores eléctricos de aluminio. 20%
Subsector:
Placas radiográficas. 40%
Tractores agrícolas. 30%
Tubos de acero al carbón con soldadura helicoidal en espesores mayores a 20%
0.500 pulgadas.
Tubos de acero al carbón con soldadura recta en diámetros de 20 y 24 20%
pulgadas.
Tabla 2.
Lista de materiales que deben declarar el grado de integración nacional, de acuerdo con el apartado
5.1.3.
TUBERÍA
Descripción Código Unidad
Tubería de proceso y servicios de acero al carbono con costura 20601010002001 kg
Tubería de proceso y servicios de acero al carbono sin costura 20601010002002 kg
Tubería de línea de acero al carbono con costura 20601020002001 kg
Tubería de línea de acero al carbono sin costura 20601020002002 kg
Tubería de revestimiento de acero al carbono 20601030002000 kg
Tubería de producción de acero al carbono 20601040002000 kg
Tubería de perforación de acero al carbono 20601050002000 kg
Tubería estructural de acero al carbono con costura 20601060002001 kg
Tubería estructural de acero al carbono sin costura 20601060002002 kg
Tubería de acero aleado con costura 20601000003001 kg
Tubería de acero aleado sin costura 20601000003002 kg
Tubería de acero inoxidable con costura 20601000004001 kg
Tubería de acero inoxidable sin costura 20601000004002 kg
Tubería de aleaciones de níquel con costura 20601000005011 kg
Tubería de aleaciones de níquel sin costura 20601000005012 kg
Tubería de aleaciones de titanio con costura 20601000005041 kg
Tubería de aleaciones de titanio sin costura 20601000005042 kg
Tubería de fibra de vidrio reforzada con resina 20601000006010 kg
Tubería de policloruro de vinilo PVC 20601000006020 kg
Tubería de policloruro de vinilo clorado CPVC 20601000006030 kg
Tubería de polietileno 20601000006040 kg
255
VÁLVULAS
Descripción Código Unidad
Válvulas de retención o check con cuerpo de acero al carbono 20603020002000 pieza
Válvulas de retención o check con cuerpo de aleado 20603020003000 pieza
Válvulas de retención o check con cuerpo de acero inoxidable 20603020004000 pieza
Válvulas de retención o check con cuerpo no ferroso 20603020005000 pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero al carbono 20603030002000 pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero aleado 20603030003000 pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero inoxidable 20603030004000 pieza
Válvulas de compuerta con cuerpo no ferroso 20603030005000 pieza
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero al carbono 20603040002000 pieza
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero aleado 20603040003000 pieza
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero inoxidable 20603040004000 pieza
Válvulas de mariposa con cuerpo no ferroso 20603040005000 pieza
Válvulas de globo con cuerpo de acero al carbono 20603050002000 pieza
Válvulas de globo con cuerpo de acero aleado 20603050003000 pieza
Válvulas de globo con cuerpo de acero inoxidable 20603050004000 pieza
Válvulas de globo con cuerpo no ferroso 20603050005000 pieza
Válvulas de aguja con cuerpo de acero al carbono 20603060002000 pieza
Válvulas de aguja con cuerpo de acero aleado 20603060003000 pieza
Válvulas de aguja con cuerpo de acero inoxidable 20603060004000 pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo de acero al carbono 20603070002000 pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo de acero aleado 20603070003000 pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo de acero inoxidable 20603070004000 pieza
Válvulas macho (tapón) con cuerpo no ferroso 20603070005000 pieza
Válvulas de bola con cuerpo de acero al carbono 20603080002000 pieza
Válvulas de bola con cuerpo de acero aleado 20603080003000 pieza
Válvulas de bola con cuerpo de acero inoxidable 20603080004000 pieza
Válvulas de bola con cuerpo no ferroso 20603080005000 pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero al carbono 20603090002000 pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero aleado 20603090003000 pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero inoxidable 20603090004000 pieza
Válvulas de ángulo con cuerpo no ferroso 20603090005000 pieza
CONDUIT
Descripción Código Unidad
Conduit de acero al carbono 20503010002000 m
Conduit de aluminio 20503010005030 m
CABLE ELÉCTRICO
256
Descripción Código Unidad
Alambre/cable bajo voltaje 20502010000000 m
Alambre/cable alto voltaje 20502020000000 m
Alambre/cable medio voltaje 20502030000000 m
Alambre/cable de control 20502040000000 m
CABLE DE INSTRUMENTOS
Descripción Código Unidad
Cable de señal de instrumentos 20706050000000 m
Cable multipar de señal de instrumentos 20706060000000 m
Cable de extensión de termopares 20706070000000 m
Cable multipar de extensión de termopares 20706080000000 m
TUBING
Descripción Código Unidad
Tubing/multitubing para instrumentos 20706040000000 m
257
Formato 4. Declaración del Grado de Integración Nacional en Bienes
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el apartado 2.1 del “Anexo GIN. Cálculo y
declaración del Grado de Integración Nacional”, el que suscribe ____________(4)____________, RFC
______(5)__________, manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los Bienes que
hemos fabricado y suministrado a la empresa ____________(3)____________ cuentan con el
Grado de Integración Nacional (GIN) indicado en la siguiente tabla:
Cantidad Unidad Tag Descripción del Bien GIN Marca País de origen
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Atentamente
_______________(13)_______________
258
Formato 5. Declaración del Grado de Integración Nacional de Materiales
[En papel membretado del Contratista]
___de __________ de____ (1)
Me refiero al contrato No. _____(2)_____ . Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el apartado 5.1.3 del “ Anexo GIN.
Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional”, el que suscribe manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los
materiales que he suministrado e instalado al amparo del citado contrato, cuentan con el Grado de Integración Nacional (GIN), de
acuerdo con los datos proporcionados por los proveedores o fabricantes, según se indica en la siguiente tabla:
Código del Descripción del Cantidad Unidad GIN Monto RFC Fabricante País de origen
material material
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior podrá utilizarse con fines para el cálculo del grado de
integración nacional, sin que esto implique que la misma se utilice con el propósito de obtener precios de referencia diversos a los
pactados en el contrato, de acuerdo con el esquema de remuneración estipulado.
Atentamente
_______________(13)_______________
259
Licitación Pública Nacional No. 18578012-501-13
Estimación: __(3)__
GIN
Mano de Obra Total Mano de Obra Nacional
Mano de Obra
Fase H-h (5) Monto (6) H-h (7) Monto (8) % (9)
Ingeniería:
Proceso
Tuberías
Instrumentos
Mecánica
Eléctrica
Civil
Otra (especificar)
Procura
Construcción
Administración y
control de proyectos
Por medio del presente declaro, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la información
contenida en la tabla anterior es correcta y manifiesto que cuento con la documentación que
acredita la nacionalidad del personal y su relación laboral con
______________(10)____________.
Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior podrá utilizarse sólo
para fines de cálculo del grado de integración nacional, sin que esto implique que la misma se
utilice con el propósito de obtener precios de referencia diversos a los pactados en el contrato,
de acuerdo con el esquema de remuneración estipulado.
Atentamente
____________(11)__________
261
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
SECCIÓN III
CONTENIDO
262
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
DT-3 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en cuando menos una obra
en los últimos cinco años cuyas características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que
se concursa, realizando actividades similares con igual o mayor responsabilidad, al menos, para los
siguientes cargos:
El Superintendente de Construcción deberá comprobar su experiencia mediante actas de recepción
física de los trabajos, finiquitos, notas de bitácora firmadas por el profesional técnico, en cuando menos
una obra en los últimos cinco años de características, magnitud y complejidad similares a la que se
concursa, así como la profesión y grado académico, titulado, por lo que debe anexar copia de la Cédula
Profesional.
El Supervisor de Seguridad, deberá tener experiencia en materia de Seguridad Industrial debiendo
proporcionar obligatoriamente el currículum vitae, indicando en el mismo datos como escolaridad,
diplomas, certificados, oficios de nombramiento, etc., y adjuntando los documentos que acrediten su
experiencia laboral en cuando menos una obra en los últimos cinco años de magnitud y complejidad
similares a la que se concursa, así como contar con la Capacitación en Seguridad Industrial, Salud y
Protección Ambiental certificada y/o autorizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) u otra Organización de prestigio certificada para poder otorgar capacitación en la
materia. (Adjuntar copia de constancia o documento que lo avale).
DT-4 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del licitante de cuando menos dos
contratos de Obras ejecutados en instalaciones Industriales durante la existencia de la Empresa, cuyas
características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, esta experiencia se
demostrará mediante la presentación de las carátulas de las obras que fueron terminadas, adjuntando
copia del acta entrega-recepción, finiquito o cierre administrativo con documentación oficial mediante la
cual se pueda comprobar experiencia. Y una de esas obras efectuada en los últimos 5 años, cuyas
características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, realizando
actividades similares con igual o mayor responsabilidad, con la identificación de los trabajos realizados
por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante,
descripción de las obras, importes totales e importes ejercidos.
Los licitantes deberán de presentar preferentemente la constancia de inscripción en el Directorio
Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC), la no presentación de esta información no será
motivo para desechar su propuesta.
263
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
Los licitantes deberán de presentar una relación de contratos vigentes y comprometidos a la fecha de
inicio de la obra, mencionando la descripción, monto original, monto ejercido hasta la última estimación,
vigencia del contrato y área contratante, esto con la finalidad de verificar que el licitante cuente con el
recurso necesario y que no afecte su capacidad de ejecución en caso de que se le asigne el contrato.
Capacidad Financiera.- El capital contable mínimo requerido así como las razones financieras
requeridas para participar en la licitación será:
Capacidad Financiera:
DT-6A Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por
los estados financieros auditados de los dos años anteriores y el comparativo de razones financieras
básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más
actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.
Los estados financieros auditados presentados por los licitantes deberán cumplir además para cada uno
de los dos ejercicios fiscales anteriores (2010 Y 2011), con los parámetros de las siguientes razones
financieras:
Capital de Trabajo Neto = Activo Circulante - Pasivo Circulante; igual o mayor a $ 8’400,000.00
La acreditación del capital neto de trabajo será evaluada hasta la etapa de la evaluación técnica-
económica.
En caso de que una empresa o consorcio participe en más de una licitación pública que se refieran al
mismo objeto de los trabajos por licitar, PEMEX PETROQUÍMICA podrá solicitar en la etapa de
precalificación información adicional a fin de revisar que con los proyectos que el licitante tenga en
ejecución, más en aquellos en los que se encuentre concursando, no afecten su capacidad en caso de
que le sea adjudicado un nuevo contrato.
Si PEMEX PETROQUÍMICA concluye que existe un riesgo potencial en caso de la posible asignación de
un nuevo contrato, se procederá al desechamiento de su propuesta.
Lo anterior aplica tanto para la capacidad financiera, como para su capacidad técnica (disponibilidad
oportuna de personal calificado, maquinaria y equipo de construcción, etc.).
264
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
CAPACIDAD LEGAL.-
DOCUMENTOS A SOLICITAR
DA-5 Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta con
facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá contener los datos
siguientes:
a).- de la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social,
descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y
fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante
quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el registro público de comercio, y
b).- del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los
que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y
circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado.
Previo a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su
representante para suscribir el contrato correspondiente.
Tratándose de personas extranjeras, se deberá verificar que los poderes y documentos legales
cuenten con la legalización o apostillamiento correspondiente por la autoridad competente del país de
que se trate y, en su caso, deberán ser traducidos al español;
265
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
DT-3
Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la
dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en
cuando menos 1 (una) obra en los últimos 5 (cinco) años cuyas características, dimensiones
y complejidad sean similares a la obra que se concursa, realizando actividades similares con
igual ó mayor responsabilidad..
1.- El Superintendente de Construcción que se designe deberá contar con firma electrónica para poder
darse de alta dentro del sistema de bitácora electrónica, mismo que no podrá ser sustituido salvo por
alguna causa plenamente justificada.
http://profesiones.sep.gob.mx/profesiones/consultacedulas/Qstatus.jsp
266
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
DT-4
Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del licitante de cuando menos dos
contratos de Obras ejecutados en instalaciones Industriales durante la existencia de la Empresa, cuyas
características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, esta experiencia se
demostrará mediante la presentación de las carátulas de las obras que fueron terminadas, adjuntando
copia del acta entrega-recepción, finiquito o cierre administrativo con documentación oficial mediante la
cual se pueda comprobar experiencia. Y una de esas obras efectuada en los últimos 5 años, cuyas
características, dimensiones y complejidad sean similares a la obra que se concursa, realizando
actividades similares con igual o mayor responsabilidad, con la identificación de los trabajos realizados
por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante,
descripción de las obras, importes totales e importes ejercidos.
Los licitantes deberán de presentar preferentemente la constancia de inscripción en el Directorio
Institucional de Proveedores y Contratistas (DIPC), la no presentación de esta información no será
motivo para desechar su propuesta.
Los licitantes deberán de presentar una relación de contratos vigentes y comprometidos a la fecha de
inicio de la obra, mencionando la descripción, monto original, monto ejercido hasta la última estimación,
vigencia del contrato y área contratante, esto con la finalidad de verificar que el licitante cuente con el
recurso necesario y que no afecte su capacidad de ejecución en caso de que se le asigne el contrato.
267
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD
TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN
EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA
CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO
EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS Y LAS FECHAS
PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.
A).-ENCABEZADO:
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACION.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA
LA PROPUESTA.
FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
O REPRESENTANTE COMÚN EN EL CASO DE UNA PROPUESTA CONJUNTA.
TEXTO:
CONTRATANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: SE ANOTARÁ EL OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD CON
LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
FECHA DE INICIACION Y TERMINACION: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL
DÍA, EL MES Y EL AÑO).
TRABAJOS REALIZADOS POR: SE INDICARÁ QUE LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS POR EL LICITANTE.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 18578025-501-13
269
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DT-6
270
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DT-6A
DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA
Para acreditar la CAPACIDAD FINANCIERA, los licitantes deberán presentar los estados
financieros auditados para los ejercicios fiscales de los dos años anteriores (2010 Y 2011),
mismos que deberán estar integrados al menos por el balance general auditado. Dichos
estados financieros auditados deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del
balance general auditado requeridos para el acreditamiento del capital contable.
Así mismo, todos los licitantes deberán presentar copia de la declaración fiscal del año anterior
(2011).
Los estados financieros auditados presentados por los licitantes deberán cumplir además para
cada uno de los dos ejercicios fiscales anteriores (2010 Y 2011), con los parámetros de las
siguientes razones financieras:
Capital de Trabajo Neto = Activo Circulante - Pasivo Circulante; igual o mayor a $ 8’400,000.00
La acreditación del capital neto de trabajo será evaluada hasta la etapa de la evaluación
técnica-económica.
El capital neto de trabajo del Licitante deberá ser suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado.
En el caso de proposiciones conjuntas, las personas que participen en el acreditamiento del capital
contable mínimo requerido, deberán cumplir en lo individual con los parámetros de las razones
financieras para cada año establecidos en este inciso. Asimismo, las empresas a que se refiere el
presente párrafo podrán sumar su capital de trabajo neto individual para cumplir con el parámetro aquí
establecido.
Para efectos del presente inciso, no será válida la presentación de declaración fiscal simple (sin
dictamen del auditor), en cuyo caso se tendrá como no presentada.
En caso de que el licitante no pueda comprobar que su capital de trabajo neto sea suficiente para el
financiamiento de los trabajos a ejecutar, mediante las formas citadas anteriormente, deberá presentar
complementariamente al balance general auditado una o varias cartas de líneas de crédito a nombre del
licitante o de las personas que presenten proposición conjunta, la cual deberá indicar expresamente el
número de la licitación en la que el licitante la presentará y cuyo monto total debe ser igual o superior al
capital de trabajo neto requerido menos el capital de trabajo neto demostrado con su balance general
auditado. Dichas cartas deberán contar al menos con la información requerida en el “Formato de Carta
de Líneas de Crédito Disponibles” (formato DT-6B), deberán ser emitidas por entidades financieras
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supervisadas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en el Sistema Financiero Mexicano dentro del sector
271
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
bancario y deberán ser firmadas por funcionarios facultados por dicha Institución para suscribir este tipo
de documentos, (Se adjunta formato).
