ملحق01
ملحق01
ملحق01
AVENANT N°01
Au Marché N° : 31/2016 du 28/04/2016
N° de l’opération : NF :5.528.2.262.069.26
1
AVENANT N°01 DU MARCHE N°31/2016
Monsieur le Ministre des travaux publics et des transports représenté par Monsieur le
Directeur des Travaux Publics de la Wilaya de TIPAZA Monsieur BOUAZGUI Mohamed,
désigné dans le présent avenant par le terme: « Le Service Contractant » ou
« Maitre d’ouvrage »
D’une part
Et
Le Laboratoire Central des Travaux Publics (LCTP), faisant élection du domicile au : 01 rue
Kaddour Rahim, Hussein dey à Alger, au capital social de 886 000 000.00 DA, EPE,SPA,
représenté par son Président Directeur Général Monsieur MEZAACHE Farid, désigné par le
terme : «Le Partenaire Cocontractant»
D’autre Part
2
Article 01 - Objet de l’Avenant N°01:
Le présent avenant n° 01 du marché initial N°31/2016 du 28/04/2016relatif au projet :
Contrôle de la qualité des travaux du projet de réalisation des travaux du contournement
de la ville de CHERCHELL sur 17 Km
1- Réajustement des quantités :
La modification du volume des prestations compte tenu des besoins du chantier :
Prestations en augmentation (Prix N°1, 4 et 6)
Prestations en diminution (Prix N°2, 3 et 5)
2- Prolongation du délai contractuel de 07 mois
- Le Nouveau Montant du Marché est arrêté à la somme de en TTC : Cent Quarante Trois Millions
Cinq Cent quatorze Mille Deux Cent Vingt six Dinars Algériens en Toutes Taxes comprises
(143 514 226.00 DA TTC)
4
Projet : Contrôle des travaux de réalisation du contournement de
la ville de CHERCHELL sur 17 Km
Quantité
Prix
Prix Définition du Prix Unité en Moins Montant en moins value
Unitaire
Value
1 Ingénieur Chef de Mission H/M - 400 000.00 -
2 Ingénieur Géologue H/J - 38.60 12 000.00 - 463 200,00
3 Ingénieur Géotechnicien H/M - 40.04 350 000.00 - 14 014 000,00
Equipe de contrôle de
4 H/M - 500 000.00 -
qualité de Blanc
Equipe de contrôle de
5 H/M -09,08 500 000.00 -4 540 000.00
qualité de Noir
Equipe de contrôle de
6 H/M - 500 000.00 -
qualité de Béton
Total Général (HT) 19 017 200.00
TVA 17 % -3 232 924.00
Total Général (TTC) -22 250 124.00
Moins Vingt Deux Millions Deux Cent Cinquante Mille Cent Vingt Quatre Dinars en Toutes Taxes
Comprises
5
Projet : Contrôle des travaux de réalisation du contournement de la ville de
CHERCHELL sur 17 Km
Vingt Un Millions HUIT CENT CINQUANTE QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE
Dinars en Toutes Taxes Comprises
6
Projet : Contrôle des travaux de réalisation du contournement de la ville de
CHERCHELL sur 17 Km
Quantité
Quantité
en Montant en Montant en Montant Avenant
Prix Définition du Prix Unité en Plus Prix Unitaire
Moins Plus Value Moins Value n° 01
Value
Value
Ingénieur Chef de
1 H/M 7 - 400 000,00 2 800 000.00 - 2 800 000.00
Mission
2 Ingénieur Géologue H/J - -38,60 12 000,00 - - 463 200,00 - 463 200,00
3 Ingénieur Géotechnicien H/M - -40,04 350 000,00 - -14 014 000,00 - 14 014 000,00
5 065 000,00
Equipe de contrôle de 5 065 000,00
4 E/M 10,13 - 500 000,00 5 065 000,00
qualité de Blanc
Equipe de contrôle de
5 E/M - -09.08 500 000,00 - -4 540 000.00 -4 540 000.00
qualité de Noir
Equipe de contrôle de
6 E/M 21 - 500 000,00 10 500 000.00 10 500 000.00
qualité de Béton
Total Général (HT) 18 365 000.00 -19 017 200,00 -652 200.00
TVA 17 % - -3 232 924.00 -3 232 924.00
TVA 19 % 3 489 350.00 - 3 489 350.00
Total Général (TTC) 21 854 350.00 -22 250 124.00 -395 774.00
Arrêté le Montant en Toutes Taxes comprises à la somme de : Moins Trois cent quatre Vingt quinze Mille Sept Cent Soixante
Quatorze Dinars Algériens
(-395 774 ,00 DA TTC) en Toutes Taxes Comprises
7
CONTROLE DES TRAVAUX DE REALISATION DES TRAVAUX DU CONTOURNEMENT DE LA VILLE DE CHERCHELL SUR 17KM
1
2