Justice">
Bases+integradas+AS+31+Consultoria+de+Obras - Docx 20231108 212457 346
Bases+integradas+AS+31+Consultoria+de+Obras - Docx 20231108 212457 346
Bases+integradas+AS+31+Consultoria+de+Obras - Docx 20231108 212457 346
Nº Símbolo Descripción
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
1 [ABC] / […….] completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
Es una indicación, o información que deberá ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
2 [ABC] / […….] específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano
3 encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda
y por los proveedores.
Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de
4 las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los
proveedores.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano
5 encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:
Nº Características Parámetros
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Márgenes
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de página
Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.
1
Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta
la siguiente definición:
Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.
1
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
DEBER DE COLABORACIÓN
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las
demás normas de la materia.
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboración.
2
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
SECCIÓN GENERAL
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)
3
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
CAPÍTULO I
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
1.1. REFERENCIAS
1.2. CONVOCATORIA
Importante
• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.
• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Importante
4
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Importante
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales 2). Los demás documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.
Importante
• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.
Importante
2
Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
5
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Importante
3
La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
6
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del
Reglamento.
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.
Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
artículo 64 del Reglamento.
7
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
CAPÍTULO II
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Importante
• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente
de haberse solicitado por escrito.
• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según
corresponda.
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
8
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
CAPÍTULO III
DEL CONTRATO
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.
3.2. GARANTÍAS
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
Importante
En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151
del Reglamento.
9
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados
en el artículo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la sección específica de las bases.
3.6. PENALIDADES
10
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
3.7. PAGOS
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.
Advertencia
En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.
11
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
SECCIÓN ESPECÍFICA
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
12
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Teléfono: (043)453005/453109
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de
obra para “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL BARRIO DE
ROMERO PAMPA DE LA LOCALIDAD DE HUAMPARAN ALTO DEL CENTRO POBLADO DE HUAMPARAN
DEL DISTRITO DE HUARI - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI N° 2495882
El valor referencial asciende a la suma de S/. 215,900.00(dos cientos quince mil novecientos con
00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
OCTUBRE del 2023, previo estudio de mercado para determinar la pluralidad de postores.
Límites5
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 194,310.00 S/ 237,490.00
Importante
Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.
4
El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
5
De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
13
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
PERIODO
N° DE TARIFA VALOR
O UNIDAD
DESCRIPCIÓN DEL PERIODOS REFERENCIAL REFERENCIAL
DE
OBJETO DE UNITARIA TOTAL
TIEMPO7
TIEMPO6
Supervisión de obra 180 dias
RECURSOS DETERMINADOS
Importante
Importante
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada.
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.
Importante
6
Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación.
7
Día, mes, entre otros.
14
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo
10 de la Ley.
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases en digital de
manera gratuita
15
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según
corresponda.
Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.
(Anexo Nº 2)
8
La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.
9 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
16
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Importante
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.
Advertencia
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores
de evaluación”.
10 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.
17
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con más de dos (2) decimales.
Importante
• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de
las mismas.
c1 = 0.80
c2 = 0.20
Donde: c1 + c2 = 1.00
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
18
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Advertencia
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).
Importante
• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental,
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
11 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
12 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
13
Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.
14
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
15
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
16
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.
19
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.
• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
Importante
• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya17.
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes de la entidad.
17
Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.
20
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentación:
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratación
21
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
construidas con los más altos estándares de calidad dentro del costo, plazo de ejecución y demás
términos establecidos en el correspondiente Contrato de Ejecución de la Obra, con el mínimo perjuicio
a las personas, la propiedad y el medio ambiente.
b) Objetivos Específicos:
Realizar los trabajos de Supervisión de manera eficaz y eficiente optimizando los recursos destinados
a la Obra, con adecuado control de la calidad de los trabajos definidos en el estudio a nivel de
Expediente Técnico, bajo la supervisión y monitoreo de la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento de
la Municipalidad Provincial de Huari.
22
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
23
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
6. Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topográficos necesarios para asegurar que
el alineamiento y niveles de las obras correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista
sobre la corrección de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.
7. Verificar el instrumental topográfico que el Contratista emplea en la obra y emitir las instrucciones
que sean necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de dicho instrumental.
8. Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las
condiciones de cimentación de las estructuras, comprobar los diseños de mezcla y, en general,
efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas técnicas aplicables, con los ajustes
y complementaciones definidas por el Consultor; e instruir al Contratista sobre la corrección de las
eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.
9. Ejecutar el control, la fiscalización y supervisión de las obras, verificando constante y oportunamente
que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas
generales y específicas, y en general con toda la documentación que conforman el Expediente
Técnico.
10. Brindar asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo
eficazmente en la mejor ejecución de la misma. Es obligación del Supervisor solucionar los
problemas de orden técnico que pudieran presentarse (diseño, especificaciones, etc.).
11. Verificar que el Contratista corrija dentro del período de responsabilidad por defectos, los defectos
de construcción encontrados y emitir el correspondiente certificado de corrección de defectos.
12. Verificar la ejecución de los análisis y las pruebas de calidad establecida en las especificaciones
técnicas aprobadas, normas técnicas aplicables y otras pruebas que el Consultor considere
necesarias y aprobará los ensayos y resultados. Asimismo, instruirá al Contratista sobre la
corrección de los eventuales defectos de construcción que pudieren ser detectados en las obras.
13. Verificar que el Contratista mantenga adecuada y permanentemente actualizado el Cuaderno de
Obras y velar para que éste sea utilizado exclusivamente por personal autorizado. Anotar en el
citado cuaderno la autorización para la ejecución de partidas, así como las observaciones y
aprobaciones de los materiales, adquiridos por el Contratista, los requerimientos de ensayos de
calidad de los materiales, las consultas y absoluciones que se produzcan en las obras, y todas las
demás ocurrencias relacionadas con la ejecución de las obras.
14. Solicitar al Contratista el retiro de cualquier subcontratista o trabajador, por incapacidad,
incorrecciones, desórdenes o cualquier otra falta que tenga relación directa con la buena ejecución
de las obras.
15. Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y elementos a utilizar en la
construcción, especialmente el cemento, y ordenar el retiro de materiales que hubieren sido
rechazados por la mala calidad o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
16. Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene industrial durante la
construcción en el ámbito de la obra.
17. Pronunciarse sobre la idoneidad del profesional que el Contratista nombre como Residente de Obra,
sugiriendo al Contratante una evaluación exhaustiva en caso de creerlo necesario.
18. Emitir el pronunciamiento de terminación de las obras cuando considere que las obras están
terminadas.
19. El Supervisor, estará encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecución de
las obras y el cumplimiento del Contrató; siendo responsable por las omisiones, errores, deficiencias
y/o trasgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una mala interpretación de los
documentos que conforman el Expediente Técnico, así como de la ejecución de inadecuados
procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que pudiera generarse si se diera
un perjuicio económico para el Contratante o terceros, en el periodo de ejecución de Obra, incluido
24
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
en caso en que se originen Presupuestos Adicionales en la ejecución de la Obra, por las razones
antes indicadas.
20. Verificar que el Contratista entregue los planos finales actualizados y los manuales de operación y
mantenimiento especificados en el Contrato de Ejecución de Obra, así como la garantía de los
equipos instalados por el Contratista.
21. Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de control de
la calidad de obra.
9.1.4. CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Las tareas que el Consultor deberá realizar dentro de esta acción comprenden:
1. Establecer un sistema de seguimiento del proceso de ejecución de obras y del comportamiento de
los factores que lo influencian, que permita conocer anticipadamente la existencia de eventuales
factores de retraso y disponer las medidas que deberá adoptar el Contratista para eliminar dichos
factores o mitigar sus efectos.
2. Evaluar y aprobar el Programa de Ejecución de Obras formulado por el Contratista, verificando que
contenga los métodos generales de trabajo, los procedimientos constructivos, la secuencia y el
calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las obras.
3. Exigir al Contratista la presentación y cumplimiento del Programa de Ejecución de Obra, adecuados
a la fecha de inicio de la misma, como requisito para el trámite de la primera valorización de obra.
