Pliegos Internet Puerto Quito

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE
PUERTO QUITO
RE-TCVA-EMLM-11-2020
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET, DATOS Y HOSTING

PARA USO CORPORATIVO E INTERNET PRINCIPAL (2020-2021)”
Puerto Quito, octubre 2020
TERCER CURSO VIRTUAL AVANZADO DEL SNCP

INDICE
I. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN ENTRE

ENTIDADES PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS
SECCION I
INVITACION
SECCION II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

TÉRMINOS DE REFERENCIA.
2.1 Objeto
2.2 Presupuesto referencial
2.3 Términos de referencia
SECCIÓN III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1 Cronograma del proceso

3.2 Vigencia de la oferta
3.3 Precio de la propuesta
3.4 Precio de la Oferta
3.5 Plazo de ejecución
3.6 Forma de pago
3.6.1 Anticipo
3.7. Forma de presentar la oferta:
SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LA OFERTA
4.1 Integridad de la oferta:

4.2 Evaluación de la oferta (cumple / no cumple)
4.2.1 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo
SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1 Obligaciones del Contratista

5.2 Obligaciones de la Contratante

I. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN ENTRE
ENTIDADES PÚBLICAS O SUBSIDIARIAS
SECCIÓN I
INVITACIÓN
De acuerdo con los pliegos de Régimen Especial, elaborados por la Empresa Pública
Metropolitana de Transporte de Pasajeros Puerto Quito, aprobados por la Ing. Alexandra
Flores Gerente Administrativo Financiero del TCVA, se invita a la CORPORACIÓN
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP con RUC 1768152560001, a que
presente su oferta técnica y económica para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO
PRINCIPAL DE INTERNET, DATOS Y HOSTING PARA USO CORPORATIVO E
INTERNET PRINCIPAL (2020-2021)”.
El presupuesto referencial es de USD 11.193,72 (once mil cientos noventa y tres con
72/100 Dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA. Los servicios
contratados tendrán vigencia por el plazo de un (1) año (365 días calendario),
contados a partir de la firma del acta de activación del servicio (máximo 48 horas
posterior a la firma del contrato) por parte del administrador o delegado de la máxima
autoridad.
Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:
1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del

SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec; de conformidad con lo previsto en el
inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública –LOSNCP
2. Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la

presentación de la propuesta, el oferente interesado deberá encontrarse
habilitado en el Registro Único de Proveedores En consecuencia, para participar,
bastará “registrar” o “indicar” en su propuesta, el número o código de RUP.
3. Se convoca al PROVEEDOR la CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES - CNT EP con RUC xxxxxxxxxxxxxx a una audiencia
informativa para la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso, a fin
de que la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Puerto
Quito explique en términos generales el objeto de la invitación, absuelva las
consultas y realice las aclaraciones que fueren requeridas. De esta audiencia se
dejará constancia en un acta que será publicada en el Portal Institucional.

4. La oferta se presentará de forma física en la Empresa Pública Metropolitana de
Transporte de Pasajeros Puerto Quito, ubicada en la Av. 5 de Junio S/N y Av.
Rodrigo de Chávez; o de forma electrónica a través del Portal Institucional del
SERCOP, caso en el que para ser válida deberá estar firmada electrónicamente;
según el cronograma del proceso. En los dos casos, sea que la Oferta se
presente en forma física o en forma electrónica, el precio de la misma siempre
deberá subirse a través del Portal Institucional, hasta la fecha en que se cierre el
plazo para la presentación de la oferta. La falta de ingreso del precio de la
propuesta en el Portal será causa de descalificación de la oferta.
5. La evaluación de la oferta se realizará aplicando los parámetros de calificación

definidos por la Entidad Contratante.
6. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes
del presupuesto de la TCVA relacionados con las partidas presupuestarias
530105 y 730105 cuya denominación es “Telecomunicaciones”. Las partidas
presupuestarias certifican la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA y los
derechos de contribución. Todos los pagos se realizarán CONTRA ENTREGA, a
través del informe técnico y acta entrega recepción firmada por el administrador
del contrato. La TCVA pagará a la contratista de forma mensual el 8,33 % del
valor total del contrato previa presentación de la factura y el ACTA ENTREGA
RECEPCIÓN PARCIAL firmada por el administrador del contrato que comprende
la recepción del servicio a conformidad de la TCVA.
7. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento

General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego.
Puerto Quito, octubre 2020
Ing. Alexandra Flores
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

SECCIÓN II
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

TÉRMINOS DE REFERENCIA.
2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito la

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET, DATOS Y HOSTING
PARA USO CORPORATIVO E INTERNET PRINCIPAL (2020-2021)” para la
Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Puerto Quito de acuerdo
a las especificaciones detalladas.
2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD 11.193,72 (once

mil cientos noventa y tres con 72/100 Dólares de los Estados Unidos de América),
sin incluir IVA.
Descripción del repuesto o Unida Cantida Precio Precio

CPC
accesorio d d Unitario Global
CONTRATACIÓN DE
SERVICIO PRINCIPAL DE
84220001 INTERNET, DATOS Y Unida
1 11.193,72 11.193,72
1 HOSTING PARA USO d
CORPORATIVO E INTERNET
PRINCIPAL (2020-2021)
Total (Sin incluir IVA) 11.193,72
2.2 Especificaciones Técnicas
Antecedentes:
Las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en la sección 410
Tecnología de la Información literal 410-12, indica: “La unidad de tecnología de
información definirá, aprobará y difundirá procedimientos de operación que faciliten
una adecuada administración del soporte tecnológico y garanticen la seguridad,
integridad, confiabilidad y disponibilidad de los recursos y datos, tanto como la
oportunidad de los servicios tecnológicos que se ofrecen”.
La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Puerto Quito –

TCVA, dispone de servicios de telecomunicaciones entre ellos, internet, hosting y
datos sobre los cuales se brindan los servicios de correo, página institucional y enlace
de los sistemas financieros y gestión documental hacia la MDMQ, los mismos que
sirven para brindar el servicio a todos los servidores de la empresa en actividades
como:
- Emisión de facturas electrónicas por parte de la Coordinación Financiera

mediante software del SRI.
- Realizar pagos a proveedores y entes de regulación y control por medio del
Banco Central.
- Actualización, manejo y gestión de la página web institucional.

- Comunicación entre la TCVA y el MDMQ por medio de enlace de datos.
- Realizar cotizaciones de equipos partes, piezas, insumos y repuestos para
mantener operativa a la flota de transporte de la empresa.
- Procesos de pagos por medio de canales electrónicos.
Adicionalmente, la TCVA, brinda el servicio de conectividad de internet a la ciudadanía

que utiliza los buses biarticulados, en los que se encuentran operativos y en
funcionamiento el sistema wifi, de las rutas Quitumbe – Carcelén y Guamaní – El
Recreo.
Con fecha 01 de octubre de 2019 se suscribe por el tiempo de 365 días el Contrato
NRO. 0025 RE-TCVA-007-2019, CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRINCIPAL DE
INTERNET, DATOS Y HOSTING PARA USO CORPORATIVO E INTERNET
PRINCIPAL, por un monto de VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO
CON 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 23.328,96)
más IVA el cual tiene una vigencia de 365 días calendario, entre los servicios
contratados están: Enlace de Internet Corporativo, Enlace de Internet Biarticulados,
Enlace de Datos, Hosting para página web.
El artículo 23 de la Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone:
“Estudios. - Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la
naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños
completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas,
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual
de Contratación de la entidad.
Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su

aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o
de Compra de Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción
mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros
determinados por el Instituto Nacional de Contratación Pública…”
Resolución 72 SERCOP:
El Art. 105 menciona: “Formulación de las especificaciones técnicas y términos de

referencia. - Antes de iniciar un procedimiento de contratación pública, la entidad
contratante deberá contar con las especificaciones técnicas de los bienes o rubros
requeridos; o, los términos de referencia para servicios, incluidos los de consultoría, de
conformidad con lo que establezcan los análisis, diseños, diagnósticos, o estudios con
los que, como condición previa, debe contar la entidad contratante.”
Art. 106.- “Sujeción a los principios que rigen la contratación pública. - Las
especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos, se sujetarán a los
principios que rigen la contratación pública, por lo tanto, las entidades contratantes no
podrán afectar el trato justo e igualitario aplicable a todos los oferentes, ni establecer
diferencias arbitrarias entre éstos, a través de dichas especificaciones técnicas o
términos de referencia.”
Art. 107.- “Empleo de especificaciones técnicas o términos de referencia. - Se

entenderá como «especificación técnica» a las características fundamentales que
deberán cumplir los bienes o rubros requeridos, mientras que los «términos de
referencia» constituirán las condiciones específicas bajo las cuales se desarrollará la
consultoría o se prestarán los servicios.
La contratación de servicios estará sujeta a la formulación de términos de referencia.

No obstante, atendiendo a la naturaleza del servicio requerido, se podrán incorporar
adicionalmente especificaciones técnicas relativas a los bienes necesarios para su
ejecución.”
Art. 109 –“Elaboración de los términos de referencia. - “Para elaborar los términos de
referencia se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Se establecerán en función de las necesidades específicas a ser cubiertas, de los
objetivos, características y condiciones de prestación o desarrollo requeridos así
como, de los requisitos técnicos, funcionales o tecnológicos bajo los que deben ser
prestados;
2. Los términos de referencia han de ser claros, completos y detallados de tal forma
que no haya lugar a ambigüedades o contradicciones que propicien o permitan
diferentes interpretaciones de una misma disposición, ni indicaciones parciales sobre
determinado tópico;
3. Los términos de referencia para la contratación de servicios incluidos los de
consultoría contendrán obligatoriamente los siguientes aspectos:
a) Antecedentes.
b) Objetivos (¿Para qué?).
c) Alcance (¿Hasta dónde?).
d) Metodología de trabajo (¿Cómo?).
e) Información que dispone la entidad (Diagnósticos, estadística, etc.).
f) Productos o servicios esperados (¿Qué y cómo?).
g) Plazo de ejecución: parciales y/o total (¿Cuándo?).
h) Personal técnico/equipo de trabajo/recursos (¿Con quién o con
qué?); y,
i) Forma y condiciones de pago.
4. Los términos de referencia se establecerán con relación exclusiva a los servicios
objeto del procedimiento y no con relación a los consultores o proveedores.”
Objetivos:
 Objetivo general:
Disponer de conectividad para transmisión de información que garantice el

normal desarrollo de las actividades diarias que forman parte de la gestión
administrativa y operativa relacionadas con conectividad, salida a internet y
alojamiento de la página web de la TCVA,
 Objetivo especifico

Realizar la contratación anual del servicio principal de internet, datos y hosting
para uso corporativo en base a las necesidades específicas de la TCVA.
Justificación:
En base al ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR

PROCESOS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS DE PUERTO QUITO, correspondiente a la Gestión de Tecnologías de
Información dentro de sus Atribuciones y Responsabilidades, en su literal “e”
menciona: “Proponer, dirigir y ejecutar el plan anual de mantenimiento y de
contingencia de la infraestructura tecnológica, que asegure la continuidad de la
gestión de la Empresa” y en las Atribuciones y Responsabilidades de la Coordinación
de Soluciones Tecnológicas, Redes y Comunicaciones se menciona: “Administrar y
brindar seguridad a la red de datos, comunicaciones e infraestructura tecnológica de la
TCVA, estableciendo niveles de acceso y permisos, a nivel interno y externo,
propendiendo la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.”
Según el informe técnico GTI-CST-2020-079 del 25 de agosto del 2020 “INFORME DE