La Carta que no cumpla con los requisitos establecidos en dicho formato, se considerará como no
presentada
272
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DT-6B (Opcional)
PEMEX PETROQUÍMICA
Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, les informamos que nuestro acreditado
[Nombre del Licitante ] cuenta con una línea de crédito autorizada y vigente con nuestra Institución,
misma que presenta un saldo al día de hoy, de $[ Cantidad con número ] ([ Cantidad con letra ]), el
cual servirá para hacer frente a los compromisos que se deriven de la licitación No. 18578012-501-13.
Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto quedamos de ustedes,
273
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Para acreditar el capital contable se utilizará la Declaración Fiscal o Balance General Auditado
del Licitante señalada en el formato DT-6A, correspondiente al ejercicio fiscal ANUAL inmediato
anterior, con el que se acredite el capital contable requerido de $ 14’000,000.00, (Catorce
millones de pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en cualquier otra moneda extranjera
(tomando como referencia la paridad cambiaria peso mexicano-moneda extranjera reconocida
por el Banco de México que esté vigente a la fecha de la publicación de la Convocatoria).
Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá
acompañarse de la documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a
continuación:
FIN DE TEXTO
274
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DA-5
PEMEX PETROQUIMICA
COMPLEJO PETROQUIMICO CANGREJERA
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública nacional N°. 18578012-501-13, que Pemex Petroquímica
lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra a Precios Unitarios, para los trabajos consistentes
en: “PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO PARA
ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE
PROCESO, DE LAS ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S: "A", "B" Y "C". DE LA
PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA”
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL
LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para
comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE/ INTEGRANTE DEL CONSORCIO] en la
presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de
nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:
De la persona moral:
1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
2. Denominación o razón social.
3. Descripción del objeto social de la empresa.
4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.
5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público
que las protocolizó).
6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Del representante:
1. Nombre.
2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para
suscribir la Propuesta (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público
que los protocolizó).
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTE DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CONJUNTA
DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES
DEL CONSORCIO.
275
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DA-6
276
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DECLARACIONES
(DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)
I. Declara ______________________
I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número.
____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma
definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta
número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha
__________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________.,
Lic. __________.
I.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como
Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública
Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público
Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.
I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número
_______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de
________,______________.
CLAUSULAS.
PRIMERA.- OBJETO.
Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la
Licitación pública Nacional N°. 18578012-501-13, referente a, [DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS]
277
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes
en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la
licitación pública Nacional N°. 18578012-501-13, lo siguiente:
II. [RAZON SOCIAL DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO] se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral
por persona)
[RELACIONAR LAS PARTES DE LA OBRA QUE SE OBLIGA A EJECUTAR O LA PARTICIPACIÓN
QUE TENDRÁ EN EL CONSORCIO]
III.- [ETC.]
TERCERA.- DOMICILIO COMUN.
Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado
en______________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de
____________.
El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en [No. DE
EJEMPLARES] ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes
de ________________ de _________________.
________________ __________________
[nombre de cada integrante del consorcio] [nombre de cada integrante del consorcio]
[representante legal de cada integrante del [representante legal de cada integrante del
consorcio] consorcio]
278
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
279
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DA-2 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en
alguno de los supuestos que establecen los supuestos de la fracción V del artículo 53 y 59
de la LPM y el artículo 12 de las DACS;
DA-3 Manifestación bajo protesta de decir verdad que cuenta con los recursos necesarios para
cumplir con el contrato;
DA-4 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de
personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición;
DA-7 Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por sí mismos, o a
través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores
públicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen
condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes;
DA-9 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que el licitante es de
nacionalidad mexicana.
Las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán
presentar en forma individual lo solicitado en los Documentos DA-2, DA-3, DA-7 y DA-9
firmados por el representante legal de cada una de las personas que decidan agruparse,
así mismo los documentos DA-1, DA-4, DA-8 y DA-10, de la Parte I de la Sección III de
estas Bases de licitación deberán presentar estos formatos en forma conjunta y deberán
estar firmados por el representante común.
280
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DA-1.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE
SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL,
LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO
DISTINTO;
Hoja 1 de 1
PEMEX PETROQUIMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. 18578012-501-13 que PEMEX
PETROQUÍMICA lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios,
para los trabajos consistentes en: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO
TÉRMICO DAÑADO PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES,
EQUIPOS Y TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S:
"A", "B" Y "C". DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA
Manifestación de Domicilio.
Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los
actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para
practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales
mientras no señale otro distinto, es el siguiente:
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
281
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DA-2.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO
SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS SUPUESTOS
DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 53 Y 59 DE LA LPM Y EL ARTÍCULO 12 DE LAS
DACS.
Hoja 1 de 1
PEMEX PETROQUÍMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. 18578012-501-13 que Pemex Petroquímica
lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a NACIONAL, para los trabajos consistentes
en: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO PARA
ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE
PROCESO, DE LAS ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S: "A", "B" Y "C". DE LA
PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA
Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTE DEL
CONSORCIO] no se encuentra en alguno de los supuestos de la fracción V del artículo 53 y 59 de la
LPM y el artículo 12 de las DACS, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las
implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTE DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CONJUNTA
DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES
DEL CONSORCIO.
282
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DA-3.- MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO
Hoja 1 de 1
PEMEX PETROQUIMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública NACIONAL N°. 18578012-501-13, que Pemex
Petroquímica lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra a NACIONAL, para los trabajos
consistentes en: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO
DAÑADO PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y
TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S: "A", "B" Y "C".
DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de que se me adjudique el contrato resultante de
esta licitación, cuento con los recursos suficientes como son: recursos humanos, técnicos, financieros, de
infraestructura, maquinaria y equipo para la total y correcta ejecución de la obra, considerando otros
posibles contratos y contratos que tenga en ejecución con la Administración Pública Federal e Iniciativa
Privada.
La convocante podrá solicitar al licitante documentación adicional, a fin de corroborar que cuenta con los
recursos antes mencionados para, en su caso, afrontar el compromiso en caso de que su propuesta sea
adjudicada.
Lugar y fecha____________________.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTE DEL CONSORCIO]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CONJUNTA
DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES
DEL CONSORCIO.
283
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DA-4.- COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS
MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN;
284
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
DA-7.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN
QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE
ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE,
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES
OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS
PARTICIPANTES.
CONSIDERACIONES
COMPROMISOS
285
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la
contratación para sí o para terceros.
9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones
gubernamentales o de terceros.
II.- De Pemex
1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el
proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el
presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que por
razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.
2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y
conducta.
3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del
proyecto.
4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en
el proceso de contratación.
5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.
6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de
la empresa.
7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la
sociedad y la nación.
DECLARACIONES
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CONJUNTA
DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES
DEL CONSORCIO.
286
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. 18578012-501-13 que Pemex Petroquímica lleva
a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a NACIONAL, para los trabajos consistentes en:
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO PARA ALTAS Y
BAJAS TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS
ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S: "A", "B" Y "C". DE LA PLANTA DE ETILENO DEL
COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
287
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DA-9 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL
LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.
PEMEX PETROQUIMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
PRESENTE:
En referencia a la convocatoria a la licitación pública NACIONAL, que PEMEX PETROQUIMICA lleva a cabo
para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en:
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO PARA ALTAS Y
BAJAS TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS
ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S: "A", "B" Y "C". DE LA PLANTA DE ETILENO DEL
COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA
Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTE DEL CONSORCIO]
es de nacionalidad mexicana, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y
sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.
Lugar y fecha____________________.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE / INTEGRANTE DEL CONSORCIO ]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁN
PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO
288
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DT-1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, sus condiciones
ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico; estar conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las modificaciones
que, en su caso, se hayan efectuado; al proyecto de contrato, los proyectos arquitectónicos y de
ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construcción que la dependencia o entidad convocante les hubiere
proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y
equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la propia convocante y el
programa de suministro correspondiente.
DT-2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las
restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos que establezca la convocante.
DT-5 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, acompañada
de la información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las
personas que se subcontratarán. NO APLICA
DT-11 Análisis de los conceptos de trabajo, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida
y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano
de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin
considerar costos e importes.
289
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DT-13 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas,
indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos).
DT-14 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que intervendrá
directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías
(sin montos).
DT-18 Carta compromiso para garantizar Contenido Nacional en el contrato (este formato equivale al
formato 1 del Anexo GIN que debe presentar el licitante)
DT-19 Modelo de Carta Compromiso del Fabricante de Bienes (este formato equivale al formato 2 del
Anexo GIN que debe presentar el licitante) NO APLICA PARA ESTA LICITACION
DT-20. Carta compromiso para garantizar el grado de integración nacional ofertado de la mano de obra de
ingeniería (este formato equivale al formato 3 del Anexo GIN que debe presentar el licitante) NO
APLICA PARA ESTA LICITACION
290
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUÍMICA
CARRETERA COATZACOALCOS-VILLAHERMOSA KM 10 C.P. 96400
PRESENTE:
En referencia a las bases de licitación pública Nacional N°. 18578012-501-13, que PEMEX PETROQUÍMICA
lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a PRECIOS UNITARIOS, para los trabajos
consistentes en: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO
PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE
PROCESO, DE LAS ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S: "A", "B" Y "C". DE LA PLANTA DE
ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA
Que conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; que estamos conformes
de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de licitación, sus anexos y las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al proyecto de contrato, los proyectos arquitectónicos y
de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construcción que la convocante nos hubiere proporcionado, así como haber considerado en la
integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, nos
proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.
Protesto lo necesario
__________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL /REPRESENTANTE
COMÚN DEL CONSORCIO]
291
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Que la planeación integral propuesta por el oferente para el desarrollo y organización de los
trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;
Que el procedimiento constructivo descrito por el oferente demuestre que éste conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución
considerado en su proposición
292
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
293
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
NOMBRE DEL LICITANTE
LICITACION No. 18578012-501-13
DT-7
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, REPOSICIÓN DE
AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO PARA ALTAS Y BAJAS
PETROQUIMICA TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y HOJA: DE:
TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS ÁREAS 300´S Y 400´S, FIRMA DEL LICITANTE
ASÍ COMO LOS RACK´S: "A", "B" Y "C". DE LA PLANTA DE
ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A
CABO LA OBRA (SIN MONTOS)
No. Maquinaria o Equipo Marca Modelo Usos Capacidad Tipo y Propio Fecha en que se Otras
consec actuales potencia del Arrendado con opción a compra dispondrá en el sitio Especificaciones
utivo motor Arrendado sin opción a compra de los trabajos
En caso de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de
que resulte ganador
En la columna “Otras Especificaciones” se anotarán las características de la maquinaria o equipo necesarias para cumplir con las especificaciones generales y
particulares de construcción, así como las normas de seguridad estipuladas en las bases.
294
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
DT-8.- CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE
ECONOMÍA, SE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE LOS ANTERIORES, UNA MANIFESTACIÓN
ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN
CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU
MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS
295
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
DT-10.- CARTA DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN
[ Preferentemente en papel membretado del Licitante ]
[Lugar y fecha de Expedición de la Carta de conocimiento]
PEMEX PETROQUIMICA
PRESENTE:
Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que he leído y entendido el alcance de las
bases de Licitación, incluyendo las aclaraciones y modificaciones presentadas en la sesión de preguntas y
respuestas de las [No. DE JUNTAS LLEVADAS A CABO] Juntas de Aclaraciones celebradas y en las [No.
DE NOTAS ACLARATORIAS RECIBIDAS] Notas Aclaratorias para la Licitación Pública Nacional N°.
18578012-501-13, para la ejecución de la Obra consistente en: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA,
REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. EN:
TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ
COMO LOS RACK´S: "A", "B" Y "C". DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO
CANGREJERA.
Así mismo manifiesto mi conformidad de que en el caso de resultar el Licitante ganador, previo a la firma del
contrato respectivo, entregaré a Pemex Petroquímica, toda la documentación que me fue proporcionada en
el proceso de la licitación, debidamente firmada por nuestro representante legal (o Representante común en
el caso de proposición conjunta).
El Contenido de las bases de Licitación, así como las aclaraciones y modificaciones que nos fueron
proporcionados por Pemex Petroquímica, por conducto de la SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS
MATERIALES DEL C.P. CANGREJERA, es el que a continuación se detalla:
Contenido de las bases de Licitación
SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.
Anexo 1: Formato de preguntas para Junta de Aclaraciones.
SECCIÓN II: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
SECCIÓN III: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.
Parte I: Etapa de precalificación.
Parte II: Documentación distinta de la parte técnica y económica de la proposición.
Parte III: Contenido de la Proposición (Parte Técnica y Económica)
296
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
ATENTAMENTE,
_________________________________
[NOMBRE DEL LICITANTE]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO]
297
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
DT-11.- ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A
DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS
MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES.
“LA CONVOCANTE” CONSIDERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL 100 % DE LOS ANÁLISIS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN
298
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION No. 18578012-501-13
Equipo de Seguridad %
Herramienta Menor %
299
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
DT-12A
LICITACION No. 18578012-501-13
REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO
PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. EN:
TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE i.
PROCESO, DE LAS ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO ii.
PETROQUIMICA LOS RACK´S: "A", "B" Y "C". DE LA PLANTA DE
ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO
CANGREJERA
HOJA :
[RAZON SOCIAL DEL DE :
LICITANTE [FIRMA DEL LICITANT]
DT-12B
300
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION No. 18578012-501-13
REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO
DAÑADO PARA ALTAS Y BAJAS iii.
TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES, iv.
EQUIPOS Y TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS
PETROQUIMICA
ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S:
"A", "B" Y "C". DE LA PLANTA DE ETILENO DEL
COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA
HOJA :
DE :
[RAZON SOCIAL DEL LICITANTE] [FIRMA DEL LICITANTE]
LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA
DT-12C
301
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION No. 18578012-501-13
REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO
DAÑADO PARA ALTAS Y BAJAS v.
TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES, vi.
EQUIPOS Y TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS
PETROQUIMICA
ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S:
"A", "B" Y "C". DE LA PLANTA DE ETILENO DEL
COMPLEJO PETROQUÍMICO CANGREJERA
HOJA :
DE :
[RAZON SOCIAL DEL LICITANTE] [FIRMA DEL LICITANTE
302
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Notas.-
En la programación se indicarán por mes las cantidades de trabajo por realizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
EL CONTRATO SE PACTARA DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPUESTO POR EL LICITANTE GANADOR, EN CASO QUE LA CONVOCANTE SEÑALE UN PROGRAMA DE EVENTOS
CRITICOS (ANEXO D), EL LICITANTE LO DEBERÁ TOMAR EN CUENTA PARA EFECTOS DE SU PROGRAMACIÓN
303
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Notas.- En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
304
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Notas.-
En la programación se indicarán por mes las cantidades de horas efectivas de trabajo.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
305
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Notas.-
En la programación se indicarán por mes los volúmenes requeridos.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución
306
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Notas.-
En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
307
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
VTBN (12)
%I (13) (14)
Atentamente
_______________(17)_______________
PETROQUIMICA
DT-19. MODELO DE CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE BIENES (este formato equivale al
formato 2 del Anexo GIN que debe presentar el licitante) NO APLICA PARA ESTA LICITACION
Atentamente
_______________(9)_______________
309
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Por medio del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en caso de que me
sea adjudicado el contrato correspondiente al procedimiento de___(2)___ número ___(3)___, relativo a
“___________________(4)_______________________”, el Grado de Integración Nacional de la Mano
de Obra de ingeniería que suministraré al amparo del mismo, será de al menos ___(5)___%.