Asimismo, asegurar el estricto cumplimiento del Contrato de Obra, en especial del Calendario de
Avance de Obra y del Calendario Valorizado a fin de evitar desfases en la ejecución de los trabajos,
salvo causales de fuerza mayor que deberá informar al Contratante
4. Evaluar y aprobar las propuestas de actualización del Programa de Ejecución de Obras que formule
el Contratista y las correspondientes prórrogas en la fecha de terminación de las obras que resulten
necesarias para incluir los efectos de las variaciones de obra aprobadas y de los eventos
compensables reconocidos.
5. Solicitar al Contratista, cuando el Contratante así lo requiera, propuestas para conseguir la
aceleración del Programa de Ejecución de Obra, evaluar dichas propuestas y someterlas a
consideración del Contratante para su aprobación.
6. Dar cuenta a LA ENTIDAD, de la solicitud del Contratista para la Recepción de la Obra, dentro de
los cinco (05) días de su presentación, informando sobre las observaciones pendientes de
cumplimiento que tuviera al respecto. Asimismo, presentará un informe de situación de la obra
ejecutada.
7. Actuar como Miembro del Comité de Recepción, durante la Recepción de la Obra.
8. Revisar y dar conformidad a la Memoria Valorizada y a los Planos de Replanteo de las obras
ejecutadas, presentados por el Contratista.
9. Ordenar al Contratista la demora en el inicio o avance de cualquier actividad relativa a las obras
cuando el Contratante así lo solicite.
10. Celebrar, por lo menos una vez cada quince días, reuniones de coordinación administrativa con el
Contratista con el objeto de revisar el Programa de Ejecución de Obras y resolver los asuntos
pendientes, llevar un registro de tales reuniones y suministrar copia del mismo al Contratista y al
Contratante.
11. Informar mensualmente al Contratante todas las actividades realizadas en materia de control del
plazo de ejecución de obra.
9.1.5. CONTROL DEL COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA
Las tareas que el Consultor deberá realizar dentro de esta acción comprenden:
1. Verificar que las garantías bancarias por los anticipos en efectivo y para adquisición de materiales
presentadas por el Contratista se ajusten a las disposiciones del Contrato de Ejecución de Obra y
solicitar al Contratante el pago del correspondiente anticipo.
2. Controlar permanentemente que el Contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para le ejecución del Contrato
de Ejecución de Obra, reflejándose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las
Cartas Fianza.
3. Verificar que el adelanto en efectivo otorgado al Contratista sea amortizado en las valorizaciones
correspondientes y dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra.
4. Las Valorizaciones mensuales por avances del Contratista, serán presentadas por el Supervisor al
Contratante dentro de los primeros cinco (5) días del período siguiente al que corresponde la
25
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
valorización a partir del primer día hábil. Las valorizaciones serán mensuales y se elaborarán
conjuntamente con el Contratista, con base a los metrados realmente ejecutados hasta el último día
hábil de cada mes y los precios unitarios contratados, acompañando la justificación en hojas de
metrados y gráficos explicativos, cuyo diseño y características serán definidos por la Supervisión.
Cualquier desfase en la fecha de presentación de la valorización, respecto a lo establecido
anteriormente, conllevará a la aplicación de la multa correspondiente.
5. Evaluar conforme a las disposiciones del Contrato de Ejecución de Obra las liquidaciones mensuales
del valor de los trabajos de construcción ejecutados y de los eventos compensables y determinar el
monto que debe pagarse al Contratista por tal concepto.
6. Ajustar, cada vez que sea necesario conforme a las disposiciones del Contrato de Ejecución de
Obra, los precios unitarios de los rubros de trabajo especificados en el Programa de Actividades.
7. Evaluar el costo de las variaciones de obra necesarias cotizadas por el Contratista y determinar los
precios unitarios y las cantidades de obra correspondientes de acuerdo a las disposiciones del
Contrato de Ejecución de Obra.
8. Evaluar las solicitudes de reconocimiento de eventos compensables presentadas por el Contratista
y determinar el monto en que deberá incrementarse el precio del Contrato de Ejecución de Obra por
concepto de los eventos compensables reconocidos conforme a las disposiciones del referido
Contrato.
9. Ajustar, conforme a las disposiciones del mismo, el precio del Contrato de Ejecución de Obra cuando
los impuestos, derechos y otros gravámenes cambien durante el periodo de ejecución de obra.