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET, DATOS Y HOSTING
PARA USO CORPORATIVO” emitido por el Analista de tecnologías Ing Erik Albán, y
aprobado por la Ingeniera Christina Villegas detalla que “La contratación del Servicio
Principal De Internet, Datos Y Hosting Para Uso Corporativo brinda navegación
internet a todas las áreas del administrativo y operativas de la TCVA, además de los
usuarios que se transportan en buses los biarticulados, el servicio de hosting de 30
GB está destinado para albergar la página web institucional y el enlace de datos de
2MB entre la TCVA y el Municipio de Puerto Quito para poder acceder a los servicios
que la municipalidad brinda a las demás empresas. Mediante Informe GTI-CPI-0076,
el ingeniero Fausto Valencia de la Coordinación de Proyectos Tecnológicos de la GTI,
solicita el crecimiento del espacio para hosting a 40GB.
Del estudio de mercado realizado dentro de la presente contratación, se desprende

que el valor más bajo encontrado en el mercado es el propuesto por la CNT, y siendo
ésta una empresa pública la presente contratación se acogería a lo dispuesto en el
Art. 2, numeral 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Contratación Pública.
Alcance:
Provisión de un servicio de internet principal, datos y hosting para uso corporativo de

la TCVA dentro del plazo de 1 año (365 días) en base al siguiente detalle:
ACCES DISPONIBILIDA CAPACIDA

SERVICIO OBSERVACIONES
O D D
Enlace de Enlace Existente, para
Internet FO 99,60% 30Mbps Sistemas y Servicios,
Corporativo Servidores de la TCVA
Enlace de FO 99,60% 60Mbps Enlace Existente,

ACCES DISPONIBILIDA CAPACIDA
SERVICIO OBSERVACIONES
O D D
servicio de Internet
Internet Servidores TCVA, y
Biarticulados usuarios buses
biarticulados
Enlace de Enlace Existente,
FO 99,60% 2 Mbps
Datos servicios MDMQ
Hosting 40 GB Página Web
Metodología de trabajo:
LA CONTRATISTA deberá especificar los siguientes puntos de la implementación del

servicio:
 Etapa de inicio
a) Reunión de Inicio del proyecto y planificación: posterior a los 2 días de suscrito

el contrato
b) Presentación de responsables tanto de LA CONTRATISTA como de la TCVA.
c) Documento donde establezca el listado de contactos y metodología de
escalamiento de soporte.
 Etapa de Planificación
a) Solo para el caso que el Proveedor del Servicio de Internet móvil (ISP) sea
diferente al del contrato actual, se realizará un Cronograma de instalación,
configuración y activación de los servicios de internet, datos y hosting (máximo
6 días a partir de la suscripción del contrato), mismo que deberá ser aprobado
por el Administrador de contrato y la parte contratada.
 Etapa de ejecución.
a) Solo para el caso que el Proveedor del Servicio de Internet móvil (ISP) sea
diferente al del contrato actual:
o Activación del Enlace de internet: la Contratista instalará un equipo

“ROUTER” en el cual deberá realizar una ruta con cualquier protocolo
de enrutamiento.
o Además, de existir algún evento emergente se solicitará realizar la

migración de la infraestructura afectada al otro servicio existente de
internet.
o El Contratista deberá aplicar el protocolo de instalación aprobado a fin

de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios contratados.

o La empresa contratada se encargará de todas las configuraciones
necesarias en los equipos routers provistos por el contratista para
asegurar el normal funcionamiento de los servicios contratados.
b) Habilitación del servicio de internet, datos y hosting corporativo para la

TCVA
 Etapa se seguimiento
a) La TCVA realizará de manera mensual EL ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN

del servicio de internet, para lo cual el Contratista deberá presentar un
informe de los niveles de disponibilidad del enlace y un informe de los SLA
brindado en el periodo a facturarse, siendo todos estos conjuntamente con
la factura los documentos habilitantes para el pago mensual máximo hasta
10 días calendario, posteriores a la fecha de corte.
b) Reportes de cumplimiento del cronograma, tiempo de instalación y

activación de los servicios de acuerdo a lo establecido en el Proceso de
Planificación.
c) Los trabajos de soporte técnico serán atendidos por la mesa de ayuda y

siguiendo los parámetros establecidos en los SLA de cada servicio.
 Etapa de Cierre
Verificación de cumplimiento de servicio.
Información que dispone la Entidad:
La Empresa de Pasajeros de Puerto Quito dispone de la siguiente información:
- Puertos de conexión de red en los equipos activos de la empresa

- Tomas de conexión eléctrica para la conexión de equipos.
- Mapa de Ruta de fibra hasta llegar al cuarto de equipos
- Ruta del enlace principal.
Producto o servicios esperados
Enlace de Internet Corporativo 30 Mbps (Servidores TCVA)
Cantidad: 1 (UNO)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

CAPACIDAD DE LOS
30 Mbps
ENLACES
Medio Fibra Óptica

Canal Simétrico, Clear Channel

Compartición 1:1
Disponibilidad anual del
99,6 %
servicio de internet
Circuito Internacional: 120 ms
Tiempo de DELAY Circuito Nacional: 90 ms
Circuito Local: 30 ms
IPs Públicas Mínimo 16
Router que asegure el procesamiento y throughput
Equipo a Instalar suficiente para no superar el 80% de su capacidad
en operación con los servicios contratados.
El proveedor deberá tener al menos dos salidas
internacionales, con conexión al NAP del Ecuador
por rutas diferentes a fin de mantener una total
Salidas Internacionales redundancia en el servicio de internet. Indicar cuáles.
El proveedor deberá asegurar que en caso de falla
de una de sus salidas internacionales, proveerá la
otra salida con la capacidad total contratada
Instalación y configuración se realizará en las
oficinas de la TCVA, sector la Magdalena – Puerto
Quito Estación Multimodal la Magdalena o en el
Instalación
lugar donde la TCVA lo especifique dentro de la
ciudad de Puerto Quito, y estará a cargo del
proveedor.
El oferente adjudicado deberá realizar las
configuraciones necesarias en el equipo instalado
Configuración
que permita la navegación en las redes de datos de
la TCVA
Enlace de Internet 60 Mbps (Internet Servidores y usuario Biarticulados

TCVA)
Cantidad: 1 (UNO)

Ancho de Banda 60 Mbps.
Medio Fibra Óptica
Compartición 1:1

99,6 %
Equipo a Instalar suficiente para no superar el 80% de su capacidad en
operación con los servicios contratados.
internacionales, con conexión al NAP del Ecuador por
rutas diferentes a fin de mantener una total redundancia
Salidas Internacionales en el servicio de internet. Indicar cuáles. El proveedor
deberá asegurar que en caso de falla de una de sus
salidas internacionales, proveerá la otra salida con la
capacidad total contratada
Instalación y configuración se realizará en las oficinas
de la TCVA, sector la Magdalena – Puerto Quito
Instalación Estación Multimodal la Magdalena o en el lugar donde la
TCVA lo especifique dentro de la ciudad de Puerto
Quito, y estará a cargo del proveedor.
Configuración configuraciones necesarias en el equipo instalado para
permitir la navegación en las redes de datos de la TCVA
Enlace de Datos 2 Mbps (Municipio de Puerto Quito-TCVA)
Cantidad: 1 (UNO)

Ancho de Banda 2 Mbps
Medio Fibra Óptica o Cobre
Compartición 1:1
99,6 %
El enlace de datos debe estar atado a la red de la MDMQ
Enlace final
ubicado en la Venezuela N 3-86 y Espejo

Instalación y configuración se realizará en las oficinas de
la TCVA, sector la Magdalena – Puerto Quito, Estación
Instalación Multimodal la Magdalena o en el lugar donde la TCVA lo
especifique dentro de la ciudad de Puerto Quito y estará a
cargo del proveedor.
El Oferente deberá garantizar la comunicación entre las
Configuración
redes de la TCVA y la MDMQ.
Hosting 40 GB
Cantidad: 1 (UNO)

Servidor Web: Apache/2.4.6 (Centos) o superior
compatible con Joomla 3.6 o superior
Base de datos: MariaDB versión 5.5.40 o superior
compatible con Joomla 3.6 o superior con la opción de
Servidor y crear más de 5 bases de datos.
Aplicaciones que Software: PHP Versión 5.4.16 o superior, además
soporta compatible con Joomla 3.6 o superior, PhpMyadmin 4.0.0 o
superior,
Software Administración: BlueOnyx o superiores para la

Administración del servidor Web para la gestión de base
de datos.
Almacenamiento 40 GB
SMTP Configurado y funcionando en el Servidor Apache.
Acceso vía SSH, FTP Sí
Número de cuentas
1
FTP
Páginas que soporta HTML, HTM. PHP, FLASH.
Estadísticas de
Si
navegación
Servicios de  El contratante indicará los puertos y servicios a utilizar
Seguridades (Firewall ) Se brinda Firewall Perimetral.
 Poder asignar o editar reglas en todos los puertos o
protocolos o en el mejor de los casos tener pre
configurado reglas básicas para que no sea atacado el
hosting.
 Estadísticas de las acciones de rechazo de servicio o

de aceptación de servicios.
 Clonar reglas para otro puerto o protocolo.
 Programar reglas en firewall para que se ejecuten cada
cierto tiempo.
 Creación de listas de IPs externas potencialmente
peligrosas para utilizarlas en las reglas.
 Realizar respaldo de las reglas.
 Entregar backup de la información del sitio
mensualmente a personal de la TCVA.
Mantenimiento

El proveedor deberá notificar a la Contratante, con al menos
48 horas de anterioridad, cualquier actividad de
mantenimiento preventivo o pruebas programadas que vaya
a realizar en sus enlaces, equipos y/o herramientas de
administración y monitoreo, la cual vaya a afectar o
suspender los servicios.
Trabajos o mantenimientos El proveedor deberá realizar cualquier actividad en los

programado horarios y días en que la Contratante no se vea afectado, o
el impacto al servicio sea mínimo, es decir entre:
Lunes a viernes: 22:00 – 06:00
Sábados y domingos: 20:00 – 07:00
Las notificaciones de trabajo o mantenimiento programado

deberán incluir información de los enlaces y/o indicar los
servicios que serían afectados con la actividad programada.
En caso de un mantenimiento correctivo, el Proveedor
podrá realizar las actividades que considere necesarias
inmediatamente después de presentarse el problema, e
Mantenimientos correctivos informará a la Contratante de manera continua sobre las
actividades realizadas.
Una vez finalizadas emitirá un informe de las causas, hora

de solución, y acciones implementadas para la solución.
El cambio de configuraciones en los equipos del oferente,
Configuraciones solicitadas por el contratante no tendrá costo alguno, previa
confirmación técnica.
Soporte técnico

En caso de falla de cualquier enlace, el cliente realizará el
reporte respectivo y se generará por parte del Proveedor un
Ticket. Por cada ticket de reporte se emite un correo
automático desde la plataforma de comunicado de inicio y
Reporte de falla gestión de cierre a los contactos actualizados por el cliente.
 Para casos críticos, se elaborará y entregará al

cliente un informe técnico, previa solicitud, pero el
mismo tiene un plazo de entrega de hasta 48 horas
laborables
Una vez firmado el contrato, el proveedor deberá establecer
Contactos para reporte y
y difundir al menos 3 niveles de escalamiento con sus
solución de eventos
respectivos correos y números telefónicos de contacto.
El tiempo máximo de respuesta a cada requerimiento es de
tres horas. En este tiempo, el cliente será informado del
plazo para la resolución del problema:
Tiempo de respuesta CNT E.P. ofrece un tiempo promedio de recuperación ante

fallas del enlace (MTTR - mean time to recovery) del canal
de datos de: 3 horas.