Atentamente
__________(7)__________
310
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DE-1 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y
estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y
costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes
rendimientos y costos;
DE-4 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción;
DE-5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los
de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales;
DE-10 Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus
erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la
convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando
preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica;
311
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
312
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
“LA CONVOCANTE” CONSIDERA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL 100 % DE LOS ANÁLISIS
DE PRECIOS UNITARIOS DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN
313
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
N° : 1 (2) CONCEPTO : 2
UNIDAD : 3 (3) CANTIDAD:
4 5 6 7 8
SUMA $ 9
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
CATEGORIA
10 11 12 13 14
SUMA $
RENDIMIENTO:_____16_______ Cantidad de unidades de trabajo a realizar por cada jornada 15
IMPORTE $
SUBTOTAL, IMPORTE POR MANO DE OBRA: SUMA / RENDIMIENTO 17
(suma MO)
Equipo de Seguridad (Ks) ________ 18 19
(suma MO)
Herramienta Menor (Kh) ________ 20 21
IMPORTE $
SUBTOTAL, IMPORTE POR HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD 22
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE
23 24 25 26 27
RENDIMIENTO:______ 29______ Cantidad de unidades de trabajo a realizar por cada hora SUMA $ 28
SUBTOTAL, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO. IMPORTE $ 30
PETROQUIMICA
DE LOS MATERIALES:
4. De manera pormenorizada la descripción de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del
concepto.
5. La unidad de medida de cada uno de los materiales necesarios para la correcta ejecución de los conceptos.
6. La cantidad necesaria respecto a la unidad correspondiente, de cada uno de los materiales necesarios para la
correcta ejecución del concepto.
7. El costo unitario (incluye acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo) de cada
uno de los materiales necesarios para la ejecución del concepto. (datos del formato DE-2A).
8. El importe del producto de la cantidad (6), por el costo unitario (7) de cada material.
9. La suma algebraica de los importes (8), obtenidos de cada uno de los materiales necesarios para la ejecución
del concepto.
DE LA MANO DE OBRA:
10. La descripción de manera pormenorizada de las categorías del personal necesario para la correcta ejecución del
concepto.
11. La unidad de tiempo (jornada) de cada una de las categorías del personal necesario para la correcta ejecución
del concepto.
12. La cantidad necesaria de jornales de cada una de las categorías del personal necesario para la correcta
ejecución del concepto.
13. El costo unitario de mano de obra (incluido el factor de salario real), de cada una de las categorías del personal
necesario para la ejecución del concepto, (datos del formato DE-2B).
14. El importe del producto de la cantidad (12), por el salario real (13), de cada categoría.
15. La suma algebraica de los importes obtenidos de cada una de las categorías del personal necesario para la
ejecución.
16. El rendimiento de la mano de obra representado por la cantidad de unidades de trabajo a realizar en una unidad
de tiempo.
17. Importe de la mano de obra.- Resultado del importe de la mano de obra (15), entre el rendimiento de la misma
(16).
315
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
26. El costo horario por hora efectiva de trabajo de cada una de la maquinaria o equipo de construcción, necesaria
para la correcta ejecución del concepto. (datos del formato DE-2C).
27. El importe del producto cantidad (25), por el costo horario por hora efectiva de trabajo (26) de cada una de la
maquinaria o equipo de construcción.
28. La suma algebraica de los importes obtenidos de cada maquinaria o equipo de construcción, necesarios para la
correcta ejecución del concepto.
29. El rendimiento de la maquinaria o equipo de construcción, representado por la cantidad de unidades de trabajo a
realizar en una unidad de tiempo.
30. Importe por maquinaria o equipo de construcción.- Resultado del importe de la maquinaria o equipo de
construcción, (28) entre el rendimiento (27) de la misma.
31. Costo Directo (C.D.), la suma de los importes de materiales (9) mano de obra (17) herramienta de mano y
equipo de seguridad (22) y la maquinaria o equipo de construcción (30).
316
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
317
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
318
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
TOTAL
COLUMNA
1 NUMERO Número consecutivo
2 DESCRIPCIÓN Nombre que identifique al material.
3 UNIDAD La unidad de medida del material.
CANTIDAD
4 Cantidad a utilizar en el proyecto.
Se anotará el precio unitario de adquisición del material LAB (libre a
bordo) fábrica, bodega, establecimiento o lugar convenido. Este precio
PRECIO DE de adquisición no debe incluir el IVA. En su caso, indicar el costo por
5 ADQUISICIÓN EN EL acarreos, maniobras, almacenaje y mermas del material hasta ponerlo
MERCADO en el sitio de los trabajos y/o servicios, así como, los derechos e
impuestos de importación (gastos de importación, impuestos,
aranceles, etc.).
6 IMPORTE Es el resultado de multiplicar la columna 4 por la columna 5.
Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinación del costo básico del material es motivo del
análisis respectivo.
319
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
SALARIO FACTOR DE
SALARIO
N°. CATEGORÍA UNIDAD BASE SALARIO CANTIDAD IMPORTE
REAL
(tabulado) REAL
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL
320
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
COLUMNA
Número consecutivo
1 No.
La categoría del personal utilizado en la ejecución de los trabajos.
2 CATEGORÍA
La unidad de tiempo para el pago de salario
3 UNIDAD
El salario base (tabulado) (sn) por turno de ocho horas (de acuerdo a la
SALARIO BASE
4 zona o región donde se ejecuten los trabajos) Art. 61 y 82 de la Ley
(TABULADO)
Federal del Trabajo.
FACTOR DE Presentado en el formato DE-3.
5
SALARIO REAL
Representa el salario real del personal que interviene en la ejecución de
los trabajos, incluye todas las prestaciones de la Ley Federal del
Trabajo, Ley del Seguro Social y la del INFONAVIT o de los contratos
6 SALARIO REAL
colectivos de trabajo en vigor.
Obtenido del producto de la columna 4 (salario base) por la columna 5
(F.S.R.).
La cantidad de –unidad de tiempo- por categoría
7 CANTIDAD
Importe resultante del producto de columna 6 (salario real) por columna
8 IMPORTE 7 (cantidad)
I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones
deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;
II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;
III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios por asistencia y puntualidad, entre otros;
V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar
fuera de su lugar habitual de trabajo, y
VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún
plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.
El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes, deberán ser considerados en el análisis de los costos
indirectos de campo correspondiente.
321
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
TOTAL
PETROQUIMICA
COLUMNA
1 No. Número consecutivo
Se describirá la máquina o equipo de construcción indicando
características que lo identifiquen claramente. Se deben incluir los
2 DESCRIPCIÓN
equipos que sean necesarios y adecuados para la ejecución de los
trabajos objeto de la licitación.
3 UNIDAD Hora o día según sea el caso.
Es la cantidad total de horas o días que se utilizará la maquinaria o
4 CANTIDAD
equipo de construcción durante la ejecución de los trabajos.
Representa el costo horario directo de maquinaria y equipo de
construcción, integrado con los cargos fijos, los consumos y los
5 COSTO HORARIO
salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo en el
formato DE-4
6 IMPORTE Se calcula multiplicando la columna 4 por la 5.
323
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
324
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
FACTOR DE SALARIO REAL Fsr = Ps(Tp/Tl) + Tp/Tl (art 191 RLOPSRM, 1er. P.)
PRESTACIONES IMSS SAR IINFONAVIT (ART SUMA Ps=OBLIGACION FRS=Ps (Tp/Tl) + SALARIO REAL=
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 29-II LINFONAVIT) PRESTACIONES OBRERO- Tp/Tl SN * FSR
PATRONAL =
VECES SMG = (ART. 106 LSS) PENSIONADOS
SUMA
CATEGORIA SALARIO FACTOR DE SALARIO BASE PREST/SBC
APLIC. IMSS PREST. EN PREST. EN CESANTIA Y RIESGO DE
NOMINAL (VECES SALRIO BASE DE DE COTIZACION
EXCED. 3 SMG CUOTA FIJA (ART ESPECIE (ART 25 DINERO (ART 107- INVALIDEZ Y VIDA VEJEZ (ART 168-I, TRABAJO (ART 74 GUARDERIAS
SALARIO MINIMO COTIZACION SBC -DIARIO-
(ART 106-II) 106-I LSS) LSS) I, II LSS) (ART 147 LSS) II LSS) LSS) (ART 211 LSS)
DF= SAL/SMG) (FSBC )
1.10% 20.40% 1.05% 0.70% 1.75% 3.15% >0.50% 1.00% 2.00% 5.00%
B=sal <15.0% O = suma E:N
F=0.204 * K=factor Q=(P*Tp/Tl)+ R=B*sal
A nominal / C D=B*C E G=0.0105*D H=0.007*D I=0.0175*D J=0.0315*D L=0.001*D M=0.02*D N=0.05*D P=O/D
veces SMG riesgo*D Tp/Tl DF*Q
SMG
PETROQUIMICA
c).- Se consideran horas extraordinarias las laboradas en forma adicional a las 48 horas normales.
d).- Las primeras 9 horas extras se pagarán al Doble de la hora normal (Art. 66 y 67 LFT).
e).- La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana se pagan triple de la hora normal
(Art. 68 LFT).
f).- Los trabajadores que presten servicio en día de descanso o festivos se pagarán al triple del salario normal (Art. 73, 74 y
75 LFT).
Nota Importante:
Debiendo llenarse tantas formas como categorías consideren en la mano de obra directa de los precios unitarios, para cubrir el
total de las variantes de trabajo.
326
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DE-4
327
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Para cada máquina o equipo necesario para realizar los trabajos motivo de la licitación, se llenará un formato de costo
horario. Para su determinación, será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo
seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de
que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de
trabajo.
PARÁMETRO DE CÁLCULO
328
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
329
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Ga = Cc/Hc
Donde:
Cc = capacidad del cárter, proporcionado por el fabricante o en los folletos de
CAMBIOS SUCESIVOS
datos técnicos de la máquina.
Hc = horas efectivas entre cambio de aceite. Varía dependiendo del tipo de
trabajo a realizar.
COSTO HORARIO POR Es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la
N
CONSUMO DE LLANTAS operación de la máquina o equipo de construcción.
Son las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las
condiciones de trabajo impuestas a las mismas.
Se determinará de acuerdo con las tablas de estimaciones de la vida de los
neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los
VIDA ECONÓMICA DE LAS fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de
Vn
LLANTAS inflado, velocidad máxima de trabajo, condiciones relativas del camino que
transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la
máquina, cargas de soporte, clima en que se operen y mantenimiento.
En los equipos de transporte más común, un dato aproximado es un cambio de
llantas cada seis meses, que equivale más o menos a 60,000 Km. de recorrido.
COSTO HORARIO POR Es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante
Ae
PZAS ESPECIALES la operación de la máquina o equipo de construcción.
VIDA ECONÓMICA DE LAS Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en
Va
PZAS ESPECIALES cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.
Es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado
COSTO HORARIO POR
Po de la operación de la maquinaria o equipo de construcción, por hora efectiva de
SALARIOS DE OPERACIÓN
trabajo.
SALARIO REAL DEL Representa el salario real del personal de operación necesario para operar la
Sr
PERSONAL DE OPERACIÓN maquinaria o equipo de construcción valorizados por turnos.
HORAS EFECTIVAS EN EL Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de
Ht
TURNO construcción dentro del turno.
Representa el costo horario directo de maquinaria y equipo de construcción,
integrado con los cargos fijos, los consumos y los salarios de operación,
ME COSTO HORARIO
calculados por hora efectiva de trabajo, el costo hora máquina en espera, con o
sin operación, en reserva.
Para el cálculo de los CARGOS POR CONSUMOS, se podrán usar los datos asentados en la sección PARÁMETROS DE
CÁLCULO, o bien, podrá usar datos estadísticos de acuerdo a su experiencia y condiciones de los trabajos a desarrollar,
indicando la fuente utilizada, en ambos casos, deberán ser congruentes.
330
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DE-5
REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO
TÉRMICO DAÑADO PARA ALTAS Y
BAJAS TEMPERATURAS. EN:
PETROQUIMICA TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y DE-5
TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS
ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS
RACK´S: "A", "B" Y "C". DE LA
PLANTA DE ETILENO DEL COMPLEJO
PETROQUÍMICO CANGREJERA
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE
HOJA :
DE :
III. SERVICIOS
A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
( SUBTOTALES ) $ =
V. GASTOS DE OFICINA
A.- PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO
B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
331
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
TOTALES DE INDIRECTOS $ =
332
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos
directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de
administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para
realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones
laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.
Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá
únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargada
directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo, se deberán considerar todos los
conceptos que de él se deriven.
Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse
indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son
los siguientes:
NUMERAL DESCRIPCIÓN
Son los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
Honorarios sueldos y superintendencia del contratista, se incluirán los sueldos y prestaciones del
I
prestaciones personal técnico y administrativo de la administración central y de la administración
de la obra.
La depreciación es la que resulta por la disminución del valor original como
consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica.
Depreciación, El mantenimiento es el gasto originado por todas las erogaciones necesarias para
II
mantenimiento y rentas conservar en buenas condiciones los bienes de apoyo durante la obra.
Rentas son los gastos por el arrendamiento de los bienes de apoyo necesarios
para los trabajos.
Son los gastos por conceptos de consultores, asesores, servicios y laboratorios,
III Servicios
así como estudios e investigaciones.
Son las erogaciones necesarias para llevar acabo estas actividades durante la
IV Fletes y acarreos obra. Tales como: campamentos, equipo de construcción, plantas y elementos
para instalaciones y mobiliario.
Son las erogaciones necesarias para mantener la operabilidad de las oficinas de la
V Gastos de oficina contratista durante la obra. Adicionalmente se incluyen los Gastos por Licitación en
que se hayan incurrido para realizar la propuesta de la obra.
Capacitación y Son los gastos por la actualización mediante cursos o seminarios que se les dan a
VI
adiestramiento los trabajadores.
Es el gasto que corresponde al equipo necesario para la protección y
VII Seguridad e higiene
mantenimiento de las condiciones de seguridad e higiene.
Son los gastos derivados de la adquisición de los seguros y fianzas necesarios y
VIII Seguros y fianzas
solicitados en el contrato.
Son las erogaciones por construcción y conservación de caminos de acceso;
Trabajos previos y
IX montajes y desmantelamientos de equipos y construcción de instalaciones
auxiliares
generales.
Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se
calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total
de la obra de que se trate.
RUBRO DESCRIPCIÓN
Cargo total por indirectos Este concepto corresponde al total de los gastos indirectos propios de la obra o servicio; una
en sitio vez revisado que los importes parciales sean congruentes con el tipo de trabajo.
Este cargo corresponde al total de los indirectos para la operación de la empresa oferente,
Cargo total por indirectos
habiendo corroborado que los importes antes señalados sean congruentes con el tipo de
en oficinas centrales
empresa.
333
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Este concepto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos
Factor total de indirectos
no incluidos en los costos directos.
334
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DE-6
HOJA __ DE __
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
TOTAL
CONCEPTO MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2
INGRESOS
ANTICIPOS
ESTIMACIONES DE OBRA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES DE OBRA MENOS
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
TOTAL DE INGRESOS
INGRESOS ACUMULADOS
EGRESOS
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA Y
EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN
PERMANENTE
OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN EL
PROGRAMA DE EJECUCIÓN
TOTAL DE EGRESOS
EGRESOS ACUMULADOS
335
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
A).- E N C A B E Z A D O:
LICITACION No.: (LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: (SE ANOTARÁ EL NOMBRE O LA RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE
PRESENTA LA PROPOSICIÓN.)
FIRMA DEL LICITANTE: (ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.)
B).- T E X T O:
PARA DETERMINAR EL COSTO DE FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA SU ANÁLISIS, CÁLCULO E
INTEGRACIÓN QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS
ESTIMACIONES, DEDUCIENDO DE ÉSTAS LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS Y CONSIDERANDO
LOS PLAZOS DE SU FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO; Y, QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR
LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS ANTICIPOS PARA COMPRA DE
MAQUINARIA O EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO SE REQUIERAN Y EN
GENERAL, CUALQUIER OTRO GASTO REQUERIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. ESTOS EGRESOS
DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO INDICADO EN LAS
BASES.
EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRÁ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS
INGRESOS Y LOS EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS, Y MULTIPLICADO POR 100.
DEBERÁ INDICAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO LA TASA DE INTERÉS QUE APLICA Y EL INDICADOR
ECONÓMICO ESPECÍFICO EN QUE SE BASA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.
PETROQUIMICA
I N G R E S O S:
ANTICIPOS SE ANOTARÁ EL IMPORTE DEL O LOS ANTICIPOS QUE SE
OTORGARÁN, EN EL O LOS MESES QUE CORRESPONDA,
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION.
E G R E S O S:
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO SERÁ LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS
EN CADA MES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO.
OTROS SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL MONTO DE OTROS EGRESOS TALES COMO: LOS ANTICIPOS PARA COMPRA
DE MAQUINARIA O EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, Y
EN GENERAL, CUALQUIER OTRO GASTO REQUERIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
337
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO SERÁ LA SUMA DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO PARCIAL
EN CADA MES, CONSIDERANDO EL SIGNO + ó - QUE LE
CORRESPONDA.
F Ó R M U L A:
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO SERÁ EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA INDICADA,
DIVIDIENDO EL MONTO DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO
ACUMULADO ENTRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO + COSTO
INDIRECTO TOTAL, MULTIPLICADO POR 100 (CIEN) CON DOS
DECIMALES Y CON EL SIGNO + ó – QUE LE CORRESPONDA.
COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO SERÁ EL MONTO DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO
ACUMULADO EN EL ÚLTIMO MES DE LA TABLA DE CÁLCULO
APLICADA, CONSIDERANDO EL SIGNO + ó – QUE
CORRESPONDA.
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO SERÁ EL MONTO DEL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
ACUMULADO EN EL ÚLTIMO MES (INGRESO) DE LA TABLA DE
CÁLCULO APLICADA .
CUANDO EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO, SEA CON VALOR NEGATIVO (-) SERÁ A
FAVOR DEL LICITANTE.
CUANDO EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO, SEA CON VALOR POSITIVO ( +) SERÁ A
FAVOR DE PEMEX PETROQUIMICA; Y DEBERÁ DESCONTARSE DE IGUAL MANERA EN LOS PRECIOS UNITARIOS.
338
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
DE-7
REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO
TÉRMICO DAÑADO PARA ALTAS Y
BAJAS TEMPERATURAS. EN: TORRES,
RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE
PETROQUIMICA
PROCESO, DE LAS ÁREAS 300´S Y 400 DE-7
´S, ASÍ COMO LOS RACK´S: "A", "B" Y
"C". DE LA PLANTA DE ETILENO DEL
COMPLEJO PETROQUÍMICO
CANGREJERA
CONCEPTO
El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto del trabajo; será fijado por el propio
contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.
Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores
en las utilidades de las empresas.
Dentro de este cargo queda incluido el impuesto sobre la renta que debe pagar “el contratista”.
339
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
DE 7A
INTEGRACIÓN DE CARGOS ADICIONALES
LICITACION No. 18578012-501-13 FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS: 20 DE MAYO
REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO
DAÑADO PARA ALTAS Y BAJAS DE 2013
PETROQUIMICA TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES,
EQUIPOS Y TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS PLAZO DE EJECUCIÓN DE DE-7A
ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S: LOS TRABAJOS: 194 DIAS
"A", "B" Y "C". DE LA PLANTA DE ETILENO
DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO
CANGREJERA
340
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
Cargos
adicionales
FORMULA CARGOS ADICIONALES: 17
IMPTOS FEDERALES + IMPTOS. LOCALES + 0.5% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SFP
(CD + IND + FIN + UTIL )
CONSIDERACIONES GENERALES:
En caso que sean incluidos impuestos locales y/o federales deberá anexar su desglose y la documentación mediante la cual se
comprueba la obligatoriedad de su aplicación.
Son las erogaciones que debe realizar el contratista por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después
de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos
y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad.
Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones
administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y
supervisión.
Los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni
por el cargo de utilidad.
Estos cargos deberán adicionarse al precio unitario después de la utilidad, y solamente serán ajustados cuando las disposiciones
legales que les dieron origen, establezcan un incremento o decremento para los mismos.
El Licitante deberá indicar los cargos adicionales aplicables, así como el cálculo de los mismos.
342
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
DE-8.- ANÁLISIS DE CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS .
N° : 1 (1) CONCEPTO : 2
UNIDAD : 3 (2) CANTIDAD:
4 5 6 7 8
SUMA $ 9
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
CATEGORIA
10 11 12 13 14
SUMA $
RENDIMIENTO:_____16_______ Cantidad de unidades de trabajo a realizar por cada jornada 15
IMPORTE $
SUBTOTAL, IMPORTE POR MANO DE OBRA: SUMA / RENDIMIENTO 17
(suma MO)
Equipo de Seguridad (Ks) ________ 18 19
(suma MO)
Herramienta Menor (Kh) ________ 20 21
IMPORTE $
SUBTOTAL, IMPORTE POR HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD 22
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE
23 24 25 26 27
RENDIMIENTO:______ 29______ Cantidad de unidades de trabajo a realizar por cada hora SUMA $ 28
SUBTOTAL, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO. IMPORTE $ 30
343
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO DE-8
El análisis, cálculo e integración de los conceptos básicos de los precios unitarios para un trabajo determinado, deberá
guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con los
programas de trabajo de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción; debiendo considerar los costos
vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán
a cabo los trabajos, sin considerar el impuesto al valor agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones
generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad.
DE LOS MATERIALES:
4. De manera pormenorizada la descripción de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del
concepto.
5. La unidad de medida de cada uno de los materiales necesarios para la correcta ejecución de los conceptos.
6. La cantidad necesaria respecto a la unidad correspondiente, de cada uno de los materiales necesarios para la
correcta ejecución del concepto.
7. El costo unitario (incluye acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo) de cada
uno de los materiales necesarios para la ejecución del concepto. (datos del formato DE-2A).
8. El importe del producto de la cantidad (6), por el costo unitario (7) de cada material.
9. La suma algebraica de los importes (8), obtenidos de cada uno de los materiales necesarios para la ejecución
del concepto.
DE LA MANO DE OBRA:
10. La descripción de manera pormenorizada de las categorías del personal necesario para la correcta ejecución del
concepto.
11. La unidad de tiempo (jornada) de cada una de las categorías del personal necesario para la correcta ejecución
del concepto.
12. La cantidad necesaria de jornales de cada una de las categorías del personal necesario para la correcta
ejecución del concepto.
13. El costo unitario de mano de obra (incluido el factor de salario real), de cada una de las categorías del personal
necesario para la ejecución del concepto, (datos del formato DE-2B).
14. El importe del producto de la cantidad (12), por el salario real (13), de cada categoría.
15. La suma algebraica de los importes obtenidos de cada una de las categorías del personal necesario para la
ejecución.
16. El rendimiento de la mano de obra representado por la cantidad de unidades de trabajo a realizar en una unidad
de tiempo.
17. Importe de la mano de obra.- Resultado del importe de la mano de obra (15), entre el rendimiento de la misma
(16).
345
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
DE-9.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN,
UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS
UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA,
SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE
DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ
PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE
346
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION No. 18578012-501-13
DE-9
PETROQUIMICA
REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO
PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. EN:
TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE
PROCESO, DE LAS ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO
LOS RACK´S: "A", "B" Y "C". DE LA PLANTA DE
ETILENO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO
CANGREJERA:
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO UNITARIO
N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD CON IMPORTE
CON LETRA
NUMERO
IMPORTE
TOTAL
347
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
HOJA __ DE __
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
POR MES CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES
PARCIALES
TOTAL ACUMULADO
Notas.-
En la programación se indicarán por mes los importes de los trabajos por realizar.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
“ EL CONTRATO SE PACTARA DE ACUERDO AL PROGRAMA PROPUESTO POR EL LICITANTE GANADOR. EN CASO QUE LA CONVOCANTE SEÑALE UN PROGRAMA DE EVENTOS
CRITICOS (ANEXO D), EL LICITANTE LO DEBERÁ TOMAR EN CUENTA PARA EFECTOS DE SU PROGRAMACIÓN
348
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL ANEXO “C”.
EN CASO DE TENER ALGUNO DE LOS PROGRAMAS MÁS DE UNA HOJA, LOS TOTALES SÓLO IRÁN EN LA ÚLTIMA HOJA.
DE-10:
SE INDICARÁ LA CANTIDAD CONFORME A LA PROGRAMACIÓN POR UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE Y EL IMPORTE QUE RESULTE DE
MULTIPLICAR DICHA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO. ESTE FORMATO SERÁ POR CADA CONCEPTO DE TRABAJO INDICADO EN EL ANEXO C
(CATÁLOGO DE CONCEPTOS).
PARA EL CASO DE CONCEPTOS QUE SE EJECUTAN EN VARIOS PERIODOS (SISTEMAS, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE LARGO PROCESO
DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, ETC.), SE DEBERÁ INDICAR EL IMPORTE ÚNICAMENTE EN EL PERIODO EN QUE SE CONCLUYEN AL 100%. EL AVANCE
FÍSICO PROGRAMADO POR EL LICITANTE PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DEBERÁ REPRESENTARSE EN CADA PERIODO
MENSUAL, CON LA CANTIDAD (VOLUMEN) PARCIAL O TOTAL QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO EN EL PERÍODO DE QUE SE TRATE,
DICHA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL AVANCE PARCIAL POR CONCEPTO DE TRABAJO, NO SERÁ CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DE
RETENCIONES Y/O APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, PARA LAS CUALES SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA
CORRRESPONDIENTE DEL MODELO DE CONTRATO.
EN EL CASO DE QUE EN EL CONTRATO EXISTAN CONCEPTOS DE TRABAJO EN QUE SE ESTABLEZCAN PAGOS PARCIALES, CADA PAGO PARCIAL SE
CONSIDERARÁ COMO SI FUERA UN CONCEPTO DE TRABAJO INDEPENDIENTE.
EN EL SIGUIENTE RENGLÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO SE REPRESENTARÁ LA BARRA, CUYA LONGITUD INDICARÁ SU DURACIÓN, INICIO Y
FINALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD.
DE-11A
DICHO PROGRAMA CORRESPONDE AL PERSONAL A COSTO DIRECTO, REQUERIDO MENSUALMENTE PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS
Y/O SERVICIOS (EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA).
DE-11B
DICHO PROGRAMA CORRESPONDE A LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A COSTO DIRECTO, REQUERIDO MENSUALMENTE PARA LA
EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS (EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN).
NOTA 1: EN ESTE FORMATO SE DEBEN INCLUIR LOS CARGOS POR HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD QUE SE UTILICEN EN LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS.
DE-11C
DICHO PROGRAMA CORRESPONDE A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A COSTO DIRECTO.
349
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
HOJA __ DE __
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
PARCIALES
IMPORTE ACUMULADO
Notas.-
En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de mano de obra.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
350
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
HOJA __ DE __
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MESES IMPORTE
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PARCIALES
IMPORTE ACUMULADO
Notas.-
En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcción.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
351
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
HOJA __ DE __
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MENSUAL IMPORTE
N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PARCIALES
IMPORTE ACUMULADO
Notas.-
En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
352
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
HOJA __ DE __
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
MENSUAL IMPORTE
N° CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PARCIALES
IMPORTE ACUMULADO
Notas.-
En la programación se indicarán por mes importes por utilización de personal profesional, técnico, administrativo de servicio.
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.
353
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
354
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Para la evaluación de la etapa de precalificación de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, los
siguientes aspectos:
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para
llevar la adecuada administración de los mismos.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado
académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las
personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;
III. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características,
complejidad y magnitud de los mismos; NO APLICA EN ESTA ETAPA
IV. Las dependencias y entidades, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, determinarán en las bases de
licitación pública, los aspectos que se verificarán en los estados financieros de los licitantes, entre otros:
a) Que se cubran las cantidades solicitadas al Licitante como capital neto de trabajo y el capital contable, de acuerdo a las cantidades y
plazos considerados en su análisis financiero presentado;
V. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el licitante con dependencias o entidades, conforme a los parámetros
establecidos en las bases de licitación pública.
355
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se deberán verificar, entre otros, los siguientes
aspectos:
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para
llevar la adecuada administración de los mismos, deberán contar con cedula profesional y especialidad acorde a los trabajos a desarrollar.
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado
académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las
personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;
III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar
los trabajos que se convocan;
IV. Que la planeación integral propuesta por el oferente para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las
características, complejidad y magnitud de los mismos;
V. Que el procedimiento constructivo descrito por el oferente demuestre que éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su
proposición;
VI. Las dependencias y entidades, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, determinarán en la licitación
pública nacional, los aspectos que se verificarán en los estados financieros de los licitantes, entre otros:
a) Que el capital de trabajo del oferente cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los
trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;
b) Que el oferente tenga capacidad para pagar sus obligaciones,
c) El grado en que el oferente depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, y
VII. En su caso, el grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el oferente con dependencias o entidades, conforme a los parámetros
establecidos en la licitación pública nacional.
De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos:
A. Tratándose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios unitarios:
I. De los programas:
a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;
356
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado
de ejecución general de los trabajos;
c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los
consumos y rendimientos considerados por el oferente y en el procedimiento constructivo a realizar;
d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación
permanente, y
e) Que los insumos propuestos por el oferente correspondan a los periodos presentados en los programas;
357
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario y por precio más bajo se deberá verificar, entre otros,
los siguientes aspectos:
B.- Se evaluaran que los costos directos de los insumos presentados por los licitantes correspondientes a las partidas que conforman cuando
menos el 80% del costo del presupuesto interno elaborado previamente por la convocante sean aceptables es decir, que sean menores, iguales o no
rebasen considerablemente los costos directos de los insumos del presupuesto interno, considerando en todo momento la manera como inciden en su
totalidad en la propuesta económica.
En caso de que se encuentren diferencias significativas en el costo directo de los insumos presentados por los licitantes contra el costo directo de
los insumos del presupuesto interno elaborado por la Convocante, se podrán comparar los costos directos de los insumos presentados por los
licitantes en las partidas que conforman cuando menos el 80% del costo del presupuesto interno elaborado previamente por la convocante entre sí
mismos, incluyendo aquellos que hayan sido declarados como no solventes técnicamente (cuyo desechamiento técnico no incida en el costo directo
del insumo que se utilizará para efectos comparativos) a fin de tener mayores elementos de comparación y obtener los costos vigentes en el mercado,
con el soporte de las cotizaciones de los insumos presentadas por los propios licitantes en sus propuestas.
II. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en las bases de licitación,
debiendo revisar:
a) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y
cargos adicionales;
b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra,
maquinaria y equipo de construcción;
358
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
c) Que los costos directos de los materiales considerados en los análisis correspondientes que conforman el 80% del costo del
presupuesto interno se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado de acuerdo con lo señalado en el
apartado B del presente criterio de evaluación económica,
d) Que el salario real de la mano de obra se haya obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los
técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en las bases de licitación;
e) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando
un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y
f) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de
trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;
III. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en las bases de licitación, debiendo
además considerar:
a) Que los costos directos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos directos
señalados en los análisis de precios unitarios y con las normas de calidad especificadas en las bases de licitación pública;
b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con los costos que prevalezcan en la zona
donde se ejecutarán los trabajos, de acuerdo con lo señalado en el apartado B del presente criterio de evaluación económica, y
c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el análisis de costo
horario correspondiente, de acuerdo con lo señalado en el apartado B del presente criterio de evaluación económica
IV. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en las bases de licitación,
debiendo además considerar:
a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su
equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;
b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales
del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del
contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de
la obra, y
c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de licitación, deba pagarse aplicando
un precio unitario específico;
V. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente:
a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del
pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la
amortización de los anticipos;
b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;
c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico y que cuente con el soporte
correspondiente;
359
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y
e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se
establezca en las bases de licitación;
VI. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en las bases de licitación;
VII. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y
VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación
permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se
adjudicará a quien presente la proposición que resulte más baja.