10. Determinar el monto de las penalidades que deberán aplicársele al Contratista en caso que éste
incurra en demoras en las fechas de terminación prevista de las obras.
11. Evaluar el proyecto de liquidación final presentado por el Contratista y determinar el monto que
deberá pagársele de acuerdo con las disposiciones del Contrato de Ejecución de Obra.
12. Informar mensualmente al Contratante de todas las actividades realizadas en materia de control del
costo de ejecución de obra.
13. Cualquier perjuicio económico causado por las omisiones y/o deficiencias en todo trámite de pago
para la ejecución de la obra, imputable al Supervisor será de su cargo. Asimismo, serán de cargo
del Supervisor los mayores costos derivados del incumplimiento de los plazos estipulados en el
presente Contrato, y demás disposiciones legales vigentes.
9.2. Leyes, Reglamentos Técnicos y Decretos supremos.
• Constitución Política del Estado.
• Decreto Legislativo Nº 295-Ley del Código Civil.
• Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
• Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
• Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
• Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
• Código Civil.
• Ley Nº 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
• Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA
26
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
JEFE DE SUPERVISIÓN
• Nivel de Formación:
Ingeniero Civil o Ingeniero Agrícola Titulado y Colegiado
• Experiencia Mínima:
El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses de experiencia como
“Especialista Hidráulico” y/o “Especialista en Hidráulica” y/o “Especialista en Instalaciones Hidráulicas”,
en la ejecución de obras iguales o similares, así como en obras en general, contado a partir de que se
encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesión, que no puede ser mayor a veinticinco (25)
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
• Nivel de Formación:
Ingeniero Mecánico de Fluidos y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola: Titulado y Colegiado
El profesional deberá acreditar una experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses de experiencia
como “Especialista Hidráulico” y/o “Especialista en Hidráulica” y/o “Especialista en Instalaciones
Hidráulicas”, en la ejecución de obras iguales o similares, así como en obras en general, contado
a partir de que se encontraba legalmente habilitado para ejercer la profesión, que no puede ser
mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
NOTA:
La presentación de la colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su
participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.
En caso que el contratista no presente para el inicio de su participación efectiva, las habilidades de todos
los profesionales, presentadas dentro de su oferta, se resolverá el contrato en forma automática.
Obras Similares:
considerará obra similar a: Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Creación y/o Instalación de sistema
de riego y/o reservorio para riego y/o agua del sistema de riego y/o sistema de almacenamiento e irrigación y afines
a los antes mencionados y/o servicio de agua para riego y/o represa y/o servicio de canal de riego y/o
infraestructura de riego.
Medidas de control
a) Áreas que Supervisan:
El área o unidad orgánica responsable de la supervisión del servicio de consultoría de obra será la
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y la Sub Gerencia de Obras y Mantenimiento.
27
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
b) Plazo de Prestación.
La prestación de los servicios de consultoría de obra tendrá una duración de 210, Doscientos diez
días calendarios: (180) ciento ochenta días calendarios para la supervisión de la obra y 30 días para
la revisión de la liquidación de la obra y su responsabilidad contractual será desde el día de inicio de
ejecución de la obra hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra. El detalle de los plazos
se muestra en el siguiente cuadro:
28
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
N° DE PERIODO O
TARIFA UNITARIA TOTAL, OFERTA
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO PERIODOS UNIDAD DE
OFERTADA ECONÓMICA
DE TIEMPO TIEMPO
Supervisión de obra 180 DIAS S/1,079.92 S/194,385.60
Liquidación de obra 30 DIAS S/21,599.71
S/215,985.31
FASE MONTO
1. 90% del Monto del contrato, será pagado por tarifa (S/. 1079.92 por dia) 194,385.60
2. 10% del saldo, Sera pagado cuando se emita la aprobación de la liquidación de la consultoría de obra. 21,599.71
9.8. Adelantos
La Entidad, no podrá entregar ningún tipo de adelantos al consultor.