La apertura de tickets se realizará mediante correo
Apertura de tickets con
electrónico o vía telefónica, para lo cual el oferente debe
reportes de fallas
suministrar correos electrónicos y teléfonos de contacto.
Por cada ticket de reporte se emite un correo automático
Cierre de tickets a tickets
desde la plataforma de comunicado de inicio y gestión de
con reportes de fallas
cierre a los contactos actualizados por el cliente.
Soporte técnico del Un año en la modalidad de 7x24 (24 horas, 7 días a la
proveedor del servicio semana
Se requiere acceso a un software de monitoreo, con
usuarios y claves de acceso, mediante el cual se visualice:
 El tráfico en tiempo real de cada enlace (DELAY DE

Software para monitoreo
5 MINUTOS)
de los enlaces
Este software debe guardar/almacenar datos históricos por
al menos 6 meses para todos los enlaces contratados.
Disponibilidad

Descuento por
indisponibilidad del

%
DISPONIBILIDAD PENALIDAD
DESDE HASTA
100 99,60 No aplica
servicio 99,6%
Si aplica conforme
99,59 0,00 numeral “18.
Multas”
Disponibilidad de Se entiende como "disponibilidad" al tiempo medido en horas, que

servicio el canal está en servicio, con los parámetros anotados en este
numeral.
La disponibilidad será medida mensualmente, considerando los
valores de cada enlace en forma independiente. Según el
resultado de esta medida se definirá el Valor Mensual a Pagar.
La disponibilidad (D) mínima mensual contratada para los enlaces
es: 99,6 %.
El valor de disponibilidad se calculará con la siguiente expresión:
D = (TD / (TT – TM)) * 100 [%]
Donde:
D (%) = Disponibilidad mensual del enlace, expresado como
un porcentaje.
TD (horas) = Tiempo Disponible, tiempo que el servicio estuvo
disponible en horas durante el mes.
TT (horas) = Tiempo Total, tiempo total de horas en un mes. Este
valor es fijo, y dependiendo del mes, será igual a:
672 horas (28 días).
TM (horas) =Incluye los siguientes tiempos:
1.Tiempo que el enlace estuvo fuera de servicio debido a

mantenimientos preventivos planificados y notificados por la CNT
EP.
2. Tiempos por motivos considerados como caso fortuito o fuerza

mayor siempre que tales eventos, según lo establecido en el
artículo 30 del Código Civil Ecuatoriano, impidan que de forma
continua las partes cumplan sus obligaciones contractuales, sin
derecho a reclamo de indemnización alguna entre las partes.
3.Tiempos correspondientes a desastres naturales, atentados,

hurto, vandalismo, accidente, incendio, alteración del orden público,
ejecución de obras públicas etc, que afecten las instalaciones,

infraestructura, equipos y/o facilidades de CNT E.P.
4. Tiempo de movilización al sitio de falla (en caso de requerirse): cuyos

valores máximos se ajustarán a la siguiente tabla:
DESCRIPCIÓN tm (horas)
Oficinas principales y sucursales(Puerto Quito) 3:00
Para el cálculo de la disponibilidad se deberá considerar lo siguiente:
1. No contabilizar el tiempo que el enlace estuvo fuera de servicio debido a

mantenimientos preventivos planificados y notificados por la CNT EP.
2. No contabilizar los tiempos considerados por motivos como caso fortuito o fuerza
mayor siempre que tales eventos, según lo establecido en el artículo 30 del Código
Civil Ecuatoriano, impidan que de forma continua las partes cumplan sus obligaciones
contractuales, sin derecho a reclamo de indemnización alguna entre las partes.
3. No contabilizar los tiempos correspondientes desastres naturales, atentados, hurto,

vandalismo, accidente, incendio, alteración del orden público, ejecución de obras
públicas etc, que afecten las instalaciones, infraestructura, equipos y/o facilidades de
CNT E.P.
Plazo de Ejecución:
Los servicios contratados tendrán vigencia por el plazo de un (1) año (365 días
calendario), contados a partir de la firma del acta de activación del servicio
(máximo 48 horas posterior a la firma del contrato) por parte del administrador
o delegado de la máxima autoridad..
Obligaciones del Contratista:
- El Contratista deberá presentar documento que certifique la fecha de inicio

de la activación del Servicio, la cual será el único insumo para la
elaboración y firma del acta entrega recepción de la activación del servicio
por parte del administrador
- La contratista brindará el servicio por el ancho de banda contratado.
- La contratista instalará los equipos basándose en buenas prácticas en el
lugar indicado por la TCVA.
- La contratista brindará el soporte solicitado.
- La contratista será responsable del sistema Operativo, de la Infraestructura
instalada y la seguridad perimetral implementada para el/los servicios
contratados
- La contratista emitirá la factura máxima hasta 10 días calendario,
posteriores a la fecha de corte conjuntamente con el informe de

disponibilidad de los servicios. La TCVA no se hará responsable por el
pago de multas causadas por errores en la facturación y retrasos en la
emisión de la factura por parte del contratista
- La contratista considerará que el inicio del proceso de facturación para los
productos de Internet Corporativo, Datos y Hosting se realizará una vez
instalados los servicios antes indicado; mientras que el proceso de
facturación para el producto de internet para biarticulados será facturado a
partir de la fecha en que el administrador del contrato solicite la provisión
de dicho servicio al contratista, mismo que finalizará conjuntamente con los
demás productos contratados.
- La contratista deberá entregar los equipos instalados y en perfecto estado
de funcionamiento en la ciudad de Puerto Quito en las ubicaciones
indicadas por la TCVA en un plazo no mayor a 7 días calendario contados
desde la firma del contrato.
Obligaciones del Contratante:
- Verificar los documentos que el proveedor debe presentar, de conformidad

con los intereses institucionales;
- Otorgar al proveedor las facilidades necesarias para la instalación,
configuración y puesta en marcha del servicio contratado;
- Verificar el cumplimiento de las cantidades y especificaciones técnicas
solicitadas para la contratación del servicio
- Designar al Administrador del Contrato;
- Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la
ejecución del contrato, en un plazo de 10 días contados a partir de la
petición escrita (medio electrónico u oficio) formulada por el
CONTRATISTA.
- Para el caso de servicios, de ser necesario, previo el trámite legal y
administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un
plazo 15 días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.
- Cancelar las facturas en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de
la fecha de facturación.
Personal Técnico Mínimo:
NIVEL DE TITULACIÓN
FUNCIÓN CANTIDAD
ESTUDIO ACADÉMICA
EXPERTO TÉCNICO. Para la validación
de este parámetro deberá presentar copia
Tercer Ingeniero en
de certificación en redes y copia del título o
nivel sistemas o 1
el registro del mismo en la Secretaría
Terminado telecomunicaciones
Nacional de Educación Superior –
SENESCYT,
TECNICO. Para la validación de este Tecnólogo Tecnólogo en 2

parámetro deberá presentar copia de
certificación en redes y copia del título o el
nivel sistemas o
registro del mismo en la Secretaría
SENESCYT.
Experiencia del personal técnico mínimo:
FUNCIÓN DESCRIPCIÓN NUM. PROYECTOS TIEMP MONTO

O
EXPERT 2
O (para lo cual deberá
Deberá acreditar $50
TÉCNICO presentar certificación
experiencia en
laboral emitido por el 2 año
implementación de
contratista o el
soluciones de internet
representante legal de la
Entidad Contratante)
TÉCNICO 1 $27
Deberán acreditar (para lo cual deberá
experiencia en presentar certificación
laboral emitido por el 2 años
instalaciones de
redes. contratista o el
Equipo Mínimo Requerido:
ITEM DETALLE CANTIDAD

1 Multímetro Digital 1
2 Laptop 1
3 Kit de Herramientas para instalación. 1
 Se debe adjuntar un certificado, donde se indique la disponibilidad de

todos los equipos y elementos solicitados para este proyecto
Experiencia General y Específica Mínima:
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

EXPERIENCIA MONTO MÍNIMO TEMA DEL CONTRATO

1 o más copias de ACTAS
Diseño, provisión,
ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
instalación, configuración
de haber realizado trabajos en el $ 1.100,00
o puesta en marcha de
sector público o privado dentro de
servicios de internet
los últimos 15 años
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
1 o más copias de ACTAS Diseño, provisión,
ENTREGA RECEPCIÓN FINAL instalación, configuración
de haber realizado trabajos en el $ 550,00 o puesta en marcha de
sector público o privado dentro de servicios de datos y
los últimos 5 años hosting.
Presupuesto Referencial
El presupuesto referencial para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRINCIPAL DE

INTERNET, DATOS Y HOSTING PARA USO CORPORATIVO E INTERNET
PRINCIPAL (2020 – 2021)” por un plazo de 12 meses es de USD $11.193,72 (ONCE
MIL CIENTO NOVENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMÉRICA CON 72/100) más IVA.
Forma y condiciones de pago:
Todos los pagos se realizarán CONTRA ENTREGA, a través del informe técnico y
acta entrega recepción firmada por el administrador del contrato, conforme al siguiente
detalle:
EJERCICIO
FORMA ECONÓMICO
DENOMINACIÓN PAGO
DE PAGO QUE
CORRESPONDE
La TCVA pagará a la contratista de forma mensual
Contra -
el 8,33 % del valor total del contrato previa 8,33% 2020 Y 2021
entrega
presentación de la factura y el ACTA ENTREGA

RECEPCIÓN PARCIAL firmada por el
administrador del contrato que comprende la
recepción del servicio a conformidad de la TCVA.
Multas:
Las multas se aplicarán conforme lo determina el artículo 71 de la LOSNCP, que en su

parte pertinente señala:
“Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales

conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás
obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las
multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato”; considerándose los
siguiente:
 Por retraso en el cumplimiento de los plazos establecidos para la instalación,

configuración y activación de los servicios contratados, será descontado de la
primera factura mensual correspondiente al servicio prestado y de acuerdo al
siguiente cuadro:
MULTAS POR RETRASO DE ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

Item Nivel de cumplimiento Penalidad
1 POR MIL DEL VALOR DEL
Por cada día de retraso en la
O DE LOS SERVICIOS NO
1 instalación configuración y
INPLEMENTADOS DEL
activación del servicio.
CONTRATO
 El valor a cancelarse por concepto de multas causadas por incumplimiento sobre

la disponibilidad del servicio será descontado de la facturación mensual
correspondiente al servicio prestado y de acuerdo a los siguientes parámetros:
MULTAS EN LA DISPONIBILIDAD MENSUAL

Disponibilidad Nivel de
Penalidad
del servicio incumplimiento
DE LO IMPLEMENTADO SE
MULTARÁ EL 1 POR MIL
99,6 % Menor del 99,6 % CUANDO NO CUMPLA CON LA
DISPONIBILIDAD DE CADA
SERVICIO.
Garantías. –

- N/A
Lugar de entrega:
El proveedor deberá entregar los servicios contratados en las oficinas administrativas

de la TCVA ubicadas en la Av. 5 de Junio y Rodrigo de Chávez en la estación el metro
“La Magdalena” de la ciudad de Puerto Quito.