360
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
SECCIÓN V
PROYECTO DE CONTRATO Y FORMATOS
PROYECTO DE CONTRATO
FORMATOS PARA FIRMA DEL CONTRATO
Formato DI-1 Texto de fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos.
Formato DI-1A Texto de carta de crédito para garantizar el debido cumplimiento de los contratos. NO APLICA
Formato DI-2 Texto para garantizar la debida inversión, aplicación, amortización o devolución del anticipo otorgado. NO APLICA
Formato DI-3 Texto de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.
Formato DI-4 Manifestación de asegurarse de que cualquier extranjero contratado por él o por los subcontratistas o proveedores contará
con la autorización de la autoridad migratoria.
Formato DI-5 Documentación requerida por las Fuentes de Financiamiento (Anexo G). NO APLICA
Formato DI-6 Cédula sobre el país de origen de los bienes y/o servicios (Anexo G-1). NO APLICA
Formato DI-7 Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
(OCDE).
Formato DI-8 Solicitud de retención para el caso de que el licitante desee efectuar aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria
de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción..
Formato DI-10 Anexo “PCF”.- Programa de cierre de facturaciones para pago de trabajos ejecutados.
Formato DI-11 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ,
publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, el licitante que resulte
adjudicado el contrato deberá presentar un escrito libre en el cual manifieste la estratificación de la empresa que representa,
en términos del Artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
Formato DI-12 Solicitud de emisión de comprobantes fiscales por concepto de compra de bases de licitaciones
361
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
PROYECTO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PEMEX
PETROQUIMICA, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ PETROQUIMICA, REPRESENTADA POR EL C. LIC. ANDRES MAR LUGO, EN SU
CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, Y POR LA OTRA_______________, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR _________________, EN SU CARÁCTER DE _________________.
DECLARACIONES
1.1. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con fines productivos, de carácter técnico, industrial y
comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el Decreto que tiene por objeto establecer la estructura,
el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el
21 de marzo del 2012 y tiene por objeto procesos industriales petroquímicos cuyos productos no forman parte de la industria
petroquímica básica, así como de su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización , pudiendo celebrar con personas
físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos, de conformidad con el artículo quinto del mismo.
1.2. Acredita su personalidad y facultades en términos de la fracción XIII de Artículo Cuarto Transitorio del Reglamento de la Ley de
Petróleos Mexicanos y mediante el testimonio de la Escritura Pública No. 57,975, de fecha 9 de septiembre de 2010, otorgada ante la
fe del Notario Público No. 136 de Distrito Federal Licenciado José Manuel Gómez del Campo López, mismas que a la fecha no le han
sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.
1.3. Para la celebración del presente contrato, de manera previa ha obtenido todas las aprobaciones previstas por la Ley de
Petróleos Mexicanos, su Reglamento, las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,
Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás
normatividad aplicable, así como la autorización de conformidad con los Lineamientos que establecen los Casos y Montos para la
Aprobación de Contratos, a que se refiere el inciso k) de la fracción IV del artículo 19 de la Ley de Petróleos Mexicanos, otorgada con
la aprobación del contrato tipo “D”, mediante PPQ-DG-SO-GM-0342-2013, firmada por el Administrador del Proyecto Gerente de
Mantenimiento de Pemex Petroquímica..
362
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
1.4. Cuenta con la autorización presupuestal para llevar a cabo los trabajos objeto de este contrato, según consta en el Oficio No. DCF-
SPP-28-2013 de Recursos del Presupuesto 2013 con fecha 15 de Enero de 2013, y mediante Oficio No. PPQ-SO-CANG-G-SGM-
60-2013, en los que están validados los montos consignados y la Requisición 436-40000-0-1026920.
1.5. El presente contrato se adjudicó mediante Licitación Publica Nacional No.___________, con fundamento en el artículo 54 párrafo
primero de la Ley de Petróleos Mexicanos y los artículos 50 Fracción I y 53 Fracción I de su Reglamento.
1.6. Su domicilio para efectos del presente contrato es: Superintendencia de Recursos Materiales en el Edificio Técnico
Administrativo del Complejo Petroquímico Cangrejera, ubicada en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa Km. 10, de la
Ciudad de Coatzacoalcos, Ver. C.P. 96400 y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es PPE-920716-TS5.
2.1. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados
Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública (Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada
ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), cuyo primer
testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha).
2.2. Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la Escritura Pública No.
(Número de la escritura), de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____,
de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en
forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.
2.3 Es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos
Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.
2.4 Su domicilio para los efectos del presente contrato es (Domicilio legal del CONTRATISTA) y cuenta con Cédula de Registro Federal de
Contribuyentes clave _________.
363
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
2.5 Tiene la capacidad legal, técnica y financiera para cumplir con sus obligaciones conforme al presente contrato, mismas que se
compromete a preservar durante su vigencia.
2.6 Conoce el contenido y requisitos que establecen: (I) la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y su
Reglamento; (II) la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento; (III) las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios; (IV) los anexos que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y (V) las
disposiciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental.
2.7 Conoce el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato así como sus condiciones ambientales y ha considerado
sus implicaciones de carácter técnico en los trabajos a desarrollar.
2.8 Cumple con todos los requerimientos legales y autorizaciones necesarios para celebrar y cumplir el presente contrato, y ni él, ni ningún
tercero asociado con él, se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los artículos 59 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 12
de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las
Actividades Sustantivas de carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
2.9 De manera previa a la formalización del presente contrato y para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha
presentado a PETROQUIMICA el (la) __________________ con el que comprueba que ha solicitado el informe de opinión respecto del
cumplimiento de sus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria, prevista en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.”
2.10 Ni él, ni sus empleados, Subcontratistas o empleados de éstos han cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en
perjuicio de Petróleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios, decretado en resolución definitiva por autoridad jurisdiccional
competente en territorio nacional.
Así mismo declara que durante el procedimiento de contratación no prometieron, ofrecieron o entregaron cualquier dadiva, con el
propósito de obtener un beneficio o ventaja.
TRATÁNDOSE DE UN CONSORCIO
364
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
2.11 DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 B) DE LAS DISPOSICIONES, EL CONSORCIO DEBERÁ HACER CONSTAR EN INSTRUMENTOS
LEGALES LAS ACTIVIDADES A QUE SE OBLIGAN CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL MISMO, EL ACUERDO DE DESIGNACIÓN DE AQUEL QUE
ACTUARÁ COMO LÍDER EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS MECANISMOS QUE REGULEN EL CONTROL DEL CONSORCIO Y LA
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LOS PARTICIPANTES, ASÍ COMO LOS ACUERDOS DE INDEMNIZACIÓN ENTRE LOS MISMOS, LOS
CUALES FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO
Celebró (señalar el(los) instrumento(s) legal(es)) de fecha(s) ___________, en el(los) que consta(n) las actividades a que se obligan
cada una de las partes que integran el consorcio, el acuerdo de designación de quien actuará como líder en la ejecución del contrato,
los mecanismos que regulen el control del consorcio y la resolución de controversias entre los participantes, así como los acuerdos de
indemnización entre los mismos, por lo cual son responsables solidarios en la ejecución del contrato .
3. Declaración conjunta:
Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebración del presente Contrato se han conducido con apego a las
Reglas de la Cámara de Comercio Internacional para el Combate a la Corrupción y que durante la ejecución del Contrato se
comprometen a actuar entre ellas y hacia terceros, con apego a lo previsto en la cláusula “Anticorrupción”.
DEFINICIONES
Los términos siguientes tendrán, para efectos de este contrato, los significados que se indican a continuación:
“Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato”: Superintendencia de Programación y Ejecución de
Mantenimiento del C.P. Cangrejera.
Vistas las declaraciones y definiciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para comprometerse a las siguientes:
CLAUSULAS
PETROQUIMICA encomienda y el CONTRATISTA se obliga a ejecutar de conformidad con el presente contrato y sus anexos, los
trabajos consistentes en: “PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO PARA
ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS EN TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS ÁREAS
365
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
300’S Y 400’S, ASÍ COMO LOS RACK´S "A", "B", Y "C" DE LA PLANTA DE ETILENO EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO
CANGREJERA”.
SEGUNDA. VIGENCIA
La vigencia del presente contrato inicia a partir de la fecha de firma y concluye hasta que se formalice el acto jurídico mediante el
cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones de las partes.
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 194 (ciento noventa y cuatro) días
naturales, contados a partir del día (fecha de inicio) y con fecha de terminación el día (fecha de terminación), conforme al
programa de ejecución de los trabajos establecido en el Anexo D del presente contrato.
CUARTA. REMUNERACIÓN
Monto
El monto total de los trabajos objeto del presente contrato es de $_________ (_________________ 00/100), Mas el Impuesto al
Valor Agregado.
Facturación
El Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato será la responsable de autorizar los pagos
mediante su firma en la bóveda de documentos electrónicos, del COPADE (Codificación de pagos y descuentos), previa
verificación del cumplimiento de los trabajos en términos del contrato, la que podrá estar sustentada en la constancia que acredite
la autorización de los trabajos. La firma en la bóveda electrónica permitirá la generación de una notificación electrónica al
CONTRATISTA para que genere la factura electrónica o documental, según corresponda.
366
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
La(s) factura(s) abarcará(n) periodos de corte mensuales y serán presentadas acompañadas de la documentación soporte
(estimaciones, avance físico-financiero, volúmenes disponibles y excedentes, resumen de generadores de obra, generadores de
obra, álbum fotográfico, croquis, manifiestos de entrada de materiales, certificados de calidad de los materiales) por el
CONTRATISTA y serán consecuencia de la autorización de los pagos por parte del Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato para tal efecto. Las facturas deberán presentarse dentro de los 6 (seis) días naturales
siguientes a la fecha de corte.
Cuando el CONTRATISTA emita facturación electrónica, efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda de
documentos electrónicos de PETROQUIMICA, mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma
electrónica avanzada.
Una vez formalizado el contrato, deberán realizar los trámites de acceso a la Bóveda de Documentos Electrónicos en la Ventanilla
Única.
Cuando la facturación se emita en forma documental, el CONTRATISTA deberá presentar la factura en la ventanilla única
correspondiente, ubicada en el Edificio Administrativo planta baja del Complejo Petroquímico Cangrejera, Carretera
Coatzacoalcos-Villahermosa Km. 10, de la Cuidad de Coatzacoalcos, Veracruz.
En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los
términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos fiscales, y administrativos incluidos los datos de la cuenta bancaria, por lo que el atraso en su pago por
la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.
El plazo que transcurra entre la notificación electrónica de rechazo de una factura y la fecha en que el CONTRATISTA presente
esta corregida, no se computará para efectos de reprogramación del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura
reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA
SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO O UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN. (Nombre de la persona miembro del consorcio) será quien presente
las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presente contrato.
EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA Y LOS CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN
SU PROPUESTA SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17-B
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN :
(Indicar la denominación o razón social de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de contratistas) sin perjuicio del
(instrumento por el cual se haya convenido la propuesta conjunta) señalado en la declaración 2.11 del presente contrato, en términos del
contrato de asociación en participación celebrado y en términos del artículo 17-B del Código Fiscal de la Federación, señalan que
(denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.), será quien presente las facturas de
367
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que PETROQUIMICA no será responsable por la forma en que
(denominación o razón social seguida de la leyenda A.P. o nombre del asociante seguida de A. en P.), distribuya o participe de las utilidades o
de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del presente contrato.
Forma de Pago
Los pagos se efectuarán dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la autorización de la factura.
Como parte de la remuneración, el CONTRATISTA recibirá de PETROQUIMICA el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de trabajos realizados como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado, conforme a las
disposiciones del contrato y sus anexos, dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por todos los
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales.
Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 5 (cinco) días naturales para reclamar sobre cualquier aspecto del mismo;
transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado y el
CONTRATISTA liberará a PETROQUIMICA de cualquier obligación relacionada a dicho pago.
Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario a la cuenta No. _______________,
clave _________________ del banco ____________________; sucursal ______, Sucursal de la ciudad de
__________________________ de la institución de crédito autorizada para operar en territorio nacional, seleccionada por el
CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA pretenda realizar un cambio de cuenta durante la vigencia del Contrato, que
no sea consecuencia, ni implique una cesión de derechos de cobro, bastará con que lo comunique a PETROQUIMICA a través de
la ventanilla única ubicada en la planta baja del Edificio Administrativo del Complejo Petroquímico Cangrejera, con antelación a la
presentación a la citada ventanilla única de la(s) estimación(es) y factura(s) subsecuente(s) de que se trate.
Las facturas aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que PETROQUIMICA, se
reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso o del
pago de lo indebido que se haya efectuado.
En los casos de atraso o incumplimiento en los pagos por parte de PETROQUIMICA, a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar
gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos pagos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA.
En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación en los casos
de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
368
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
disposición de PETROQUIMICA. PETROQUIMICA procederá a deducir dichas cantidades de las facturas subsecuentes o bien el
CONTRATISTA cubrirá dicho pago con cheque certificado a favor de PETROQUIMICA.
Retenciones
El CONTRATISTA acepta que de las facturas que se le cubran, se haga en cada una las siguientes retenciones:
EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto
de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que PETROQUIMICA entregará a la Tesorería de la
Federación, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
EL DOS AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción y que PETROQUIMICA entregará a la institución antes mencionada. SIEMPRE QUE EL
CONTRATISTA, MANIFIESTE POR ESCRITO, QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE.
QUINTA. PENALIZACIONES
Las partes en el presente contrato, acuerdan que PETROQUIMICA le aplicará penalizaciones en los siguientes supuestos:
Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención, PETROQUIMICA, al realizar la
comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha
recuperado los atrasos anteriores, se le aplicará la retención respectiva en términos de lo siguiente:
369
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
a) Si es mayor que la anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.
b) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.
c) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad adicional alguna por tal concepto,
por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder de
PETROQUIMICA.
Cuando PETROQUIMICA, de conformidad con lo anterior, reintegre al CONTRATISTA algún monto retenido por haber
recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno.
Llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, PETROQUIMICA verificará que el CONTRATISTA haya
concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, PETROQUIMICA encuentra que el
CONTRATISTA no recuperó los atrasos en que hubiere incurrido, las retenciones económicas que se hubiesen aplicado por
tal concepto continuarán en poder de PETROQUIMICA y tendrán el carácter de definitivas
No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminación de los trabajos, PETROQUIMICA opte
por exigirle al CONTRATISTA la conclusión de los mismos y, consecuentemente, aplicarle las penas convencionales
establecidas en el numeral II de la presente cláusula, PETROQUIMICA, hará efectivas las mismas contra el importe de las
retenciones definitivas hasta donde el importe de las mismas alcance; en el entendido de que, de no ser suficiente el importe
de las retenciones definitivas, PETROQUIMICA descontará al CONTRATISTA de las facturaciones en trámite, las
cantidades por concepto de las penas convencionales señaladas en el numeral II de esta cláusula.
II. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LOS
TRABAJOS.
En caso de que el CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha pactada para la terminación de los mismos, éste
reconoce y acepta que PETROQUIMICA podrá optar por exigirle el cumplimiento del presente contrato y,
consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha pactada
para la terminación de los trabajos, misma que se hará efectiva en la facturación correspondiente.
De esta forma PETROQUIMICA aplicará el 0.5% (cero punto cinco por ciento) del importe equivalente a los trabajos
faltantes por ejecutar.
Para efectos de la determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, se tomará como base para el calculo de
la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el entendido de
que dicho importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance mensual, la fecha de corte para el pago de
las facturaciones en la ejecución de los trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución.