9.9. Penalidades por Mora.
En caso de retraso injustificado en la ejecución de prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD, aplicara
al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a
cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del
monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, en concordancia con los artículos
161 y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos la penalidad se
aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula:
0.10 ∗ 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜
𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐹 ∗ 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝐷𝑖𝑎𝑠
La no presentación oportuna del Informe Mensual de Valorización del Supervisor dentro de los cinco (05)
primeros días calendarios, contados a partir del primer hábil del mes, será considerada como
incumplimiento de contrato, en concordancia del Artículo 194.60 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado.
29
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Penalidades
Cuando el personal propuesto dentro de su oferta no asiste 0.1 UIT por cada día de
Según informe del
7 en forma permanente en la ejecución de la obra. inasistencia no
área usuaria.
justificado.
Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre - 0.1 UIT por caso Según informe del
13 valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones suscitado. área usuaria.
adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o
30
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Penalidades
20 Asimismo, en vista que el contrato es a tiempo completo, en 0.1 UIT por caso Según informe del
caso de verificarse por cualquier medio que el Supervisor de suscitado. área usuaria.
Obra, no se encuentra en la obra, será considerado como
causal de la resolución de contrato.
Ante la acumulación de otras penalidades a mérito del Artículo 161° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado llegando al 10% del contrato de supervisión de obra será causal para que la
Entidad pueda a criterio suyo resolver el contrato de consultoría de obra.
9.11. Subcontratación
Por ningún motivo será procedente la sub contratación bajo responsabilidad del consultor.
9.12. Otras obligaciones
a) Obligaciones del contratista
EL CONSULTOR no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el Contrato,
producto del presente proceso de selección, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.
Informes a ser presentados a la entidad
Dentro del plazo de ejecución de los Servicios, el Consultor presentará los s iguientes servicios en
cumplimiento del contrato suscrito:
31
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
El Informe deberá contener los resultados de la revisión y evaluación del Expediente Técnico
correspondiente, en sus diferentes especialidades (las que correspondan): relacionadas a las partidas que
corresponden al proyecto en mención, contrastado con las condiciones encontradas en el terreno
(topografía, suelos, edificaciones e instalaciones sanitarias y eléctricas existentes). El Informe incluirá las
alternativas y/o propuestas de solución pertinentes para corregir o modificar, con la debida anticipación,
cualquier incompatibilidad en el Expediente Técnico o con respecto a las condiciones existentes.
El Informe contendrá, además, el grado de implementación de las actividades previas y de la movilización
del personal y equipos, tanto del Contratista como del Consultor; y el Plan de Trabajo detallado para la
ejecución del Servicio, incluyendo un panel fotográfico de la situación actual de los lugares donde se
ejecutarán las obras a supervisar.
b. Informes mensuales de supervisión
Los informes mensuales de supervisión tienen por finalidad:
• Mantener informado al Contratante de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en
cumplimiento del Contrato de Servicios de Supervisión, en cada, una de las obras materia del
Contrato.
• Sustentar el pago de las liquidaciones mensuales de los Servicios de Supervisión de cada obra.
Estos informes se presentarán en dos (2) ejemplares originales y (1) copia más 1 CD conteniendo
en donde estará gravada toda la información del informe a presentar, y deberán tener el siguiente
contenido:
• Carta de presentación del Informe mensual.
• Índices.
CAPITULO I
1.1. Resumen ejecutivo de ejecución de obra
1.1.1. Ficha técnica de obra
1.1.2. Metas del proyecto
1.1.3. Control de avances de obra
• Control técnico
• Control administrativo
• Control porcentual
• Control económico
1.1.4. Conclusiones
1.1.5. Recomendaciones
1.2. Personal clave y técnico auxiliar de apoyo
Con sus respectivos nombres y apellidos, indicando su coeficiente de participación.
1.3. Cd, rotulado, con toda la información.
32
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
33
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
2.2 OBJETIVOS
2.3. ANALISIS
- Presupuesto Programado de supervisión
- Presupuesto ejecutado de supervisión
- Factor de relación
- Modalidad de ejecución.
- Fuente de financiamiento
- Del plazo de ejecución contratado y ampliación de plazo de Supervisión
- De los adelantos otorgados
- De los trabajos ejecutados
- Cuadro resumen de los pagos presentados de supervisión
34
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
3. LIQUIDACIÓN TECNICA
3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1.1. - Generalidades
3.1.2.- Ubicación
3.1.3.- Objetivos
3.1.4.- Justificación del Proyecto
3.1.5.- Acceso a la zona del proyecto
3.1.6.- Metas físicas alcanzadas
3.1.7.- Descripción de las características del proyecto Supervisado
3.1.8.- Situación al término de la obra.