SECCIÓN III
CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO
3.1 Cronograma del proceso: El cronograma que regirá el proceso será el

siguiente:
Concepto Día Hora

Fecha de publicación
Fecha límite para audiencia de aclaraciones
Fecha límite de entrega de ofertas
Fecha de apertura de ofertas
Fecha estimada de adjudicación
En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de

acuerdo al siguiente cronograma:
Concepto Día Hora

Fecha límite para solicitar convalidación de errores
Fecha límite para convalidación errores
Fecha estimada de adjudicación
3.2 Vigencia de la oferta: La oferta se entenderá vigente hasta noventa días. En

caso de que no se señale una fecha estará vigente hasta la celebración del contrato, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.
3.3 Precio de la propuesta: Se entenderá por precio de la propuesta al valor que el

oferente haga constar en el Portal Institucional del SERCOP, información que se
completará en línea.
3.4 Plazo de ejecución: Los servicios contratados tendrán vigencia por el plazo de
un (1) año (365 días calendario), contados a partir de la firma del acta de activación del
servicio (máximo 48 horas posterior a la firma del contrato) por parte del administrador o
delegado de la máxima autoridad.
3.5 Forma de pago: Todos los pagos se realizarán CONTRA ENTREGA, a través
del informe técnico y acta entrega recepción firmada por el administrador del contrato,
conforme al siguiente detalle:
FORMA PAG EJERCICIO

DENOMINACIÓN
DE PAGO O ECONÓMICO

QUE
CORRESPONDE
La TCVA pagará a la contratista de forma mensual
el 8,33 % del valor total del contrato previa
Contra - presentación de la factura y el ACTA ENTREGA
8,33% 2020 Y 2021
entrega RECEPCIÓN PARCIAL firmada por el
administrador del contrato que comprende la
recepción del servicio a conformidad de la TCVA.
3.6. Forma de presentar la oferta: La oferta se podrá presentar a través del Portal
Institucional del SERCOP completando el formulario electrónico, o bien en forma
física. Para este segundo caso, se presentará un sobre único el cual contendrá la
siguiente ilustración:
REGIMEN ESPECIAL: CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET,

DATOS Y HOSTING PARA USO CORPORATIVO E INTERNET PRINCIPAL (2020-
2021)
“CÓDIGO DEL PROCESO RE-TCVA-EMLM-11-2020”

OFERTA
Señor Ingeniero
Alexandra Flores
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE
PUERTO QUITO
Presente
PRESENTADA POR: ____________________________________

RUC: _____________________________
No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora
fijados para su entrega-recepción.
SECCIÓN IV
EVALUACIÓN DE LA OFERTA
4.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la

presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego. Para la
verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se estará a la metodología
“CUMPLE O NO CUMPLE”.
4.2 Evaluación de la oferta: Los parámetros de calificación propuestos a

continuación, son las condiciones mínimas que deberá cumplir la oferta.
4.2.1 Parámetros de calificación:

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Formularios y requisitos
mínimos
Especificaciones técnicas o
Términos de referencia
Porcentaje de Valor
Agregado Ecuatoriano
Mínimo
Personal Técnico mínimo
Experiencia personal
técnico mínimo
Equipo Mínimo Requerido
Experiencia General
Mínima
Experiencia Específica
Mínima
Aquella oferta que cumpla integralmente con los parámetros mínimos será adjudicada,
caso contrario será descalificada
4.2.2 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo
La TCVA deberá aplicar obligatoriamente la metodología definida por el Servicio

Nacional de Contratación Pública para la determinación de Valor Agregado
Ecuatoriano en la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras,
según corresponda, que será considerado como uno de los criterios de participación,
evaluación y adjudicación.
Para que una oferta sea considerada ecuatoriana el Valor Agregado Ecuatoriano de la
misma deberá ser igual o superior al umbral del Valor Agregado Ecuatoriano del
procedimiento de contratación pública, publicado por la entidad contratante conforme
lo establecido por el Sistema Oficial de Contratación del Estado -SOCE.
La entidad contratante deberá verificar si el oferente acredita Valor Agregado

Ecuatoriano de los bienes y/o servicios propuestos, conforme la normativa expedida
por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
Únicamente en el caso de que la oferta presentada no acreditare Valor Agregado

Ecuatoriano, la entidad contratante considerará y analizará la oferta de origen
extranjero que se hubieren presentado.

SECCIÓN V
OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1 Obligaciones del Contratista:
- El Contratista deberá presentar documento que certifique la fecha de inicio de

la activación del Servicio, la cual será el único insumo para la elaboración y firma
del acta entrega recepción de la activación del servicio por parte del administrador
- La contratista brindará el servicio por el ancho de banda contratado.
- La contratista instalará los equipos basándose en buenas prácticas en el lugar
indicado por la TCVA.
- La contratista brindará el soporte solicitado.
- La contratista será responsable del sistema Operativo, de la Infraestructura
instalada y la seguridad perimetral implementada para el/los servicios contratados
- La contratista emitirá la factura máxima hasta 10 días calendario, posteriores a
la fecha de corte conjuntamente con el informe de disponibilidad de los servicios.
La TCVA no se hará responsable por el pago de multas causadas por errores en
la facturación y retrasos en la emisión de la factura por parte del contratista
- La contratista considerará que el inicio del proceso de facturación para los
productos de Internet Corporativo, Datos y Hosting se realizará una vez instalados
los servicios antes indicado; mientras que el proceso de facturación para el
producto de internet para biarticulados será facturado a partir de la fecha en que el
administrador del contrato solicite la provisión de dicho servicio al contratista,
mismo que finalizará conjuntamente con los demás productos contratados.
- La contratista deberá entregar los equipos instalados y en perfecto estado de
funcionamiento en la ciudad de Puerto Quito en las ubicaciones indicadas por la
TCVA en un plazo no mayor a 7 días calendario contados desde la firma del
contrato.
5.2 Obligaciones de la Contratante:
- Verificar los documentos que el proveedor debe presentar, de conformidad con

los intereses institucionales;
- Otorgar al proveedor las facilidades necesarias para la instalación,

configuración y puesta en marcha del servicio contratado;
- Verificar el cumplimiento de las cantidades y especificaciones técnicas

solicitadas para la contratación del servicio
- Designar al Administrador del Contrato;
- Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución

del contrato, en un plazo de 10 días contados a partir de la petición escrita (medio
electrónico u oficio) formulada por el CONTRATISTA.

- Para el caso de servicios, de ser necesario, previo el trámite legal y
administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un plazo 15 días
contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.
- Cancelar las facturas en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la

fecha de facturación.

INDICE
II. CONDICIONES GENERALES DE LOS PLIEGOS PARA CONTRATACIÓN POR

REGIMEN ESPECIAL
SECCIÓN I
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1.1 Ámbito de aplicación

1.2 Resolución de inicio
1.3 Comisión Técnica
1.4 Participante
1.5 Invitación al proveedor
1.6 Presentación y apertura de oferta
1.7 Inhabilidades
1.8 Obligaciones del oferente
1.9 Audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones
1.10 Cambios al cronograma
1.11 Convalidación de errores de forma
1.12 Causas de rechazo
1.13 Adjudicación y notificación
1.14 Garantías
1.15 Cancelación del procedimiento
1.16 Declaratoria de procedimiento desierto
1.17 Adjudicatario fallido
1.18 Suscripción del contrato
1.19 Moneda de cotización y pago
1.20 Reclamos
1.21 Administración del contrato
1.22 Fiscalización (Para contratos de ejecución de obra)
1.23 Transferencia tecnológica
1.24 Oferta de origen ecuatoriano, metodología y VAE
1.25 Desagregación Tecnológica
1.26 Vigencia Tecnológica
1.27 Control Ambiental
1.28 Visitas al sitio de las obras o entrega/instalación de bienes
1.29 Subcontratación
1.30 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información
1.31 Publicación
SECCIÓN II
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA
2.1. Metodología de evaluación de la oferta

2.2. Formulario para la elaboración de la oferta

SECCIÓN III
FASE CONTRACTUAL
3.1 Ejecución del contrato:
3.1.1 Inicio, planificación y ejecución contractual
3.1.2 Cumplimiento de especificaciones o términos de referencia
3.1.3 Personal del contratista
3.1.4 Materiales
3.1.5 Obligaciones del contratista
3.1.6 Obligaciones de la contratante
3.1.7. Vigilancia y custodia
3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados
3.1.9 Pagos
3.1.10 Administrador del Contrato
3.1.11 Fiscalizador del Contrato (Para contratos de ejecución de obra)

II. CONDICIONES GENERALES PARA REGIMEN ESPECIAL
SECCIÓN I
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1.1 Ámbito de aplicación: El procedimiento de Régimen Especial para las

contrataciones previstas en el artículo 2 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, inclusive en lo que respecta al giro específico de negocio,
observarán lo dispuesto en la normativa prevista en el Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Tratándose de las entidades que presten servicios de salud y que se hallen

comprendidas en el ámbito de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, deberán adquirir los fármacos conforme la normativa expedida por el ente
rector de la Salud Pública y el Servicio Nacional de Contratación Pública para el
efecto. Todos los fármacos que se adquieran deben cumplir con los requisitos
sanitarios establecidos en la Ley Orgánica de Salud que permitan garantizar su
calidad, seguridad y eficacia.
1.2 Resolución de inicio: La máxima autoridad de la entidad contratante o su

delegado emitirá una Resolución motivada, demostrando la existencia de la
circunstancia material y/o necesidad concreta que le faculta acogerse al Régimen
Especial para la contratación de bienes, obras o servicios, según sea el caso.
Adicionalmente, en la mencionada Resolución, deberá aprobar el pliego, el
cronograma del procedimiento y dispondrá el inicio del mismo. Esta Resolución se
publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
1.3 Comisión Técnica: El procedimiento presupone la conformación obligatoria de

una Comisión Técnica, salvo que norma expresa lo señale como no necesaria, la que
estará integrada de conformidad con el artículo 18 del Reglamento General de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, encargada del trámite del
procedimiento en la fase precontractual. Esta Comisión analizará las ofertas de bienes
y/o servicios de origen ecuatoriano, así como aquellas que cumplen con el porcentaje
de participación ecuatoriana mínimo para el caso de obras, incluso en el caso de
haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación
establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad
contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto.
Cuando no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, la entidad
contratante continuará el procedimiento con las ofertas de bienes y/o servicios de
origen extranjero; en el caso de las obras, el porcentaje de participación ecuatoriana
mínimo es de cumplimiento obligatorio para el oferente.
1.4 Participante: La invitación estará dirigida a la persona natural o jurídica, nacional

o extranjera, asociación de éstas o consorcio, que se encuentre habilitada en el

Registro Único de Proveedores, que oferte obras, bienes y/o servicios de origen
ecuatoriano y tenga interés en participar en este procedimiento.
Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la

asociación deberán estar habilitados en el Registro Único de Proveedores al tiempo de
presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a
nombre de los comprometidos.
En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o

consorcio mediante escritura pública y lo inscribirán en el Registro Único de
Proveedores, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del
mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación
o consorcio como adjudicatarios fallidos.
1.5 Invitación al proveedor: La entidad contratante invitará a través del Portal

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública al proveedor con el que va
a realizar la contratación a fin de que presente su oferta. El proveedor seleccionado
deberá estar habilitado en el Registro Único de Proveedores, en la(s) categoría(s)
correspondiente(s).
La selección de las ofertas de provisión de fármacos se hará solo entre los

proveedores habilitados en el Registro Único de Proveedores, para cuyo efecto,
deberán haber obtenido previamente el certificado sanitario de provisión de
medicamentos emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional.
Tratándose de la contratación de productos comunicacionales y/o servicios

comunicacionales, a través de procesos de selección, la entidad contratante deberá
invitar directamente al menos 3 proveedores y máximo 5 proveedores inscritos en el
Registro Único de Proveedores.
Tratándose de la contratación de empresas de correos rápidos o courier, para el

transporte de correo interno y/o internacional, la entidad contratante deberá invitar
directamente al menos 2 proveedores y máximo 5 proveedores inscritos en el
Registro Único de Proveedores.
No se exigirá al oferente la entrega de documentos que previamente hayan sido

entregados para efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores.
1.6 Presentación y apertura de oferta: La oferta técnica y económica, se presentará

en un sobre único en la dirección establecida por la entidad contratante, hasta la fecha y
hora indicada en el cronograma del procedimiento, sin perjuicio de que ésta sea subida
al Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Una hora más tarde de fenecido el término para la presentación del sobre único, se
procederá a la apertura de la(s) oferta(s) recibida(s).
1.7 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por
sí mismas o por interpuesta persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y/o
especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, artículos 110 y 111 del Reglamento General de la Ley Orgánica

del Sistema Nacional de Contratación Pública; y en la normativa expedida por el Servicio
Nacional de Contratación Pública.
De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o

especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato
conforme el numeral 5 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
1.8 Obligaciones del oferente: El oferente deberá revisar cuidadosamente el pliego y

cumplir con todos los requisitos solicitados en él. La omisión o descuido del oferente al
revisar dicho documento no le relevará de sus obligaciones con relación a la
presentación de su oferta.
1.9 Audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones: Cuando el procedimiento

así lo disponga, en el día y hora señalados para el efecto, se celebrará la audiencia de
preguntas, respuestas y aclaraciones en la cual la Comisión Técnica o a la máxima
autoridad o su delegado, explicará en términos generales el objeto de la contratación,
absolverá las consultas, realizará las aclaraciones que el oferente invitado efectúe
respecto del pliego y proporcionará la información correspondiente. Cuando fuere
pertinente, el proveedor invitado suscribirá un convenio de estricta confidencialidad
respecto de la información a la que ha tenido acceso con motivo de su participación en
el procedimiento y la audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones. De dicha
audiencia se levantará un acta que será publicada en el Portal Institucional del Servicio
Formulada la invitación, la audiencia no podrá exceder el término de tres (3) días

contados desde su publicación.
1.10 Cambios al cronograma: La entidad contratante podrá modificar el cronograma

con la motivación respectiva; el cambio será publicado en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública y podrá realizarse hasta la fecha límite fijada
para la audiencia informativa.
1.11 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los

oferentes, en el término previsto en el cronograma, contado a partir de la fecha de
notificación, podrán convalidarlos previa petición de la entidad contratante, conforme a
lo previsto en al artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y en la normativa expedida por el Servicio Nacional
de Contratación Pública para el efecto.
En ningún caso será posible convalidar lo siguiente:
- La no presentación de cualquiera de los numerales establecidos en el formulario

que integra el pliego al momento de presentar la oferta;
- La oferta económica, salvo que se trate de errores de cálculo o de sumatoria;
- Modificaciones a especificaciones, características o condiciones de la oferta
técnica originalmente presentadas, salvo omisiones de certificación, errores
tipográficos, de foliado o sumilla.