370
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto
de trabajo de que se trate.
En caso de que el CONTRATISTA, por causas que le sean imputables, no concluya las actividades o acontecimientos
considerados como eventos críticos en las fechas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos descritos
en el Anexo “D” (anexo en el que se establecen las fechas o eventos críticos) del presente contrato, el CONTRATISTA
admite que PETROQUÍMICA le aplique una pena convencional por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha
pactada para la conclusión del evento crítico y hasta que el CONTRATISTA concluya los trabajos de que se trate.
De esta forma, las partes acuerdan que para el cálculo de la pena convencional establecida, PETROQUÍMICA aplicará el
0.3% (cero punto tres por ciento) del importe equivalente a los eventos críticos faltantes por ejecutar. Para efectos de la
determinación del importe de los trabajos pendientes de ejecutar, las partes acuerdan que se tomará como base para el
cálculo de la pena convencional, el monto que representaban los mismos en la fecha pactada de su terminación; en el
entendido de que dicho importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance mensual en la ejecución de los
trabajos que realice el CONTRATISTA hasta su total ejecución. a disminución progresiva se hará únicamente cuando se
concluya la totalidad de los trabajos correspondiente al concepto de trabajo de que se trate.
El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fecha pactada para la culminación del evento crítico.
En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican en el
Formato 4 del Anexo “SSPA” del presente contrato, PETROQUIMICA aplicará las penalizaciones estipuladas de acuerdo a
lo establecido en el Formato 6 del referido Anexo “SSPA”, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación
establecidos en los apartados del Anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE LLENADO”, “REGLAS DE APLICACIÓN DEL
FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU
RIESGO”.
La aplicación de las penalizaciones establecidas en esta cláusula, será sin perjuicio de la facultad que tiene PETROQUIMICA de
rescindir administrativamente el Contrato en cualquier momento sin incurrir en responsabilidad alguna, conforme a lo dispuesto en
la Cláusula DÉCIMA CUARTA “RESCISIÓN DEL CONTRATO”.
Las penalizaciones establecidas en esta Cláusula, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% (diez por
ciento) del Monto del Contrato. No obstante lo anterior PETROQUIMICA, de conformidad con el artículo 1846 del Código Civil
Federal, podrá exigir el cumplimiento del Contrato.
371
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
No dará lugar a la aplicación de penalizaciones, cuando el retraso en el programa de ejecución de los trabajos sea provocado por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier acto u omisión de PETROQUIMICA, ya que en tal situación, de común acuerdo,
PETROQUIMICA y el CONTRATISTA harán a dicho Programa de Ejecución de los Trabajos las modificaciones que procedan. Así
mismo, cuando los Trabajos estén siendo ejecutados en periodos de atraso con la aplicación de la penalización señalada en el
inciso b) de esta Cláusula, y éstos sean interrumpidos por Caso Fortuito o Fuerza Mayor o por cualquier acto u omisión de
PETROQUIMICA, no procederá la aplicación de tales penalizaciones durante el lapso de la interrupción.
El CONTRATISTA acepta que PETROQUIMICA aplique las penalizaciones a que se refiere la presente Cláusula, con cargo a
cualquiera de las siguientes opciones:
- Las Estimaciones.
- Mediante cheque certificado que entregue el CONTRATISTA, que ampare el monto correspondiente a dichas
penalizaciones.
- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato que tenga celebrado con
PETROQUIMICA, siempre y cuando el otro contrato prevea la posibilidad de tal deducción.
El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el porcentaje del 0% (cero por ciento) de contenido nacional al que se comprometió,
en los términos del Anexo “GIN” “GRADO DE INTEGRACION NACIONAL” de este contrato. Dicho porcentaje deberá ser
cumplido no obstante las subcontrataciones que realice.
Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos por el CONTRATISTA para fines del
cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, deberá ser autorizada por PETROQUIMICA, siempre que tal sustitución no
implique variar el monto ni plazo del contrato y se cumplan las especificaciones del mismo y el programa de ejecución. En todo
caso el CONTRATISTA deberá cumplir con el porcentaje de contenido nacional originalmente propuesto.
PETROQUIMICA podrá llevar a cabo, la verificación del cumplimiento del porcentaje de contenido nacional establecido en esta
cláusula, durante la ejecución de las obras, una vez que el CONTRATISTA le haya proporcionado la relación de los materiales y
equipos diferentes a los de construcción, con los cuales dará cumplimiento al contenido nacional ofertado, así como la totalidad de
las órdenes de compra de los mismos relacionados en el anexo “GIN” “GRADO DE INTEGRACION NACIONAL”.
Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a PETROQUIMICA, la manifestación de origen de tales equipos y materiales
de instalación permanente, en la que los fabricantes señalen el porcentaje de contenido nacional. Dicho documento deberá cumplir
con el formato y términos de llenado indicados en el Anexo “GIN” “GRADO DE INTEGRACION NACIONAL”
372
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones a que se refiere la presente cláusula será sujeto
de la penalización por “Incumplimiento de las obligaciones relativas a contenido nacional” en los términos establecidos en la
cláusula QUINTA denominada “PENALIZACIONES”, del presente contrato y; así mismo, será causal de rescisión de este acuerdo
de voluntades.
SÉPTIMA. CESIÓN
El CONTRATISTA no podrá ceder o transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o
total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con
la autorización de PETROQUIMICA, con la intervención del área jurídica.
El CONTRATISTA podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o
Descuento Electrónico, y PETROQUIMICA otorga su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la
correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista
impedimento legal o administrativo. En virtud de lo anterior, las partes se obligan al procedimiento establecido en las
“Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su
incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.; Institución de Banca de Desarrollo”.
Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las partes.
2. Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y
municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del
presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de que PETROQUIMICA realice, de los pagos que haga al CONTRATISTA, las
retenciones que le impongan las leyes de la materia.
3.
NOVENA. GARANTÍAS
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a
PETROQUIMICA el (fecha de entrega de póliza) previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del
monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de PETROQUIMICA.
PETROQUIMICA
A. Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra PETROQUIMICA de renunciar al derecho a compensar que le
concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de
incumplimiento de las obligaciones que deriven del presente contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier
otro saldo a favor de PETROQUIMICA.
B. Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias
del orden administrativo o no judicial.
C. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de
todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato,
hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
D. Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que
le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por
justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción
principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las
prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra
acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o
administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la
cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) días naturales que le
concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.
E. Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido
cumplidas en su totalidad a satisfacción de PETROQUIMICA en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser
otorgada mediante escrito suscrito por PETROQUIMICA.
F. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PETROQUIMICA el 50% (cincuenta por ciento) del importe garantizado en
la fianza en caso de que no entregue la garantía contra defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de
lo previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato.
G. Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará
debidamente integrada con la siguiente documentación:
374
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
H. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PETROQUIMICA el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos
objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por PETROQUIMICA y no obstante que en su caso se hubiere
extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o
aplicación parcial o total del anticipo y/o pago de facturas carecerá de validez para efecto de determinar la exigibilidad del
importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el
anticipo y el pago de facturas es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecución que únicamente siendo satisfecha por
entero puede ser útil o aprovechable para PETROQUIMICA, en consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial o
total del anticipo y/o del pago de facturas recibido por el CONTRATISTA que no produzca como resultado, de conformidad con
el objeto del presente contrato, un trabajo útil y aprovechable para PETROQUIMICA será ineficaz para fundar cualquier
excepción que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.
I. Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en caso de no ser útiles o
aprovechables, cuando así se lo requiera PETROQUIMICA.
Tratándose de los trabajos pactados a precios unitarios, en el caso de cualquier modificación a su monto o plazo, el
CONTRATISTA se obliga a entregar a PETROQUIMICA previo a la formalización del instrumento legal respectivo o a más tardar en el
momento de su formalización; el documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos
establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el
caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, PETROQUIMICA podrá determinar la rescisión administrativa del
contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza
inicialmente presentada por el CONTRATISTA.
Dicha obligación se garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el
CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los
375
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
trabajos. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de
los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA.
La garantía de la obligación de responder por defectos o vicios ocultos, deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, y
deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo “DI-4” del presente contrato.
Quedarán a salvo los derechos de PETROQUIMICA para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a
su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula.
La(s) garantía(s) a que se refiera esta cláusula deberá(n) entregarse en la Jefatura de Obra Pública ubicadas en la planta baja del
edifico administrativo del Complejo Petroquímico Cangrejera en el horario de 8:00 a 14:30 hrs, en estricto apego a los textos que
se acompañan en el anexo “DI-4” del TEXTO 9, OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASI
COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, aceptando expresamente el CONTRATISTA las obligaciones consignadas en
éstos.
Para el caso de que la garantía corresponda a una póliza de fianza, el CONTRATISTA deberá verificar la autenticidad de la
misma, previo a su entrega, por lo que en el supuesto de que PETROQUIMICA detecte que una garantía sea apócrifa, se dará
aviso a las autoridades competentes y a la institución que supuestamente emitió la garantía, ateniéndose el CONTRATISTA a las
consecuencias legales que puedan derivar por la entrega de un documento apócrifo.
DÉCIMA. SEGUROS
El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que estime necesario.
Siempre que a juicio de PETROQUIMICA existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse,
PETROQUIMICA podrá recibir parte de los trabajos objeto del contrato. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará al
representante de PETROQUIMICA, por escrito o en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del
376
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
contrato, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en la que
se haya comunicado la terminación de los trabajos, el representante del Área Responsable de la Administración y Supervisión de
la Ejecución del Contrato verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiendo dejar constancia por escrito
firmada por las partes.
Si durante la verificación de los trabajos el representante del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución
del Contrato observa deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de acuerdo con
los requerimientos o especificaciones del contrato y sus anexos, solicitará por escrito al CONTRATISTA su reparación o
corrección, a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato y sus anexos. En
este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las
partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de las penas que, en su caso, procedan y que
PETROQUIMICA opte por la rescisión administrativa del contrato.
Cuando aparecieren vicios ocultos en los trabajos ejecutados objeto del presente contrato dentro de un plazo de 12 (doce) meses
posteriores a la fecha de terminación documentada, las partes se sujetarán al siguiente procedimiento:
PETROQUIMICA solicitará su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga
derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de PETROQUIMICA en el plazo de 20 (veinte) días
naturales, éste podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de
las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.
Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para
la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de PETROQUIMICA en el plazo solicitado, PETROQUIMICA hará
efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos, a que se
refiere el párrafo correspondiente a la garantía de vicios ocultos de la cláusula denominada “Garantías”.
III. Mediante convenio modificatorio, suscrito por los representantes legales de las partes, cuando se trate de:
a. Los términos contractuales relativos a la remuneración y a los mecanismos para sus ajustes,
377
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
c. La incorporación de avances tecnológicos que tengan un impacto en los términos contractuales señalados en los dos incisos
anteriores.
II Mediante memoranda de entendimiento o cualquier otro documento en el que conste el acuerdo entre los representantes
autorizados de cada una de las partes en el presente contrato, cuando se trate de:
a Prórroga a la fecha de terminación del plazo por suspensión en términos de la cláusula denominada “Suspensión”, y,
b Cualquier otra modificación no incluida en la fracción I de esta cláusula.
Las partes acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán novación de las obligaciones del
presente contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar sustancialmente el objeto de contratación.
El CONTRATISTA deberá entregar a PETROQUIMICA, el endoso, ampliación o renovación a la garantía otorgada para el
cumplimiento del contrato que ampare las modificaciones al contrato realizadas en términos de esta cláusula.
El Programa de Ejecución de los Trabajos de este contrato podrá ser objeto de ajuste, en los siguientes casos:
VI. Por conceptos o volúmenes de trabajos no previstos requeridos para la culminación del objeto del contrato;
El CONTRATISTA, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que haya ocurrido cualquiera de los eventos
previstos en las fracciones anteriores, podrá solicitar a PETROQUIMICA, un ajuste al programa de ejecución de los trabajos vigente,
a las fechas críticas o al plazo de ejecución, acompañando la documentación o información que estime pertinente para justificar su
solicitud. PETROQUIMICA, comunicará al CONTRATISTA su determinación en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, con
base en la información o documentación suministrada por el CONTRATISTA; sin menoscabo de que PETROQUIMICA, requiera al
CONTRATISTA la presentación de documentación o información adicional en el plazo que le indique PETROQUIMICA. De acuerdo
378
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
a la complejidad de la solicitud del ajuste, PETROQUIMICA podrá disponer de un periodo adicional por el mismo número de días
establecido originalmente, para emitir su determinación.
El ajuste al programa de ejecución, a las fechas críticas o al plazo de ejecución reflejará la afectación que se haya determinado por
el evento ocurrido.
En caso de que el ajuste que resulte del supuesto establecido en las fracciones I y II dé lugar a la modificación del plazo de
ejecución del contrato, las partes celebrarán el convenio modificatorio correspondiente, en el cual se formalizará el programa de
ejecución de los trabajos actualizado.
En los demás casos, el ajuste podrá dar lugar a una prórroga a la fecha de terminación del contrato, sin que se modifique el plazo de
ejecución.
Si durante la ejecución de los trabajos, PETROQUIMICA requiere de la ejecución de conceptos o volúmenes de trabajo no previstos
en el contrato y sus anexos, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una
vez que cuente con la autorización por escrito o mediante anotación en el sistema de control que se haya determinado para el
seguimiento del contrato, por parte de la persona que designe el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato, salvo en los casos de emergencia como los que se señalan en el apartado A) fracción I del artículo 57 de la
Ley de Petróleos Mexicanos, en que no sea posible esperar su autorización.
Tratándose de volúmenes de trabajo no previstos en el contrato, éstos se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en
este contrato.
Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados
previamente a su pago.
El CONTRATISTA, una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus facturas y presentarlas a PETROQUIMICA en la siguiente
facturación de conformidad con la cláusula de pago.
En caso de que la ejecución de conceptos o volúmenes de trabajo no previstos en el contrato y sus anexos modifiquen el objeto,
monto o plazo del mismo, las partes celebrarán un convenio en los términos de esta cláusula.
379
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Salvo por disposición en contrario contenida en este contrato, ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones conforme al presente contrato en la medida y por el plazo en que la imposibilidad de cumplimiento
se deba a caso fortuito o fuerza mayor.
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de
cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables,
imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de
conformidad con el presente contrato, siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido al caso fortuito o fuerza mayor. Entre
otros, se consideran caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales, motines,
cuarentenas, epidemias, guerras, declaradas o no, actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones,
incendios y tormentas.
La parte que alegue la existencia del caso fortuito o fuerza mayor tendrá la carga de la prueba.
En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las cláusulas de
“Ajuste al Programa de Ejecución, Fechas Críticas y Plazo de Ejecución” y “Suspensión de los Trabajos” de este contrato.
En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula
denominada “Terminación Anticipada”.
a) Incumpla con sus obligaciones en los términos establecidos en el contrato y sus anexos;
b) No entregue la(s) garantía(s) solicitadas en este contrato, a menos que se le haya exceptuado de su presentación;
c) Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acate las órdenes por escrito dadas por el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato;
380
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
d) Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquier otra figura análoga;
e) Durante la ejecución del contrato pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la
adjudicación del contrato;
f) Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para el
cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato;
g) Interrumpa injustificadamente o abandone los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere
sido detectada como defectuosa por PETROQUIMICA;
h) Cuando sin autorización expresa de PETROQUIMICA ceda o transfiera las obligaciones y derechos del contrato de cualquier
forma;
i) Cuando sin autorización expresa de PETROQUIMICA ceda o transfiera las acciones, partes sociales e intereses del
CONTRATISTA o sus obligados solidarios;
j) Cambie su nacionalidad, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una determinada nacionalidad o, si
siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación al contrato;
k) Si no da cumplimiento al porcentaje de contenido nacional en los términos de la cláusula denominada “Contenido Nacional”;
m) Cuando reincida en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el Anexo “SSPA” de este contrato.