3.1.9.- Presupuesto Analítico según Expediente Técnico
3.1.10.- Monto Total de inversión
3.1.11.- Fuente de Financiamiento
3.1.12.- Plazo de ejecución
3.1.13.- Beneficiarios del proyecto
35
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
4. LIQUIDACIÓN FINANCIERA.
4.1. - Memoria descriptiva.
4.2.- Resumen de liquidación del contrato.
4.3.- Hoja de resumen de pagos de contrato principal.
4.4. - Hoja de resumen de valorizaciones de contrato principal (liquidación final).
4.5.- Cálculo de gastos generales por ampliación de plazo.
4.6.- Cálculo de multa.
4.7.- Valorización de obra final.
Facultades y responsabilidades del consultor
Facultades del supervisor:
➢ EL SUPERVISOR tendrá la obligación y deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas
de construcción, para lo que dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo
su cumplimiento al RESIDENTE DE OBRA.
➢ EL SUPERVISOR no podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan
en los presentes Términos de Referencia, debiendo en caso de eventualidades inevitables,
justificadas bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de LA ENTIDAD.
➢ Poderes de excepción de EL SUPERVISOR. No obstante, lo anterior si durante el proceso de
construcción se produjera contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas o la
propiedad pública o privada por la Obra en ejecución, EL SUPERVISOR por excepción podrá
disponer la medida que tienda a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a
LA ENTIDAD en el más breve plazo (Dentro las 24 horas).
36
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
b) Obligaciones de la Entidad:
La Entidad proporcionará al Consultor, la siguiente información:
▪ Expediente Técnico de la obra, que comprende: Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas, Programa de Actividades, Planos a nivel de ejecución de Obra, Estudios Básicos
de Topografía, Mecánica de Suelos y otros contemplados en el expediente técnico.
▪ Contrato de Obra.
▪ Cualquier otra información técnica relacionada directamente con la ejecución de las obras.
9.11 Confidencialidad:
El contratado debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia
de seguridad de la Información.
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la
realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la obra.
9.12 Responsabilidad por vicios ocultos
El contratista, será responsable por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor a
siete (7) años contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
9.13 Propiedad Intelectual
Toda materia producida bajo las estipulaciones de los términos de referencia será concedida
exclusivamente a la Entidad.
9.14 Impacto ambiental
Se deberán tener en cuenta y minimizar por menos los siguientes impactos ambientales, como mínimo
además de lo especificado en el Expediente Técnico, en la ejecución de proyectos de infraestructura
37
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
citados:
1. El proyecto no deberá ocasionar el deterioro de la Analizar la localización del proyecto para evitar afectar
vegetación natural en sus alrededores o áreas áreas de especial interés desde el punto de vista de la
aledañas. fauna y flora.
2. El proyecto no deberá interferir con los planes de Elegir adecuadamente la localización para la
protección de laderas, taludes, y otras obras para el implantación de las obras de reconstrucción.
control de la erosión.
Elegir adecuadamente la localización para la
3. El proyecto no deberá estar localizado sobre áreas implantación de la obra de infraestructura de LA
pantanosas, áreas ecológicamente frágiles, o en zonas ENTIDAD.
con condiciones naturales peligrosas o de alto riesgo
ante la ocurrencia de fenómenos naturales. En casos especialmente críticos prever una estructura
de protección para el establecimiento, asegurando
además su acceso en cualquier situación.
4. Se deberá asegurar la disposición adecuada de Prever recipientes apropiados para sustancias
residuos sólidos y líquidos con el fin de evitar el altamente tóxicas.
deterioro de la calidad de fuentes de agua superficiales
y subterráneas, tierras de cultivo y granjas. Proveer a nivel regional incineradores.
Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación EL SUPERVISOR debe
garantizar que EL CONTRATISTA evite, durante la ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la
generación de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de
las especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nacionales:
• Nivel de Formación:
10 REQUISITOS DE CALIFICACION
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACIÓN ACADÉMICA
Requisitos:
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola - habilitado, acreditar con copia simple del título profesional.