Al efecto, se estará a lo dispuesto en la normativa que el Servicio Nacional de
Contratación Pública expida respecto de la materia.
1.12 Causas de rechazo: Luego de evaluada la oferta, la entidad contratante podrá

rechazarla por las siguientes causas:
1.12.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las Condiciones Generales y

Condiciones Particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de
este pliego.
1.12.2 Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o

después de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta
al Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
1.12.3 Cuando la oferta contenga errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser
convalidados, de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Reglamento General y la normativa expedida por el Servicio
1.12.4 Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del

previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las
condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se
condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.
1.12.5 Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado

para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en la normativa expedida
1.12.6 Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se

encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores o no hubiere “registrado” o
“indicado” en su propuesta, el número o código de RUP.
La oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del

procedimiento, si de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere
evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada. La
entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y
que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto
mismo de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento.
La adjudicación se circunscribirá a la oferta calificada. No se aceptarán ofertas

alternativas.
1.13 Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su

delegado, mediante Resolución motivada, con base en el resultado de la evaluación

de la oferta reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión
Técnica, cuando fuere del caso, o el responsable de evaluar las propuestas,
adjudicará el contrato al proveedor invitado si éste cumpliere con las especificaciones
técnicas previstas en el pliego y se adecúa o mejora el presupuesto referencial
previsto.
En la contratación de empresas de correos rápidos o courier, cuando se recibiere una

sola oferta, de convenir a los intereses institucionales, la entidad contratante podrá
adjudicar el procedimiento a dicho oferente.
Tratándose de la contratación de productos y/o servicios comunicacionales, a través de

un proceso de selección, la adjudicación podrá efectuarse por la totalidad de los
productos o servicios requeridos o parte de ellos, de así convenir a los intereses de la
entidad contratante.
La notificación de la adjudicación se la realizará publicando la Resolución a través del

Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
1.14 Garantías: En forma previa a la suscripción de todo contrato derivado de los

procedimientos establecidos en este pliego, a excepción de los contratos que deban
suscribirse entre entidades públicas o sus subsidiarias, se deberán presentar las
garantías previstas en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73
ibídem.
1.14.1 La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco
por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el
artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. No se
exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente
0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.
Esta garantía se presentará en una de las formas determinadas en los numerales 1, 2 o
5 del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
1.14.2 La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado
y previsto en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a
recibir por este concepto.
El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista no

podrá ser superior al setenta por ciento (70%) del monto adjudicado, para el caso de
bienes o servicios, ni superior al cincuenta por ciento (50%) en el caso de obras. El
valor será depositado en una cuenta que el contratista aperture en un banco estatal o
privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al
cincuenta por ciento. El adjudicatario, en forma previa a la suscripción del contrato,
deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a
su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al
anticipo, de haber sido concedido.

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo
bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador
del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de
devengamiento del anticipo o ejecución contractual.
1.14.3 En la contratación de obras o actividades artísticas, literarias o científicas, se

admitirán como garantías, pagarés o letras de cambio, endosados por valor en garantía
o fianzas personales del contratista.
1.15 Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la

invitación y hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de presentación de las
ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el
procedimiento mediante Resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo
34 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
1.16 Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad

contratante, podrá declarar desierto el procedimiento, si se produjere alguno de los
casos previstos en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Dicha declaratoria se realizará mediante Resolución motivada de la máxima autoridad

de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas,
económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima
autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.
De declararse desierta la contratación de productos y/o servicios comunicacionales a

través de un proceso de selección, la máxima autoridad o su delegado podrá iniciar un
nuevo procedimiento bajo la figura de contratación directa de conformidad con las
disposiciones del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
1.17 Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato

dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de
la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo
previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, y seguirá el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación
Pública para el efecto. Una vez que el Servicio Nacional de Contratación Pública haya
sido notificado con tal Resolución, actualizará el Registro de Incumplimientos,
suspendiendo del Registro Único de Proveedores al infractor y procederá de
conformidad con lo prescrito en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública.
1.18 Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contados a partir de
la fecha de notificación de la adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la
entidad contratante haya publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública la resolución correspondiente, la entidad suscribirá el contrato que
es parte integrante de este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 112 y 113 de su
Reglamento General, y lo publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública. La entidad contratante realizará la publicación de la resolución de
adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.
Según lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,

los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación de
bienes y servicios o licitación de obras, según corresponda, se protocolizarán ante
Notario Público, incorporándose los documentos establecidos en el artículo 112 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
1.18.1 Levantamiento de sigilo bancario: No obstante de lo señalado en el tercer

inciso del número 1.14.2 de la presente Sección, el contratista deberá autorizar
expresamente en el contrato al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los
organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las
cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a su nombre y a nombre de su
representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los
compromisos de asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios
constituidos; así como, de los socios o partícipes del consorcio o asociación.
1.19 Moneda de cotización y pago: La oferta deberá presentarse en dólares de los

Estados Unidos de América. El pago se realizará en la misma moneda.
1.20 Reclamos: En el caso de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos

relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y
103 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el
procedimiento correspondiente establecido en la normativa expedida para el efecto.
1.21 Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera

expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo. El
administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones
contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción
provisional, parcial, total y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en los
artículos 121 y 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

El administrador del contrato quedará autorizado para realizar las gestiones inherentes a
su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos
de prórroga que pudiera formular el contratista.
El administrador será el encargado de la administración de las garantías durante todo el

período de vigencia del contrato; adoptará las acciones que sean necesarias para evitar
retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como
también deberá atenerse a las Condiciones Generales y Específicas del pliego que
forma parte del contrato.

Respecto de su gestión, reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato
debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier
naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.
Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes

que emita y/o presente el contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se
elaboren.
1.22. Fiscalización: (Para contratos de ejecución de obra) Las actividades de

fiscalización, las cuales podrán ser contratadas en el caso de no disponer de personal
calificado para el efecto, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una
adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y
condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de
acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, subcontratación,
especificaciones técnicas, participación ecuatoriana mínima, cronogramas de trabajo,
recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y
normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.
La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las

especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en
todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato. La
fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de
materiales sin la justificación técnica correspondiente.
En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá

solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o
desavenencia que se hubiera presentado.
Únicamente en los procedimientos cuya cuantía se igual o superior al de Licitación,

para asegurar y evidenciar el cumplimiento de los resultados del estudio de
desagregación tecnológica, los funcionarios responsables de la administración y
fiscalización del contrato constatarán, validarán y exigirán que en las planillas de
ejecución de trabajos o avance de obra, se incluyan los resultados de verificación del
origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios)
utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, con base a la supervisión in
situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de
pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS de la mano de
obra.
En las Actas de Entrega-Recepción de las obras contratadas, cuya cuantía sea igual o
superior al previsto para Licitación, sean estas parciales, provisional o definitiva, se
incluirá la declaración del contratista respecto de la aplicación e implementación de los
resultados de los Estudios de Desagregación Tecnológica y cumplimiento del porcentaje
de participación ecuatoriana mínimo a través de los componentes mano de obra,
materiales, equipos y servicios.
1.23 Transferencia tecnológica: En todos los contratos de provisión de bienes se

observará y aplicará, en lo que fuere pertinente, la normativa expedida por el Servicio
Nacional de Contratación Pública respecto de la transferencia tecnológica, que permita a
la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes
que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe
cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos
de control y seguimiento, de así requerirse. En las Condiciones Específicas del contrato
se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.
1.24 Oferta de origen ecuatoriano, metodología y VAE: Es obligatoria, la aplicación

del Valor Agregado Ecuatoriano como uno de los criterios de evaluación y
adjudicación en todos los procedimientos de adquisición de bienes y/o prestación de
servicios.
El porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano es el valor mínimo a cumplir para definir

si un bien y/o servicio es de origen ecuatoriano.
La metodología a utilizar para la determinación del Valor Agregado Ecuatoriano de las

ofertas en los procedimientos para la contratación de bienes y servicios, será la
expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
Para que una oferta sea considerada como de origen ecuatoriano, el Valor de
Agregado Ecuatoriano de ella, obtenido a partir de la aplicación de la metodología
señalada en el párrafo precedente, deberá ser igual o superior al dispuesto en la
normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.
El Valor Agregado Ecuatoriano de una oferta se lo obtendrá a partir de la información

que los proveedores suministrarán a través del formulario “Declaración de Valor
Agregado Ecuatoriano” que forma parte integral del pliego, de conformidad con la
normativa expedida para el efecto.
Si en el procedimiento de contratación no hubiere oferta considerada de origen

ecuatoriano, la entidad contratante considerará y analizará la oferta que no se
considere ecuatoriana y que se hubiere presentado.
Se presentará un formulario por cada tipo de bienes y servicios que fueran parte del
procedimiento de contratación, según su tipología, y se utilizará la metodología
señalada.
Toda entidad contratante deberá, en forma obligatoria, incorporar en las Actas de

Entrega-Recepción, sean parciales o definitivas, la declaración del contratista respecto
del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los
bienes y/o servicios entregados o prestados; y, para el caso de que no sea productor
de los bienes contratados, como parte del proceso de entrega recepción, deberá
adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisición.
1.25 Desagregación Tecnológica: Las entidades contratantes que se acojan a los

procedimientos mediante Régimen Especial, obligatoriamente y en forma previa a

convocar un procedimiento de ejecución de obra pública, cuyo presupuesto referencial
sea igual o superior al monto correspondiente a Licitación de obras, deberán contar
con el estudio de desagregación tecnológica debidamente aprobado por el Servicio
1.26 Vigencia Tecnológica: Para el caso de la adquisición, arrendamiento y/o

prestación de servicios en los que se requiera de equipos informáticos, equipos de
impresión, vehículos, equipos médicos y proyectores, se deberá aplicar el principio de
vigencia tecnológica, conforme a la regulación emitida por el Servicio Nacional de
1.27 Control ambiental: En los casos que sea necesario, el contratista deberá realizar
todas las actividades necesarias para evitar impactos ambientales negativos, durante
el período de ejecución contractual, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.
1.28 Visitas al sitio de las obras o de entrega/instalación de bienes: En el caso de

que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al
sitio donde se ejecutarán las obras o donde se deberán entregar y/o instalar los bienes,
éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de
ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita
podrán ser discriminatorias.
1.29. Subcontratación: (Para contratación de obras exclusivamente) De conformidad

con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública -, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá
subcontratar hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas
naturales o jurídicas registradas y habilitadas en el Registro Único de Proveedores,
domiciliadas en la localidad o circunscripción geográfica en la que se ejecutará el
proyecto, debiendo consignar la información detallada en el formulario
correspondiente.
El oferente, para acceder al puntaje previsto en los parámetros de evaluación, deberá
señalar en su propuesta los rubros o grupos de rubros que subcontratará
directamente, identificando las EPS´s y/o MYPES locales con las cuales suscribirá los
contratos correspondientes, sin que por tal subcontratación se exima de
responsabilidad frente a la entidad contratante, de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en la normativa
expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al