Para efectos de esta cláusula, y conforme a lo establecido en el Anexo “SSPA”, se entenderá como reincidencia la falta en el
cumplimiento, por dos o más eventos diferentes, o por dos o más veces de un mismo evento;
381
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
n) Cuando el CONTRATISTA ocasione un accidente por incumplimiento de los requerimientos generales señalados en el
Formato 4 del Anexo “SSPA” de este contrato;
o) Cuando con motivo de la ejecución del contrato el CONTRATISTA cause la muerte de una o más personas, ya sea por su
falta de previsión, negligencia o por el incumplimiento de cualquiera de los requerimientos u obligaciones establecidos en el
Anexo “SSPA”, o bien por el incumplimiento a otras obligaciones del contrato o de las disposiciones en materia de
Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental. En este supuesto PETROQUIMICA podrá iniciar el procedimiento de
rescisión administrativa una vez que las autoridades competentes, determinen que la responsabilidad de este evento es
imputable al CONTRATISTA, no obstante dicha determinación, PETROQUIMICA valorará la decisión de rescindir;
p) Cuando en el desarrollo del contrato el CONTRATISTA incurra en delitos ambientales por incumplimiento a cualquiera de los
requerimientos del Anexo “SSPA”, a otras obligaciones del contrato o de las disposiciones en materia de Seguridad, Salud
en el trabajo y Protección Ambiental. En este supuesto PETROQUIMICA podrá iniciar el procedimiento de rescisión
administrativa una vez que las autoridades competentes, determinen que las conductas realizadas por el CONTRATISTA
constituyen un delito ambiental, no obstante dicha determinación, PETROQUIMICA valorará la decisión de rescindir;
q) Cuando como resultado de las auditorias mensuales para la evaluación del desempeño, el CONTRATISTA, obtenga
consecutivamente tres calificaciones consecutivas menores a 90 % (noventa por ciento), PETROQUIMICA podrá iniciar el
proceso de rescisión administrativa del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Diagrama 1 del Anexo “SSPA”;
En caso de que el CONTRATISTA se encuentre en alguno de los supuestos que se indican en esta cláusula, previo a la
determinación de la rescisión, PETROQUIMICA podrá otorgar al CONTRATISTA un periodo para subsanar dicho incumplimiento,
sin perjuicio de las penas convencionales que, en su caso, se hubieren pactado. El periodo será determinado por PETROQUIMICA
atendiendo a las circunstancias del contrato y será formalizado en términos de lo establecido en la fracción II de la cláusula
denominada “Modificaciones al Contrato”. Si al concluir dicho periodo, el CONTRATISTA no hubiera subsanado el incumplimiento,
PETROQUIMICA podrá determinar la rescisión administrativa conforme al procedimiento señalado en esta cláusula.
En caso de que PETROQUIMICA determine rescindir administrativamente el contrato, una vez que le haya comunicado al
CONTRATISTA el inicio del procedimiento de rescisión, PETROQUIMICA precautoriamente, se abstendrá de cubrir los importes
resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que las partes se otorguen el finiquito correspondiente; así mismo
procederá a suspender la ejecución de los trabajos y a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas. Para tales efectos el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la
Ejecución del Contrato, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del estado en que se
382
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
encuentre la obra, la cual servirá de base para el finiquito del Contrato. El levantamiento del acta circunstanciada deberá realizarse
invariablemente ante la presencia de fedatario público.
Por su parte, el CONTRATISTA estará obligado a devolver a PETROQUIMICA, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados
a partir de la notificación del inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que éste le hubiere entregado para la
realización de los trabajos.
El finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de
la determinación, a fin de proceder, en su caso, a hacer efectivas las garantías por el saldo que resulte a favor de
PETROQUIMICA.
PETROQUIMICA podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la rescisión administrativa con el fin de
preservar los intereses de las partes dentro del finiquito.
PETROQUIMICA hará constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión
administrativa del presente contrato, así como de los equipos y materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en
proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de ejecutar, debiendo
en todo caso ajustarse a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos.
La determinación de PETROQUIMICA de dar o no por rescindido el contrato deberá estar fundada y motivada; y se notificará al
CONTRATISTA dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a aquél en que se hubieren recibido los argumentos y pruebas o
que se haya vencido el plazo estipulado en el párrafo anterior.
En caso de que PETROQUIMICA resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de
notificación de la determinación respectiva.
La notificación, tanto del inicio del procedimiento de rescisión como de la determinación de la rescisión administrativa del contrato,
serán notificadas por PETROQUIMICA al CONTRATISTA conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
383
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
El CONTRATISTA sólo podrá rescindir este contrato, previa declaración de la autoridad competente. El CONTRATISTA sólo
podrá demandar la rescisión, cuando por causas imputables a PETROQUIMICA se actualice alguno de los siguientes supuestos:
El CONTRATISTA tendrá el derecho de recibir de PETROQUIMICA, el pago por los trabajos ejecutados hasta la fecha de
terminación anticipada, así como los gastos no recuperables que se originen por la terminación anticipada, en el Anexo I (REV.2)
del contrato en el numeral 4 “PAGOS DE GASTOS NO RECUPERABLES CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, SUSPENSIÓN
O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO”, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato. Los cuales se limitarán a lo siguiente:
384
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y de plantas y
elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento
del Contrato;
II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el CONTRATISTA y que se encuentren en el
sitio de los trabajos, camino a éste, terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que cumplan con
las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con las cantidades de obra pendientes de ejecutar según los
programas convenidos, y
III. Liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no sean empleados
permanentes del CONTRATISTA.
a) Interrumpir inmediatamente los trabajos objeto del contrato, absteniéndose, de ser el caso, de colocar más órdenes de
compra o subcontratos para obtener materiales, servicios o inmuebles;
b) Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos
existentes para la ejecución de los trabajos, en los términos que PETROQUIMICA le indique;
c) Devolver a PETROQUIMICA, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le hubiere sido
notificada la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que éste, en su caso, le hubiere entregado para la
realización de los trabajos;
d) Reintegrar a PETROQUIMICA, en su caso, los anticipos no amortizados.
Acta Circunstanciada
Una vez que la terminación anticipada sea comunicada al CONTRATISTA, PETROQUIMICA procederá a tomar inmediata
posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y/o de las instalaciones respectivas, levantando ante la
presencia de fedatario público, con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, acta circunstanciada del estado en que se
encuentre la obra, en la que también se haga constar la entrega y recepción de las obras.
385
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
PETROQUIMICA, podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos
se encuentren, cuando las necesidades del proyecto o del contrato así lo requieran, sin que ello implique la terminación del
contrato, para lo cual PETROQUIMICA, comunicará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su
inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
maquinaria y equipo de construcción.
En todos los casos de suspensión, el representante de PETROQUIMICA anotará en el sistema de control que se haya
determinado para el seguimiento del contrato el estado en que se encuentren los trabajos y las partes ajustarán el programa de
ejecución en términos del Anexo “D”, de conformidad con la subcláusula denominada Ajustes al Programa de Ejecución,
Fechas Críticas y Plazo de Ejecución.
Cuando PETROQUIMICA determine la suspensión de los trabajos, las partes, a partir de la notificación que dé por terminada la
suspensión, suscribirán una memoranda de entendimiento o cualquier otro documento donde se reconozca el plazo de la
suspensión, las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, así como la prórroga a la fecha de terminación del plazo de
ejecución del contrato, sin modificar el plazo de ejecución establecido originalmente en el mismo y el CONTRATISTA podrá
solicitar el pago de los gastos en que hayan incurrido durante el periodo de la suspensión, señalados en el Anexo I (REV.2) del
contrato en el numeral 4 “PAGOS DE GASTOS NO RECUPERABLES CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, SUSPENSIÓN O
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO”, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.
Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes,
debiendo únicamente suscribir una memoranda de entendimiento o cualquier otro documento donde se reconozca el pazo de
suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. El
CONTRATISTA, a partir de la reanudación de los trabajos, podrá solicitar el pago de los conceptos señalados en el numeral 4
“PAGOS DE GASTOS NO RECUPERABLES CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN
ANTICIPADA DEL CONTRATO” del Anexo I (REV.2) del presente contrato.
Cuando por caso fortuito o causa de fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá optar
por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la cláusula denominada “Terminación Anticipada”.
DÉCIMA FINIQUITO
SÉPTIMA.
Recibidos físicamente los trabajos, PETROQUIMICA, a través de la persona designada por el Área Responsable de la
Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de 45
(cuarenta y cinco) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se asentará el cumplimiento de las obligaciones
recíprocas entre las partes. Asimismo, se harán constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya
lugar, y los saldos a favor y en contra, así como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que se pacten para finalizar las
controversias que, en su caso, se hayan presentado.
386
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
El plazo antes mencionado podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, hasta por un periodo igual al originalmente acordado,
mediante la formalización de un acta.
El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato.
Si procede, PETROQUIMICA solicitará al CONTRATISTA en el finiquito, la presentación, extensión, reducción o ampliación de los
instrumentos de garantía y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la
terminación del contrato.
En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, PETROQUIMICA procederá a realizarlo de manera unilateral y, en
su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.
Comunicaciones a PETROQUIMICA:
Las comunicaciones relacionadas con este contrato, deberán ser entregadas al Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepción en el domicilio
siguiente: Complejo Petroquímico Cangrejera, Km 10 Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa Coatzacoalcos, Veracruz, C.P.
96400.
Comunicaciones al CONTRATISTA:
Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas o administrativas deberán ser entregadas en forma personal al representante
del CONTRATISTA para la ejecución del contrato, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio que asegure su recepción al
domicilio señalado en el numeral 2.4 del apartado de declaraciones de este contrato.
Las comunicaciones de índole legal deberán ser entregadas en forma personal al representante legal del CONTRATISTA, o bien,
ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al domicilio señalado en el numeral 2.4 del
apartado de declaraciones de este contrato.
387
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Lopez que fungirá como Residente de Obra dará al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, ordene PETROQUIMICA.
Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución
del Contrato, podrá establecerla con posterioridad al inicio de los trabajos.
Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un representante para la ejecución del contrato, quien deberá
estar presente de tiempo completo en el lugar de los trabajos por el tiempo que dure la ejecución de los mismos, así como conocer
el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con los
trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento del contrato y sus anexos, las cuales deberán constar en instrumento público.
El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la vigencia del contrato, un
responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador, mismos que deberán
conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental
establecidos por PETROQUIMICA así como las disposiciones en esas materias contenidas en el anexo “SSPA” y “B-1” en
congruencia con el personal presentado en su propuesta, los cuales sólo podrán ser sustituidos previo visto bueno de
PETROQUIMICA.
El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato a quien se refiere esta cláusula, no podrá fungir como
responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del CONTRATISTA.
El representante del CONTRATISTA para la ejecución del contrato no podrá desempeñar en relación con este contrato, otros
cargos ni funciones distintas a su encargo.
En cualquier momento, por causas justificadas, PETROQUIMICA podrá solicitar el cambio de cualquiera de los representantes del
CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes.
El CONTRATISTA tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones requeridas por las dependencias gubernamentales
correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato, por lo que, también se obliga a cumplir con todas las leyes,
reglamentos, y normas aplicables, sean éstas municipales, estatales o federales, asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con
las disposiciones de seguridad e higiene de PETROQUIMICA para la entrega de las obras.
El CONTRATISTA acepta que deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con este contrato, que en su
momento se requiera, derivado de auditorías que los órganos fiscalizadores practiquen y, en su caso, la información que sobre
este contrato le sea requerida a PETROQUIMICA por la Secretaría de Energía y sus Órganos Desconcentrados.
388
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Se conviene que las obligaciones del CONTRATISTA de acuerdo a este contrato, deberán incluir todas las actividades, insumos y
en su caso, instalaciones que se consideren indispensables para el cumplimiento del presente contrato.
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos o conforme a las
órdenes de PETROQUIMICA dadas por escrito, éste ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribución adicional
alguna por ello. En este caso, PETROQUIMICA, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo del
presente contrato.
Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo
de ejecución de los trabajos.
Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no podrá exceder el monto
total del contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penas por atraso establecidas en el presente instrumento.
Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra y/o a terceros por su
negligencia, dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las
partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización.
Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza,
punitivos, o consecuenciales no inmediatos.
Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se
haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere
erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e
inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente.
389
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
El CONTRATISTA le otorga a PETROQUIMICA, una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre de derechos para usar
todo concepto, producto, proceso, material protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos,
especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) e
información propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y sus
anexos y usada por el CONTRATISTA o proporcionada o entregada a PETROQUIMICA, por el CONTRATISTA durante la
ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
Todo concepto, producto, proceso, material susceptible de protección o protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin
limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños
y software) o información propiedad exclusiva de PETROQUIMICA, que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la
práctica por primera vez por el CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto
de este contrato, será propiedad de PETROQUIMICA una vez creado, tanto si fue entregada o no a PETROQUIMICA, en el
momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a PETROQUIMICA, cuando éste lo requiera.
Si PETROQUIMICA, así lo solicita por escrito, el CONTRATISTA deberá hacer todo aquello que sea necesario, a favor de
PETROQUIMICA, y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del
resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor; en el entendido de que las
patentes, los derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que resulte del presente contrato se constituirán
invariablemente a favor de PETROQUIMICA.
Si con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad
intelectual de un tercero, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo a PETROQUIMICA de cualquier acción que se
interponga en su contra y/o en contra de Petróleos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios; obligándose en este caso, a
reembolsar y/o indemnizar de cualquier gasto y/o costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice
PETROQUIMICA en relación con el asunto.
Si se actualiza dicho supuesto, PETROQUIMICA dará aviso al CONTRATISTA y en su caso, a las autoridades competentes; el
CONTRATISTA, en un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la notificación,
proporcionará a PETROQUIMICA un informe circunstanciado sobre la referida violación.
390
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa exclusivamente como
CONTRATISTA independiente, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las
partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el
CONTRATISTA, incluyendo sus vendedores y/o subcontratistas y sus respectivos funcionarios o empleados, y PETROQUIMICA.
Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y
proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas, que pueda afectar los intereses de PETROQUIMICA o se involucre
a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a
salvo de dicha reclamación o demanda, obligándose también, a resarcir a Petróleos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos
Subsidiarios en cuanto así se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal concepto.
El control y seguimiento de los trabajos, se llevará a cabo a través de programa de computación; sujetándose, para tal efecto, a las
reglas, mecanismos y procedimientos establecidos en el anexo “BEO”
391
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
El CONTRATISTA acuerda que durante la ejecución de este contrato, ni sus empleados, ni sus subcontratistas o empleados de
éstos prometerá, ofrecerá o entregará dinero o cualquier otra dadiva con el fin de obtener o conservar un negocio u otra ventaja
inapropiada, que puedan constituir un incumplimiento a la Ley; no ejecutará actos u omisiones que tengan por objeto o efecto
evadir los requisitos o normas establecidas o simular el cumplimiento de éstas; no obligará a ningún servidor público a dar,
suscribir, otorgar, destruir, entregar un documento destinado a favorecerle indebidamente; no presentar documentación o
información falsa o alterada y en general cumplirá con lo establecido en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
El CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los empleados de éstos, se abstendrán de incurrir en actos que se
tipifiquen en materia penal como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de PETROQUIMICA
En caso de que el CONTRATISTA incurra en cualquiera de los actos señalados en el párrafo que antecede, decretado en
resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional que cause ejecutoria, PETROQUIMICA podrá
optar por la rescisión administrativa del Contrato conforme a lo establecido en la cláusula denominada “Rescisión del contrato”.
Por lo anterior, la Administradora del Proyecto dará aviso a la Subdirección de Suministros de la Dirección Corporativa de
Operaciones para que se hagan las anotaciones en el registro de proveedores y contratistas de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
VIGÉSIMA CONCILIACIÓN
SEXTA.