Acreditación
38
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49° y el literal e) del artículo 139° del Reglamento
este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
Importante
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.
Requisitos:
Plantel Profesional Clave
De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.
Requisitos:
1 Alquiler de Camioneta 01
39
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139
del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
C EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obras iguales o similares, durante un
periodo de los últimos diez (10) años a la fecha de conformidad o emisión del comprobante de pago,
según corresponda.
Absolución.
Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o Ampliación y/o Construcción y/o Creación y/o
Instalación de sistema de riego y/o reservorio para riego y/o agua del sistema de riego y/o sistema
de almacenamiento e irrigación y afines a los antes mencionados y/o servicio de agua para riego
y/o represa y/o servicio de canal de riego y/o infraestructura de riego
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u
órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de
pago18.
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de
presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la
experiencia proveniente de dicho contrato.
18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la
sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto
en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la
experiencia”.
40
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.
Importante
• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por
el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el
postor corresponden a la experiencia requerida.
• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
Importante
• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.
41
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN
PUNTAJE / METODOLOGÍAPARA
FACTORES DE EVALUACIÓN
SU ASIGNACIÓN
Evaluación:
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución dela consultoría
de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:
1.- Factor I: Actividades Durante la supervisión de la obra (10 puntos) El postor
propondrá y sustentará la adopción de las actividades para laejecución del servicio y
deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: a)
Desarrolla las tresfactores de la
Actividades antes del inicio de la obra, b) Actividades durante ejecuciónde la obra, c)
metodología que sustenta la oferta
Actividades durante la recepción de la obra, d) Actividadesposteriores al término de la
obra.
Hasta 30 puntos
2.- Factor II: Procedimiento para el control de obra (10 puntos)
El postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos parael control de obra
Desarrolla dos factores de la
y deberá incluir obligatoriamente lo siguiente, a) Controldel precio, b) Control del plazo, c)
metodología que sustente la oferta
Control de calidad, d) Control de obligaciones contractuales.
Hasta 20 puntos
3.- Factor III Organización y Programación (10 puntos)
El postor propondrá y sustentará la adopción para la organización y Programación para
Desarrolla un factor de la
la ejecución del servicio y deberá incluir obligatoriamente lo siguiente a) Actividades de
metodología que sustente laoferta
coordinación con elcontratista y la Entidad b) Definición de funciones de cada persona
claveque interviene en la supervisión c) Cronograma Gantt de actividades determinadas,
Hasta 10
por cada mes de ejecución
puntos
Acreditación:
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la
metodología propuesta.
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico
mínimo de ochenta (80) puntos.
Importante
• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificación.
• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas.
42
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
PUNTAJE / METODOLOGÍA
FACTOR DE EVALUACIÓN
PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO
Pi = Om x PMP
Oi
Donde:
I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio
43
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
CAPÍTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO
Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio
de consultoría de obra materia del presente contrato.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.
19
En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
44
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].
20
De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es)
principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.
21
La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.
45
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”
46
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda
por cada día de atraso.
Advertencia
Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según
corresponda.
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
47
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último
párrafo de esta cláusula por el siguiente:
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según
corresponda.
Donde:
Otras penalidades
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR LA FORMA Según informe del
menos de sesenta (60) días desde el inicio de DE CÁLCULO, QUE NO [CONSIGNAR EL ÁREA
su participación en la ejecución del contrato o PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE
del íntegro del plazo de ejecución, si este es LA MITAD DE UNA LA SUPERVISIÓN DEL
menor a los sesenta (60) días, de conformidad UNIDAD IMPOSITIVA CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del artículo 190 del NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada día de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA Según informe del
obligación de ejecutar la prestación con el DE CÁLCULO, QUE NO [CONSIGNAR EL ÁREA
personal acreditado o debidamente sustituido. PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA LA SUPERVISIÓN DEL
UNIDAD IMPOSITIVA CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada día de
ausencia del personal.