contratista, aceptadas por éste, y previa autorización escrita por parte de la entidad
contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista.
Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso

en el cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros subcontratados,
podrá solicitar a la entidad contratante autorización escrita para, bajo exclusiva
responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas.
Las autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el administrador en
coordinación con la fiscalización del contrato; en todo caso habrá que estar a lo

previsto en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública
para el efecto.
1.30 Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de

que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud
en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima
autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de
contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido,
según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin
perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.
1.31 Publicación: La máxima autoridad o su delegado tiene la obligación de publicar

los procedimientos de contratación y la información relevante de los mismo en el Portal
Institucional, tomando en consideración la normativa expedida por el Servicio Nacional
de Contratación Pública en relación a los documentos considerados como relevantes.
Se exceptúa la publicación de aquellos procedimientos considerados como

confidenciales (seguridad interna o externa), con base a lo dispuesto en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y la
normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.
SECCIÓN II
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA
2.1. Metodología de evaluación de la oferta: La evaluación de la oferta se

encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser
rechazada. Para ello se establecen tres etapas: 1) Integridad de la oferta: Se verificará la
presentación del Formulario único de la oferta debidamente elaborado y suscrito, así
como los demás formularios adicionales propuestos por la entidad contratante. 2) Oferta
técnica: Se verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos que debe contener la
oferta. 3) Se evalúa las condiciones cumplidas por el oferente en la etapa anterior, y la
oferta económica. Deberá ponderarse las condiciones de mejora en los términos de
referencia. La entidad contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los
parámetros de evaluación publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, cuando fuere requerido, hayan sido los realmente utilizados en el
procedimiento.
a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas. -
Se revisará que la oferta haya incorporado todos los formularios definidos en el

presente pliego, conforme el siguiente detalle:
1. FORMULARIO DE LA OFERTA
2. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

3. FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN (Aplica
únicamente para la contratación de obras)
Aquella oferta que contenga el FORMULARIO DE LA OFERTA debidamente

elaborado y suscrito pasará a la etapa de evaluación “cumple / no cumple”; caso
contrario será rechazada.
b. Segunda Etapa: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).-
Personal Técnico Mínimo:
NIVEL DE TITULACIÓN
FUNCIÓN CANTIDAD
ESTUDIO ACADÉMICA
EXPERTO TÉCNICO. Para la validación
de este parámetro deberá presentar copia
Tercer Ingeniero en
de certificación en redes y copia del título o
nivel sistemas o 1
el registro del mismo en la Secretaría
SENESCYT,
TECNICO. Para la validación de este
parámetro deberá presentar copia de
Tecnólogo Tecnólogo en
certificación en redes y copia del título o el
nivel sistemas o 2
registro del mismo en la Secretaría
SENESCYT.
Experiencia del personal técnico mínimo:
FUNCIÓN DESCRIPCIÓN NUM. PROYECTOS TIEMP MONTO

O
EXPERT 2
O
Deberá acreditar (para lo cual deberá $50
TÉCNICO
implementación de laboral emitido por el 2 año
soluciones de internet contratista o el
TÉCNICO 1 $27
Deberán acreditar (para lo cual deberá

instalaciones de laboral emitido por el 2 años
redes. contratista o el

Equipo Mínimo Requerido:
ITEM DETALLE CANTIDAD

1 Multímetro Digital 1
2 Laptop 1
3 Kit de Herramientas para instalación. 1
Se debe adjuntar un certificado, donde se indique la disponibilidad de todos los

equipos y elementos solicitados para este proyecto
Experiencia General y Específica Mínima:
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

1 o más copias de ACTAS
Diseño, provisión,
ENTREGA RECEPCIÓN FINAL
instalación, configuración
de haber realizado trabajos en el - $ 1.100,00
o puesta en marcha de
sector público o privado dentro de
servicios de internet
los últimos 15 años
EXPERIENCIA ESPECÍFICA
1 o más copias de ACTAS Diseño, provisión,
ENTREGA RECEPCIÓN FINAL instalación, configuración
de haber realizado trabajos en el - $ 550,00 o puesta en marcha de
sector público o privado dentro de servicios de datos y
los últimos 5 años hosting.
Especificaciones Técnicas / Términos de referencia
Enlace de Internet Corporativo 30 Mbps (Servidores TCVA)
Cantidad: 1 (UNO)

CAPACIDAD DE LOS
30 Mbps
ENLACES
Medio Fibra Óptica
Compartición 1:1


99,6 %
IPs Públicas Mínimo 16
Equipo a Instalar suficiente para no superar el 80% de su capacidad
en operación con los servicios contratados.
internacionales, con conexión al NAP del Ecuador
por rutas diferentes a fin de mantener una total
Salidas Internacionales redundancia en el servicio de internet. Indicar cuáles.
El proveedor deberá asegurar que en caso de falla
de una de sus salidas internacionales, proveerá la
otra salida con la capacidad total contratada
Instalación y configuración se realizará en las
oficinas de la TCVA, sector la Magdalena – Puerto
Quito Estación Multimodal la Magdalena o en el
Instalación
lugar donde la TCVA lo especifique dentro de la
ciudad de Puerto Quito, y estará a cargo del
proveedor.
configuraciones necesarias en el equipo instalado
Configuración
que permita la navegación en las redes de datos de
la TCVA
Enlace de Internet 60 Mbps (Internet Servidores y usuario Biarticulados EPMTQ)
Cantidad: 1 (UNO)

Ancho de Banda 60 Mbps.
Medio Fibra Óptica
Compartición 1:1

99,6 %
internacionales, con conexión al NAP del Ecuador por
rutas diferentes a fin de mantener una total redundancia
Salidas Internacionales en el servicio de internet. Indicar cuáles. El proveedor
deberá asegurar que en caso de falla de una de sus
salidas internacionales, proveerá la otra salida con la
capacidad total contratada
Instalación y configuración se realizará en las oficinas
de la TCVA, sector la Magdalena – Puerto Quito
Instalación Estación Multimodal la Magdalena o en el lugar donde la
TCVA lo especifique dentro de la ciudad de Puerto
Quito, y estará a cargo del proveedor.
Configuración configuraciones necesarias en el equipo instalado para
permitir la navegación en las redes de datos de la TCVA
Enlace de Datos 2 Mbps (Municipio de Puerto Quito-TCVA)
Cantidad: 1 (UNO)

Ancho de Banda 2 Mbps
Medio Fibra Óptica o Cobre
Compartición 1:1
99,6 %
El enlace de datos debe estar atado a la red de la MDMQ
Enlace final
ubicado en la Venezuela N 3-86 y Espejo
Equipo a Instalar Router que asegure el procesamiento y throughput
suficiente para no superar el 80% de su capacidad en

Instalación y configuración se realizará en las oficinas de
la TCVA, sector la Magdalena – Puerto Quito, Estación
Instalación Multimodal la Magdalena o en el lugar donde la TCVA lo
especifique dentro de la ciudad de Puerto Quito y estará a
cargo del proveedor.
El Oferente deberá garantizar la comunicación entre las
Configuración
redes de la TCVA y la MDMQ.
Hosting 40 GB
Cantidad: 1 (UNO)

Servidor Web: Apache/2.4.6 (Centos) o superior
compatible con Joomla 3.6 o superior
Base de datos: MariaDB versión 5.5.40 o superior
compatible con Joomla 3.6 o superior con la opción de
Servidor y crear más de 5 bases de datos.
Aplicaciones que Software: PHP Versión 5.4.16 o superior, además
soporta compatible con Joomla 3.6 o superior, PhpMyadmin 4.0.0 o
superior,
Software Administración: BlueOnyx o superiores para la

Administración del servidor Web para la gestión de base
de datos.
Almacenamiento 40 GB
SMTP Configurado y funcionando en el Servidor Apache.
Acceso vía SSH, FTP Sí
Número de cuentas
1
FTP
Páginas que soporta HTML, HTM. PHP, FLASH.
Estadísticas de
Si
navegación
Servicios de El contratante indicará los puertos y servicios a utilizar
Seguridades (Firewall ) Se brinda Firewall Perimetral.
Poder asignar o editar reglas en todos los puertos o

protocolos o en el mejor de los casos tener pre configurado
reglas básicas para que no sea atacado el hosting.

Estadísticas de las acciones de rechazo de servicio o de
aceptación de servicios.
Clonar reglas para otro puerto o protocolo.
Programar reglas en firewall para que se ejecuten cada

cierto tiempo.
Creación de listas de IPs externas potencialmente

peligrosas para utilizarlas en las reglas.
Realizar respaldo de las reglas.
Entregar backup de la información del sitio mensualmente

a personal de la TCVA.
Mantenimiento

El proveedor deberá notificar a la Contratante, con al menos
48 horas de anterioridad, cualquier actividad de
mantenimiento preventivo o pruebas programadas que vaya
a realizar en sus enlaces, equipos y/o herramientas de
administración y monitoreo, la cual vaya a afectar o
suspender los servicios.
El proveedor deberá realizar cualquier actividad en los

Trabajos o mantenimientos
horarios y días en que la Contratante no se vea afectado, o
programado
el impacto al servicio sea mínimo, es decir entre:
Lunes a viernes: 22:00 – 06:00
Sábados y domingos: 20:00 – 07:00
Las notificaciones de trabajo o mantenimiento programado

deberán incluir información de los enlaces y/o indicar los
servicios que serían afectados con la actividad programada.
En caso de un mantenimiento correctivo, el Proveedor
podrá realizar las actividades que considere necesarias
inmediatamente después de presentarse el problema, e
Mantenimientos correctivos informará a la Contratante de manera continua sobre las
actividades realizadas.
Una vez finalizadas emitirá un informe de las causas, hora

de solución, y acciones implementadas para la solución.

El cambio de configuraciones en los equipos del oferente,
Configuraciones solicitadas por el contratante no tendrá costo alguno, previa
confirmación técnica.
Soporte técnico

En caso de falla de cualquier enlace, el cliente realizará el
reporte respectivo y se generará por parte del Proveedor un
Ticket. Por cada ticket de reporte se emite un correo
automático desde la plataforma de comunicado de inicio y
Reporte de falla gestión de cierre a los contactos actualizados por el cliente.
Para casos críticos, se elaborará y entregará al cliente un

informe técnico, previa solicitud, pero el mismo tiene un
plazo de entrega de hasta 48 horas laborables
Una vez firmado el contrato, el proveedor deberá establecer
Contactos para reporte y
y difundir al menos 3 niveles de escalamiento con sus
solución de eventos
respectivos correos y números telefónicos de contacto.
El tiempo máximo de respuesta a cada requerimiento es de
tres horas. En este tiempo, el cliente será informado del
plazo para la resolución del problema:
Tiempo de respuesta CNT E.P. ofrece un tiempo promedio de recuperación ante

fallas del enlace (MTTR - mean time to recovery) del canal
de datos de: 3 horas.
La apertura de tickets se realizará mediante correo

Apertura de tickets con
electrónico o vía telefónica, para lo cual el oferente debe
reportes de fallas
suministrar correos electrónicos y teléfonos de contacto.
Por cada ticket de reporte se emite un correo automático
Cierre de tickets a tickets
desde la plataforma de comunicado de inicio y gestión de
con reportes de fallas
cierre a los contactos actualizados por el cliente.
Soporte técnico del Un año en la modalidad de 7x24 (24 horas, 7 días a la
proveedor del servicio semana
Software para monitoreo Se requiere acceso a un software de monitoreo, con
de los enlaces usuarios y claves de acceso, mediante el cual se visualice:
El tráfico en tiempo real de cada enlace (DELAY DE 5

MINUTOS)
Este software debe guardar/almacenar datos históricos por

al menos 6 meses para todos los enlaces contratados.