Las partes podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del
cumplimiento del contrato, el cual se substanciará conforme a lo dispuesto en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 35
de la Ley de Petróleos Mexicanos.
En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser
demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia
respectiva.
392
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
El CONTRATISTA por el desacuerdo con la resolución al reclamo, podrá interponer una discrepancia de carácter técnico o
administrativo ante el Área Administradora del Proyecto, en los términos de esta cláusula.
Por cada controversia, el CONTRATISTA sólo podrá interponer un reclamo ante el Área Responsable de la Administración y
Supervisión de la Ejecución del Contrato.
Para resolver el reclamo, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato efectuará las
consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos necesarios. El Área Responsable de la Administración y Supervisión
de la Ejecución del Contrato tendrá un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la recepción de la solicitud efectuada
por el CONTRATISTA para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su
decisión.
Una vez recibida la determinación del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, el
CONTRATISTA contará con un plazo de 5 (cinco) días naturales para comunicar su rechazo, en caso contrario se tendrá por
aceptada, perdiendo el derecho de presentar su reclamo como discrepancia técnica o administrativa.
Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del
Contrato procederá a la autorización del cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.
Si la determinación del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato no es aceptada por el
CONTRATISTA, éste podrá pedir que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo.
Si el CONTRATISTA opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, ésta versará sobre
los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o
complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo original.
El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante el titular del Área Administradora del Proyecto, indicando los temas en
discrepancia, dentro de los 05 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA hubiere recibido la
determinación final del Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, respecto de la
resolución del reclamo.
La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter técnico o
administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:
a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la documentación que
los compruebe;
393
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que
fundamenten su reclamo;
c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e identificada
con número de anexo.
El Área Administradora del Proyecto verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso contrario la
desechará. Si la discrepancia no es desechada, el titular del Área Administradora del Proyecto comunicará por escrito al
CONTRATISTA el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para presentar todo
documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. El titular del Área Administradora
del Proyecto, con el apoyo de las áreas a las que competa la materia motivo de la controversia técnica o administrativa, procederá
a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales
contados a partir del vencimiento del plazo para que el CONTRATISTA presente documentación o alegatos, para iniciar las
aclaraciones.
Durante las aclaraciones, las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el titular del Área Administradora del Proyecto
deberá comunicar su resolución al CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes de la celebración de la
primera reunión.
Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, el titular del Área Administradora
del Proyecto autorizará el cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo,
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos
jurídicos concernientes a las partes.
VIGÉSIMA IDIOMA
OCTAVA.
La versión en español del contrato prevalecerá sobre cualquiera de sus traducciones.
Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones relativas al contrato.
PETROQUIMICA
Acompañan y forman parte integrante de este contrato los anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por
quienes suscriben el presente contrato o por quienes éstos designen.
No. DE
ANEXO DESCRIPCIÓN
HOJAS
A RELACION DE PLANOS
B ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO.
B-1 NORMAS GENERALES
ANEXO OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
SSPA PROTECCION AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS
QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETROLEOS
MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.
FORMATO 4 LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE
CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL
CONTRATO.
FORMATO 6 REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “SSPA”
B-3 PROCEDIMIENTOS CRITICOS.
BEO TERMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA BITACORA ELECTRONICA
DE OBRA PÚBLICA.
C CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, QUE
COTIZA EL CONTRATISTA.
D PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CRITICOS.
DI-4 GARANTIA DE VICIOS OCULTOS
E-1 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE PROPORCIONARÁ
PETROQUIMICA.
E-2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINIMO QUE PROPORCIONARÁ EL
CONTRATISTA
F MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE
PROPORCIONARÁ PETROQUIMICA
395
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Así mismo, se considerarán como anexos del presente contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con
las estipulaciones de este contrato.
Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere declarada como
nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como válidas y operantes para todos
sus efectos legales.
El CONTRATISTA reconoce que los convenios modificatorios y/o de terminación anticipada y/o de prórroga serán suscritos por el
servidor público que firma este contrato, o quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.
El CONTRATISTA reconoce y acepta que la rescisión administrativa de este contrato podrá llevarse a cabo por el servidor público
que lo suscribe o quien esté facultado para ello.
396
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
expresamente someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz por lo tanto, el
CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o
futuro aún tratándose de jurisdicción federal, o por cualquier causa.
De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información técnica, legal,
administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado
directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información
o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.
No obstante lo previsto en esta cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información de dominio público
que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del contrato; (ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad
a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a
divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o
requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte requerida a sanciones
civiles, penales o administrativas y (v) la parte requerida notifique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha
divulgación.
Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de 10 (diez) años contados
a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo.
397
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas, todos los requerimientos
establecidos en el Formato 4 del Anexo “SSPA” de este contrato, el cual contiene las obligaciones de Seguridad, Salud en el
trabajo y Protección ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios.
398
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
PETROQUIMICA y el CONTRATISTA, acuerdan que en caso de resultar necesario, la ejecución de los trabajos objeto del
presente contrato, se podrá llevar a cabo en forma simultánea con otros contratistas o con PETROQUIMICA, para lo cual se
deberá dar cumplimiento a las condiciones siguientes:
__________ OBLIGACIÓN SOLIDARIA APLICA EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA ANEXAR EN ESTE PUNTO.
Las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTA, asumen en forma solidaria la totalidad de las
obligaciones de este contrato ante PETROQUIMICA.
De acuerdo a la propuesta conjunta, el CONTRATISTA ha designado a la compañía (indicar la denominación o razón social)
como líder en la ejecución del contrato. En caso de que el CONTRATISTA requiera cambiar a dicha compañía como Líder, deberá
comunicar al Área Administradora del Proyecto, con por lo menos 10 (diez) días naturales de anticipación, su decisión de designar
a otro miembro del CONTRATISTA como la Compañía Líder, siempre que dicho miembro del CONTRATISTA al momento de la
adjudicación cumpliera, y para ese momento continúe cumpliendo, con los requerimientos establecidos para ser compañía líder.
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato y sus anexos, lo firman de conformidad por duplicado en la Ciudad de
Coatzacoalcos Veracruz, el día ____ de _________ de 2013.
Revisión Jurídica
____________________________
NOMBRE Y CARGO
399
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
PETROQUÍMICA
____________________________ ____________________________
Ing. Rodolfo Ordaz Toledo Ing. Raúl Molina Salazar
Suptte. Planeación de Mantenimiento. Jefe de Obra Pública
PETROQUÍMICA
____________________________
Lic. Andrés Mar Lugo
Apoderado Legal
Pemex Petroquímica
CONTRATISTA(S)
___________________________
Representante Legal
Administrador único
400
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
FORMATO DI-1
TEXTO 8. PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR ESTA FIANZA
PUEDE MODIFICARSE COMO CONSECUENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE
AMPLIACIÓN AL MONTO HASTA EN UN 25% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, LA
INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGARÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO QUE GARANTICE EL
PORCENTAJE EN EXCESO AL MONTO ORIGINALMENTE GARANTIZADO.
ESTA FIANZA GARANTIZA HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA LA TOTAL EJECUCIÓN Y
EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, INCLUYENDO LOS PAGOS EN
EXCESO MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES, QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO
401
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
EFECTÚE UN PAGO POR ERROR SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA
FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO
GARANTIZADO Y SUS ANEXOS.
402
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
403
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
404
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
FORMATO DI-3
405
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO
OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
DERIVADAS DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO.
406
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
407
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
PEMEX PETROQUIMICA
[DOMICILIO DE LA CONVOCANTE]
Presente:
Que tomaré las medidas necesarias para asegurarme de que cualquier extranjero que sea contratado por
mi representada(s) o por mis subcontratistas o proveedores involucrados en este proyecto, para efectos
del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad
migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las
actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su
Reglamento.
Así mismo manifiesto que tanto mi representada como mis correspondientes subcontratistas o
proveedores, nos comprometemos a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días
contados a partir de la fecha en que tengamos conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda
modificar las condiciones migratorias a las que se encuentre sujeto cualquier empleado de nacionalidad
extranjera a nuestro servicio, obligándonos a sufragar los gastos que origine la expulsión del o los
extranjeros de que se traten, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.
Atentamente.
_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
409
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
FORMATO DI-6.- CÉDULA SOBRE EL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS (ANEXO G-1) NO APLICA
410
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
FORMATO DI-7.- Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)
Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/148/2003
El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del
gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y
privado.
Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den
gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo
es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las
contrataciones gubernamentales.
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación
– la primera ya fue aprobada – en donde un grupo de expertos verificará entre otros:
La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.
El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la
atracción de inversión extranjera.
Las responsabilidades del sector público se centran en:
Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en
su cumplimiento.
Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y
extradición).
Las responsabilidades del sector privado contemplan:
Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores
prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos
que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios
particulares o para la empresa.
Los contadores públicos: realizar auditorias no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones
indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a
los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas
ilegales.
Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y
la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.
Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las
recomendaciones de la Convención, implican entre otras privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de
dinero o bienes.
Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia pero
también por otros medios como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de
transacciones ilícitas en el caso de las empresas.
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención independientemente del lugar donde el acto
de cohecho haya sido cometido.
En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y
por tanto la comisión de actos de corrupción.
Por otra parte es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
“Articulo 222
Cometen el delito de cohecho:
I. El servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro dinero o
cualquier otra dádiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones y
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se
mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con
sus funciones.
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
411
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable se impondrán de tres meses a dos
años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión
públicos.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión,
multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de
cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos.
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas las mismas se
aplicaran en beneficio del Estado.
Capitulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros
412
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
FORMATO DI-8.- SOLICITUD DE RETENCIÓN PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE DESEE EFECTUAR
APORTACIONES AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
PEMEX PETROQUIMICA
Presente:
De acuerdo con las bases de la licitación No. 18578012-501-13, referente a: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA,
REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. EN:
TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ
COMO LOS RACK´S: “A”, “B” Y “C”. DE LA PLANTA DE ETILENO DEL COMPLE.
Que de cada estimación que en su momento sea presentada ante el área de pago correspondiente de PEMEX
PETROQUIMICA, para cobro de los trabajos del contrato N° [NUMERO DE CONTRATO] cuyo objeto consiste
en PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, REPOSICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DAÑADO PARA ALTAS Y
BAJAS TEMPERATURAS. EN: TORRES, RECIPIENTES, EQUIPOS Y TUBERÍAS DE PROCESO, DE LAS
ÁREAS 300´S Y 400´S, ASÍ COMO LOS RACK´S: “A”, “B” Y “C”. DE LA PLANTA DE ETILENO DEL
COMPLE, se deduzca el 2 (dos) al millar de la cantidad total de cada estimación, con la finalidad de aportar el
monto que resulte a la CÁMARA MÉXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.
Asimismo, manifestamos nuestra conformidad de que la retención señalada se efectúe durante toda la vigencia
del contrato mencionado en el párrafo anterior, por lo que aceptamos que no nos será posible revocar la
solicitud contenida en el presente escrito.
Atentamente.
_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL / REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA
413
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 18578012-501-13
PETROQUIMICA
FORMATO DI-10.- Anexo “PCF”.- PROGRAMA DE CIERRE DE FACTURACIONES PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS.
PROGRAMA DE CIERRE DE FACTURACIONES PARA PAGO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA, DE ACUERDO CON LA LEY DE PETRÓLEOS
MEXICANOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 EN PEMEX PETROQUIMICA
AÑO 2012 PERÍODO FECHA DE CORTE PLAZO MÁXIMO EN EL QUE PLAZO MÁXIMO PARA REVISIÓN Y PLAZO MÁXIMO PARA PAGO DE
DE FACTURACION DE FACTURACIONES ELCONTRATISTA DEBERÁ AUTORIZACIÓN DE LA LA FACTURACIÓN AL
PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE FACTURACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA POR PARTE DE
OBRA LA DOCUMENTACIÓN RESIDENTE DE OBRA PEMEX PETROQUIMICA
SOPORTE DE LA FACTURACIÓN
PARA SU REVISIÓN VEINTE DÍAS NATURALES
QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES SIGUIENTES A LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA
A LA FECHA DE CORTE DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR PARTE DE EL
FACTURACIÓN FACTURACIÓN AL RESIDENTE RESIDENTE
MES DEL AL
NOTA: CUANDO LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO COINCIDA CON DÍA INHÁBIL, SE APLICARÁ EL SIGUIENTE CRITERIO:
VENCIMIENTO EN DOMINGO= SE PAGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL VENCIMIENTO EN SÁBADO= SE PAGA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR
VENCIMIENTO EN LUNES, MARTES, MIERC. O JUEVES INHÁBIL= SE PAGA AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL VENCIM. EN VIERNES INHÁBIL= SE PAGA EL DÍA HÁBIL ANTERIOR
414
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
FORMATO DI-11.- ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACION DE
LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, PUBLICADO POR LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE JUNIO DE 2009,
EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO EL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR UN
ESCRITO LIBRE EN EL CUAL MANIFIESTE LA ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA
QUE REPRESENTA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN III DE LA LEY PARA
EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA
415
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
FORMATO DI-12 SOLICITUD DE EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES POR CONCEPTO DE COMPRA
DE BASES DE LICITACIONES
SOLICITANTE: (3)
R.F.C: (4)
DOMICILIO FISCAL:
CALLE Y NÚMERO: (5)
COLONIA: (6)
LOCALIDAD Y MUNICIPIO: (7)
ESTADO Y CÓDIGO POSTAL: (8)
Autorizó: Recibe:
(17) (18)
416
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13
GUÍA DE LLENADO DE SOLICITUD DE EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
1 Anotar el número de solicitud empleando 6 14 Anotar el total del importe de la operación que
dígitos, 3 para el foliador y 3 para el número debe contener la factura.
consecutivo. Ejemplos: COS 001, CAN 003.
2 La fecha se pondrá con 2 dígitos para el día, 2 15 Anotar el tipo de pago que realiza (efectivo,
dígitos para el mes y 4 para el año; ejemplo: transferencia electrónica de fondos, cheques
15-04-2012. nominativos, tarjetas de débito, de crédito):
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL SAT
3 Nombre completo de la persona Física o 16 Deberá anotar los 4 últimos números de la
Moral que solicita el comprobante fiscal. cuenta o de la tarjeta con la que se realiza el
Ejemplo: CONSTRUCCIONES GRUPO pago correspondiente: INFORMACIÓN
VÉRTICE, S.A. DE C.V. REQUERIDA POR EL SAT
4 Registro Federal de Contribuyentes de la 17 Nombre y firma de la persona Física o Moral
persona Física o Moral completo. Ejemplo: que solicita la generación del documento.
CGV060808GH0.
5 Domicilio fiscal proporcionado por el cliente o 18 Nombre, firma y cargo del personal de
proveedor que incluye calle, número exterior y Pemex-Petroquímica que recibe la solicitud
en su caso, interior. Ejemplo: Carrillo Puerto del documento.
#307 Interior 03.
6 Colonia en donde se ubica el domicilio fiscal
del cliente. Ejemplo: Colonia Vistalmar.
7 Localidad o Delegación Política y Municipio
del domicilio fiscal del cliente. Ejemplo: Villa
de Allende, Coatzacoalcos.
8 Estado y Código Postal del domicilio del
cliente. Ejemplo: Veracruz, C.P. 96529.
9 Número de evento por el que se elabora el
documento fiscal. Ejemplo: Venta de Bases de
la Licitación 18578011-015-08 y deberá
indicar la descripción del servicio.
10 Se deberá indicar el número de licitaciones
para la emisión del comprobante fiscal.
11 Deberá de contener las abreviaturas para
pesos (M.N.) y para dólares (USD) según sea
el caso.
12 Anotar el importe total por el que se elaborará
el documento SIN IVA.
13 Anotar el importe del IVA que debe contener
la factura.
417
VERSION FINAL MODIFICADA BASES DE LICITACION 18578012-501-13