3 Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA Según informe del
funcionamiento u operatividad de la DE CÁLCULO, QUE comité de recepción.
infraestructura culminada y las instalaciones NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de MENOR A 1% NI
recepción advierte que la obra no se MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervisión.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del
48
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
las consultas o las absuelva fuera del plazo atender las consultas [CONSIGNAR EL
señalado en el numeral 193.3 del artículo formuladas por el ÁREA USUARIA A
193 del Reglamento. 22 residente de obra, CARGO DE LA
según lo dispuesto en SUPERVISIÓN DEL
el literal b) del numeral CONTRATO].
193.10 del artículo 193
del Reglamento.
(…)
Importante
De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás
obligaciones previstas en el presente contrato.
22 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
49
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHA].
23
De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
50
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Importante
Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales 24.
CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA
De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.
3 DATOS DEL
Número del contrato
CONTRATO
Tipo y número del
procedimiento de selección
Supervisión
Elaboración de
de la Supervisión
Objeto del contrato Expediente
elaboración de Obra
Técnico
del
24
Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
51
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Expediente
Técnico
Descripción del objeto del
contrato
Fecha de suscripción del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original días calendario
Ampliación(es) de plazo días calendario
Total plazo días calendario
Plazo de ejecución contractual
Fecha de inicio de la consultoría de
obra
Fecha final de la consultoría de obra
7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
52
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
ANEXOS
53
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
ANEXO Nº 1
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:
Nombre, Denominación o
Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) :
MYPE25 Sí No
Correo electrónico :
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
25 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el artículo 91 del Reglamento.
54
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:
ANEXO Nº 1
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente información se sujeta a la verdad:
26 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condición de micro o pequeña empresa.
27 Ibídem.
28 Ibídem.
55
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días
hábiles de recibida la comunicación.
……...........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio
Importante
La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.
56
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
ANEXO Nº 2
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta,
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas.
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente
procedimiento de selección.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea
presentada por el representante común del consorcio.
57
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
ANEXO Nº 3
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los
documentos del procedimiento.
…….………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
Importante
Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente sección de las bases.
58
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
ANEXO Nº 4
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].
……..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
59
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
ANEXO Nº 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
29
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
30
Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
31
Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
60
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
..…………………………………………. ..…………………………………………..
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante
De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
61
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases
ANEXO Nº 6
OFERTA ECONÓMICA
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:
TOTAL
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
Importante
• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.
• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.
• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
62
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que
se presente”.
▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación
principal y las prestaciones accesorias”.
▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037,
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro
de los límites del valor referencial sin IGV”.
Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
63
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases
ANEXO Nº 6
OFERTA ECONÓMICA
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:
TOTAL
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
Importante
• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
64
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación
principal y las prestaciones accesorias”.
▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037,
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro
de los límites del valor referencial sin IGV”.
Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
65
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
ANEXO Nº 6
OFERTA ECONÓMICA
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
económica es la siguiente:
N° DE PERIODO O
TARIFA
PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO UNITARIA
DE TIEMPO DE LA ECONÓMICA
OFERTADA34
TIEMPO32 TARIFA33
PERIODO
N° DE TARIFA
O UNIDAD TOTAL OFERTA
DESCRIPCIÓN DEL PERIODOS UNITARIA
DE ECONÓMICA
OBJETO DE OFERTADA37
TIEMPO36
TIEMPO35
Supervisión de obra
Liquidación de obra
32
Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.
33
Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.
34
El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
35
Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.
36
Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.
37
El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
66
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
Importante
• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.
• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
67
MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE HUARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 031-2023-MPHi/CS2
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.
ANEXO Nº 7
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa38 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso
de personas jurídicas);
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonía; y
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.
38
En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
68
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
ANEXO Nº 8
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
39
Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
40
Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.
41
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión;
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”.
42
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
43
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante
de pago, según corresponda.
44
Consignar en la moneda establecida en las bases.
69
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
………..........................................................
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
70
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
ANEXO Nº 9
DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
71
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
ANEXO Nº 10
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE
ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestación.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda
Importante
• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).
• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.
72
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Importante
ANEXO Nº 10
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
………………………….………………………..
Importante
• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.
73
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
ANEXO Nº 11
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña
empresa.
………………………….………………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda
Importante
• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección,
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.
• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.
74
[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
ANEXO Nº 12
Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
……………………………….…………………..
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda
Importante
La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
75