Disponibilidad
%
DISPONIBILIDAD PENALIDAD
DESDE HASTA
Descuento por
100 99,60 No aplica
indisponibilidad del
servicio 99,6% Si aplica conforme
99,59 0,00 numeral “18.
Multas”
Disponibilidad de Se entiende como "disponibilidad" al tiempo medido en horas, que

servicio el canal está en servicio, con los parámetros anotados en este
numeral.
La disponibilidad será medida mensualmente, considerando los

valores de cada enlace en forma independiente. Según el
resultado de esta medida se definirá el Valor Mensual a Pagar.
La disponibilidad (D) mínima mensual contratada para los enlaces

es: 99,6 %.
El valor de disponibilidad se calculará con la siguiente expresión:
D = (TD / (TT – TM)) * 100 [%]
Donde:
D (%) = Disponibilidad mensual del enlace, expresado como

un porcentaje.
TD (horas) = Tiempo Disponible, tiempo que el servicio estuvo

disponible en horas durante el mes.
TT (horas) = Tiempo Total, tiempo total de horas en un mes. Este

valor es fijo, y dependiendo del mes, será igual a:

TM (horas) =Incluye los siguientes tiempos:
1.Tiempo que el enlace estuvo fuera de servicio debido a

mantenimientos preventivos planificados y notificados por la CNT
EP.
2. Tiempos por motivos considerados como caso fortuito o fuerza

mayor siempre que tales eventos, según lo establecido en el
artículo 30 del Código Civil Ecuatoriano, impidan que de forma
continua las partes cumplan sus obligaciones contractuales, sin
derecho a reclamo de indemnización alguna entre las partes.
3.Tiempos correspondientes a desastres naturales, atentados,

hurto, vandalismo, accidente, incendio, alteración del orden público,
ejecución de obras públicas etc, que afecten las instalaciones,
infraestructura, equipos y/o facilidades de CNT E.P.
4. Tiempo de movilización al sitio de falla (en caso de requerirse):

cuyos valores máximos se ajustarán a la siguiente tabla:
DESCRIPCIÓN tm (horas)
Oficinas principales y sucursales(Puerto Quito) 3:00
Para el cálculo de la disponibilidad se deberá considerar lo siguiente:
1. No contabilizar el tiempo que el enlace estuvo fuera de servicio debido a

mantenimientos preventivos planificados y notificados por la CNT EP.
2. No contabilizar los tiempos considerados por motivos como caso fortuito o fuerza
mayor siempre que tales eventos, según lo establecido en el artículo 30 del Código
Civil Ecuatoriano, impidan que de forma continua las partes cumplan sus obligaciones
contractuales, sin derecho a reclamo de indemnización alguna entre las partes.
3. No contabilizar los tiempos correspondientes desastres naturales, atentados, hurto,

vandalismo, accidente, incendio, alteración del orden público, ejecución de obras
públicas etc, que afecten las instalaciones, infraestructura, equipos y/o facilidades de
CNT E.P.
Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo
La TCVA deberá aplicar obligatoriamente la metodología definida por el Servicio

Nacional de Contratación Pública para la determinación de Valor Agregado
Ecuatoriano en la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras,

según corresponda, que será considerado como uno de los criterios de participación,
evaluación y adjudicación.
Para que una oferta sea considerada ecuatoriana el Valor Agregado Ecuatoriano de la
misma deberá ser igual o superior al umbral del Valor Agregado Ecuatoriano del
procedimiento de contratación pública, publicado por la entidad contratante conforme
lo establecido por el Sistema Oficial de Contratación del Estado -SOCE.
La entidad contratante deberá verificar si el oferente acredita Valor Agregado

Ecuatoriano de los bienes y/o servicios propuestos, conforme la normativa expedida
Únicamente en el caso de que la oferta presentada no acreditare Valor Agregado

Ecuatoriano, la entidad contratante considerará y analizará la oferta de origen
extranjero que se hubieren presentado.
2.2. Formulario para la elaboración de la oferta: El oferente incluirá en su oferta

la información que se establece en el Formulario de la Oferta. Pueden utilizarse
formatos elaborados en ordenador a condición de que la información sea la que se
solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el
presente pliego.

SECCIÓN III
FASE CONTRACTUAL
3.1 Ejecución del contrato:
3.1.1 Inicio, planificación y ejecución contractual: El contratista iniciará los

trabajos, prestará los servicios o entregará los bienes dentro del plazo establecido en
el contrato. Iniciada la ejecución del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el
contratista analizará conjuntamente con el administrador del contrato el cumplimiento
del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para el
cumplimiento del contrato derivado del procedimiento de contratación.
Tratándose de la contratación de obra, el contratista analizará conjuntamente con la

fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por
él en su oferta para la ejecución de la obra materia del procedimiento de contratación.
Por razones no imputables al contratista, la administración del contrato podrá
reprogramar y actualizar el cronograma de ejecución contractual, o cuando fuere del
caso, el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y
equipos, por razones debidamente justificadas, de ser el caso.
Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en
el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos
servirán para efectuar el control del cumplimiento de la ejecución del contrato, o de
avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista.
3.1.2 Cumplimiento de especificaciones o términos de referencia: Todos los

bienes a entregar, servicios a prestar u obras a ejecutar deberán cumplir en forma
estricta con las especificaciones técnicas y/o los términos de referencia requeridos
según sea el caso, en el pliego y constantes en el contrato. En el caso de que el
contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo
inmediatamente al administrador del contrato, o al fiscalizador cuando se trate de la
ejecución de obra, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los
demás; y, su decisión será definitiva.
En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos por la

entidad contratante o, el contratista no pudiere obtenerla directamente, éstas se
solicitarán al administrador del contrato. La administración proporcionará, cuando
considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el
proyecto.
3.1.3 Personal del contratista: El contratista empleará personal en número

suficiente para el cumplimiento del contrato y con la debida experiencia. El personal
técnico deberá ser el mismo que consta en el listado que se presentó en la oferta.
Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al administrador del contrato en
caso de bienes o servicios, o al fiscalizador en el caso de obras, su conformidad,
acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente
acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El administrador del contrato o, el fiscalizador, según sea el caso, podrá requerir en
forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal
que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las
estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con
sus obligaciones.
3.1.4 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás

elementos que se utilicen para el cabal cumplimiento del contrato, cumplirán
íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones
que imparta la administración del contrato, o el fiscalizador tratándose de obras.
Los bienes, materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el

contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La administración del contrato
o la fiscalización podrán exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos que
requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o
superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas,
sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.
Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán
revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las
especificaciones.
3.1.5 Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de

todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para la ejecución correcta y legal
de la obra, para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a
cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional,
legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan
establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el
administrador del contrato, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos
y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de
peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la
administración del contrato o fiscalización y personal del contratista mismo,
especialmente si las actividades afectan la vía pública o las instalaciones de servicios
públicos.
Los sueldos y salarios del contratista con los trabajadores se estipularán libremente,
pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.
El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin

otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las
leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes
laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su
personal.
Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que
está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.
En el caso de las obras, el contratista deberá también suscribir con las EPS’s o
MYPES subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados
y evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para
conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato.

En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad
contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de
incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el
avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el
fiscalizador.
El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación

que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los
casos señalados en las Condiciones Generales. En forma previa a la presentación de
las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los
documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen
de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a
los términos constantes en la oferta evaluada.
El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar

actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades
del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones
que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del
contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.
El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente
se desprendan o emanen del contrato suscrito.
3.1.6 Obligaciones de la contratante:
- Designar al administrador del contrato.
- En las contratos para la ejecución de obras, designar/contratar a la fiscalización

del contrato.
- La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales

que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la
vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o
compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato.
- Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos

del mismo, en forma ágil y oportuna.
- Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en

forma oportuna.
- Las demás, determinadas en el pliego.
3.1.7. Vigilancia y custodia: En los contratos de obra, el contratista tiene la

obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las
mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine

que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables
al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no
ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones
impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a

que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a
cuenta y costo del contratista.
Es trabajo no autorizado, el realizado por el contratista antes de recibir los planos para
dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por
tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que
haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.
El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de

conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la
fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y
demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no
autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos
sobrantes.
Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de
defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y
costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de
materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del
contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el
contrato.
3.1.9 Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas

del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá lo
previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
3.1.10 Administrador del Contrato. - El administrador del contrato será designado

por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, siendo responsable
de la coordinación y seguimiento de la ejecución contractual; en obra, responsable de
la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del
fiscalizador.
Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas

tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de
las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y
costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con
la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras
adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obras y contratos
complementarios.
Tendrá a su cargo además, la administración de las garantías de modo tal que

asegure que éstas se encuentren vigentes, durante todo el período de vigencia del
contrato; ya sea hasta el devengamiento total del anticipo entregado (de ser el caso),
como hasta la recepción definitiva del objeto del contrato respecto de la garantía de
fiel cumplimiento.

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir
diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización
respecto de la ejecución del contrato.
Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la

autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los
aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren
afectar al cumplimiento del objeto del contrato.
3.1.11 Fiscalizador del Contrato (Para contratos de ejecución de obra).- El

fiscalizador del contrato será la persona con quien la contratista, deberá canalizar y
coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a
los integrantes de la Comisión para la recepción provisional, parcial, total y definitiva
del contrato, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública.
El fiscalizador del Contrato, está autorizado para realizar las gestiones inherentes a su
ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga
que pudiera formular la contratista, cuya aprobación definitiva, de ser procedente,
corresponderá a la máxima autoridad o su delgado.

El fiscalizador será el encargado de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las
normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos
contractuales asumidos por parte de la contratista.
Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y
establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al
administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al contratista.
El fiscalizador deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego
que forma parte del contrato y presentará los informes que le requiera el administrador
del contrato y/o las autoridades respectivas.

RE-TCVA-002-2020
III. FORMULARIO DE OFERTA
NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..
1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO
El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por (nombre de la entidad

contratante) para la ejecución de (detalle de los bienes o servicios), luego de
examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta por (sus
propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si
es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio)
declara que:
1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento
General, y demás normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación
Pública.
2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas

en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que
no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.
3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra
u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en
todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber
vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la
competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará
o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta-
posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o
no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se
obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o
y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir,
falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y
posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro
proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud,
declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por
disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de
Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de
actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier
conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la
presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio
propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.
4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y

especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los

equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su
ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente
o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su
utilización.
5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el

cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrará todos
los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato,
de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las
especificaciones técnicas solicitadas (bienes)/ prestará los servicios, de acuerdo
con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e
instrucciones(servicios); en el plazo y por los precios indicados en el Formulario
de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos
obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual,
especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de
seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.
6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no

ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido
por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador
de la entidad contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente
procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación,
selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego,
aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas,
adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o
servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención
o decisión en la fase precontractual o contractual.
7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos

establecidos en el presente formulario, la Entidad Contratante le descalifique
como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el
debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que
tales violaciones hayan ocasionado.
8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a

la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta
y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar
adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar
a que la entidad contratante ejerza las acciones legales según la legislación
ecuatoriana vigente.
9. Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones

técnicas, términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones
y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier
reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta
contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.
11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato

comprometiéndose a ejecutar el suministro o prestar el servicio sobre la base de
las cantidades, especificaciones técnicas, términos de referencia y condiciones,
las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o
cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.
12. Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el

contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los
intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo
de reparación o indemnización a su favor.
13. Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública, de su Reglamento General, de la normativa que expida el
Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa que le sea
aplicable.
14. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación

proporcionada; así como de las declaraciones realizadas para el presente
procedimiento de contratación, inclusive aquellas respecto de la calidad de
productor nacional; contenidas en los documentos de la oferta, formularios y
otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información
que como proveedor consta en el Registro Único de Proveedores, al tiempo que
autoriza al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a
efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información
adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente.
Acepta que, en caso de que la entidad contratante o el Servicio Nacional de
Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o
contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o
información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para
descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido,
contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas en el
artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar.
15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna

durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo
determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las
sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral
y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias
pertinentes.
16. Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales
para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública y de los artículos 110 y 111 de su
Reglamento General y demás normativa aplicable.
17. Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública,

el levantamiento del sigilo de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre
del oferente y a nombre de las personas naturales o jurídicas a las que
representa, durante las fases de ejecución del contrato y de evaluación del
mismo, dentro del procedimiento en el que participa con su oferta y mientras sea
proveedor del Estado.
18. Declaro que, en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección
popular o ejerza un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el
presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta
fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza
que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la
entidad competente como paraísos fiscales.
En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un

compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio
constituido, declaro que si uno o más accionistas, partícipes mayoritarios o
socios que conforman la misma, así como representantes legales o
procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de elección
popular o ejerzan un cargo de servidor público, no utilizarán para el presente
procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o
recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se
encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad
competente como paraísos fiscales.
19. Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos

utilizados para el presente procedimiento de contratación pública son de origen
lícito; para lo cual, proporcionaré a la entidad contratante, al Servicio Nacional
de Contratación Pública y a los organismos de control competentes, la
información necesaria referente al representante legal, en el caso de personas
jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o
consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; así como de sus
socios o partícipes, hasta identificar a la última persona natural. Información
que le permitirá a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación
Pública y a los organismos de control competentes, verificar que el oferente se
encuentra debidamente habilitado para participar del presente procedimiento
de contratación pública.
20. Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores

RUP todos los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución
del contrato en caso de resultar adjudicado. Adicionalmente me comprometo a
realizar todas las gestiones necesarias a fin que estos subcontratistas o
subproveedores obtengan su inscripción en el Registro Único de Proveedores

RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso de
no presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a
la entidad contratante para que descalifique mi oferta.
21. El oferente, de resultar adjudicado, declara que cumplirá con las obligaciones de
pago que se deriven del cumplimiento del contrato a sus subcontratistas o
subproveedores. En caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública
identifique el incumplimiento de dichas obligaciones, aplicará el procedimiento de
sanción establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, por haber incurrido en lo establecido en el
literal c) del artículo 106 de la referida Ley, al considerarse una declaración
errónea por parte del proveedor.
22. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:
a) Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la

notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito
indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las
garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un
término no mayor de treinta días).
b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro

del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y
69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los

documentos del contrato.
d) Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos

correspondientes al nivel de transferencia de tecnología que
corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan
en el Anexo 20 de la Codificación de las Resoluciones del SERCOP.
e) Autorizar al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los

organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo
bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a
nombre del oferente y a nombre de su representante legal, en el caso
de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de
asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos;
a partir de la etapa contractual del procedimiento en el cual participa
con su oferta. Así mismo, declaro conocer que toda la información
relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista
del Estado; así como, sus movimientos financieros, tendrán el carácter
de públicos y deberán ser difundidos a través de un portal de
información o página web destinada para el efecto, que permitan
detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar

reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de
información.
(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: d) Previamente a la firma
del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen
el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE.
NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o

asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o
asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de
ser el caso).
Ciudad:
Calle (principal):
No.:
Calle (intersección):
Teléfono(s):
Correo electrónico:
Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):
R.U.C:

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S)
MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES
ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES
(No aplica para contrataciones entre Entidades Públicas o sus subsidiarias)
A. DECLARACIÓN
En mi calidad de representante legal de …….. (razón social) declaro bajo juramento y

en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad,
que:
1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionistas o partícipes

mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté
inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública;
2. Que la compañía a la que represento ……(el oferente deberá agregar la palabra SI,
o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE
VALORES.
(En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá
agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud
sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)
3. Me comprometo a notificar a la entidad contratante la transferencia, cesión,

enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra
forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no
hacerlo, acepto que la entidad contratante declare unilateralmente terminado el contrato
respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará
efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa)
4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi

representada se encuentre inhabilitado por alguna de las causales previstas en los
artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 110
y 111 de su Reglamento General, la entidad contratante descalifique a mi representada.
5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la entidad

contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los órganos de control, a
efectuar averiguaciones para comprobar tal información.
6. En caso de que la persona jurídica tenga entre sus socios, accionistas, partícipes
mayoritarios o sus representantes legales a alguien considerada como “Persona
Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto en los artículos 42 y 45 del
Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del

Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos deberá detallar a
continuación los nombres, apellidos y números de identificación de los mismos.”
7. En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un

compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido,
declaro que uno o más accionistas, partícipes, socios que conforman la misma, así
como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejercen
una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de servidor público. (El
oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda).
En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente

información:
Nombres Cédula o RUC Cargo o Entidad o

completos del dignidad que Institución que
servidor público/ ejerce ejerce el cargo o
dignatario dignidad
8. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a

la verdad, la entidad contratante:
a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso

del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
b. Descalifique a mi representada como oferente; o,
c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del

artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal
comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.
Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.
B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:
TIPO DE PERSONA JURÍDICA: Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada
Compañía Mixta
Compañía en Nombre Colectivo
Compañía en Comandita Simple
Sociedad Civil
Corporación
Fundación

Asociación o consorcio
Otra
Nombres completos del Número de cédula de Porcentaje de participación Domicilio

socio(s), accionista(s), identidad, ruc o en la estructura de Fiscal
partícipe(s) identificación similar propiedad
emitida por país extranjero, de la persona jurídica
de ser el caso
NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica,
de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s),
accionista (s) o partícipe (s) hasta persona natural, para lo que se usará el siguiente
formato:
Nombres completos del socio(s), Número de cédula de identidad, Porcentaje de Domicilio

accionista(s), partícipe(s) ruc o identificación similar emitida participación en la Fiscal
por país extranjero, estructura de propiedad
de ser el caso de la persona jurídica
C. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES.
1. Declaro ser una “Persona Expuesta Políticamente (PEP)” de conformidad a lo previsto

en los artículos 42 y 45 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención,
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos:
SÍ ( )
2. Declaro que ejerzo una dignidad de elección popular o un cargo en calidad de

servidor público. (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según
corresponda).
En caso de que la declaración sea afirmativa, el oferente deberá completar la siguiente

información:
Nombres Cédula o RUC Cargo o Entidad o

completos dignidad que Institución que
ejerce ejerce el cargo o
dignidad

Notas:
1. La presente Sección del Formulario de la oferta será llenado por personas
jurídicas y personas naturales. (Esta obligación será aplicable también a los
partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas o
naturales, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.)
2. La falta de presentación de esta Sección por parte de la persona jurídica o

persona natural, será causal de descalificación de la oferta.

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA
Hoja.... de .....
(Nota: Se deberá presentar la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal

inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.)

1.5 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
Hoja...de....
Código Descripción del bien o Unida Cantida Precio Precio Global

servicio d d
CPC Unitari
o
TOTAL
(Nota: Estos precios no incluyen IVA)
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y números), más IVA

1.6 COMPONENTES DE LOS (BIENES O SERVICIOS) OFERTADOS
El oferente deberá llenar una tabla de los componentes de los (bienes o servicios), en
la cual se deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los
requerimientos de (la entidad contratante).

1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Hoja.... de .....
Objeto del contrato Monto Plazo

Contratante Fechas de ejecución Observaciones
(descripción de los del contractual
bienes o servicios) Contrato
Inicio Terminación

1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO
Hoja.... de .....
No. Experiencia en trabajos

Cargo / Función Observaciones
similares

1.9 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
Hoja.... de .....
Año de Ubicación Propietario Matrícula Observaciones

Detalle del equipo
fabricación actual actual No.

1.10 DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA
El que suscribe, (por mis propios derechos o en calidad de representante legal de la

compañía..., o del consorcio...) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las
consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:
• Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para

fines única y exclusivamente relacionados con el presente procedimiento de
contratación;
• Garantizo la veracidad y exactitud de la presente información; y, autorizo a la
Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o los
Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.
• Autorizo a que esta información se transparente a través del Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública; y, doy mi consentimiento para
que se realicen las verificaciones que sean pertinentes en cualquier momento y
sin previo aviso.
• Como oferente me comprometo a tener, en el momento que el Servicio
Nacional de Contratación Pública lo solicite, la documentación de respaldo
necesaria para el cálculo del VAE, para la verificación correspondiente.
• La falta de veracidad de la información presentada por el oferente será causa
de descalificación de la oferta, declararlo adjudicatario fallido o de terminación
unilateral del contrato, según corresponda; sin perjuicio de las acciones
judiciales a las que hubiera lugar.
El proveedor, como parte de la entrega de la oferta, presentará los siguientes datos:

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA
OFERTA
Si No
¿Es intermediario (importador directo, distribuidor o comerciante) de
todos los productos que conforman su oferta?
Valor en
USD$.
(a) ¿Cuánto va a importar o importó, directamente, para cumplir con esta

oferta?1
(b) ¿Cuánto va a comprar o compró en el Ecuador, pero que es

importado, para cumplir con esta oferta?
El oferente del Estado deberá tener siempre todos los documentos de respaldo de su
formulario de Declaración de Valor Agregado Ecuatoriano, incluso aquellos fechados
doce meses previos a la adjudicación del contrato con el Estado. Estos documentos
serán usados en la verificación respectiva de su declaración de Valor Agregado
Ecuatoriano.
Notas:
 Como respaldo de la pregunta (a), el oferente del Estado deberá tener siempre
como justificativo sus declaraciones aduaneras de importaciones y facturas de
importación. El oferente podrá presentar también cotizaciones oficiales
enviadas desde el exterior siempre y cuando éstas estén debidamente
legalizadas. En este caso el valor que conste en la cotización deberá ser en
valor FOB, el cual estará sujeto a posterior verificación en aduanas del
Ecuador. El valor FOB (libre a bordo) corresponde al costo de la mercancía en
el puerto de embarque sin incluir el seguro y el flete al puerto de destino
convenido.
 Como respaldo de la pregunta (b), el oferente del Estado deberá tener siempre
como justificativo de la procedencia de los productos que ofrece e insumos que
utiliza para la producción de los bienes y/o prestación de los servicios (materia
prima, bienes, maquinaria y equipos adquiridos, servicios recibidos y en
general otros insumos utilizados), los certificados que indiquen la procedencia
de los mismos, emitidos por parte de sus respectivos proveedores de materia
prima, insumos y bienes, detallando el país de producción de los mismos y/o,
constar en las facturas correspondientes de sus proveedores la procedencia de
los mismos, como ecuatorianos o extranjeros.
1
El valor declarado en (a) debe ser el valor CIF “Costo, seguro y flete”; es decir, que incluye el coste
de la mercancía, el del transporte, así como el seguro. Los costos pagados dentro del territorio
nacional (como por ejemplo agentes de aduana) para la importación, desaduanización y otros servicios
relacionados, no se deben tomar en cuenta.

 Dentro del valor declarado de las importaciones directas (en inciso a) o
indirectas (en el inciso b), se deberá incluir los valores de los servicios que
hayan sido recibidos desde el exterior y que impliquen un pago y/o
transferencia enviada al exterior y que son parte integrante de la oferta o, que
han sido usados para producir los bienes que son parte de su oferta.
 En el caso de la maquinaria y equipos que hayan sido importados para la

producción de bienes y/o la prestación de servicios que sean parte de su
oferta, el valor que deberá imputar como importaciones, corresponderá
solamente a la proporción en dólares de su depreciación atribuible al tiempo de
uso para la producción de los bienes pertenecientes a la oferta.
 El literal (c) se lo obtendrá directamente de la oferta económica final del

proveedor.
Las entidades contratantes, al momento de revisar la declaración del Valor Agregado

Ecuatoriano de la oferta, deberán también comprobar la respuesta entregada por el
oferente a la pregunta inicial del formulario, bajo los siguientes criterios:
 La pregunta inicial debe ser respondida de forma obligatoria por el proveedor,

en caso de que no se responda, deberá solicitarse dicha información en la
etapa de convalidación de errores.
 La respuesta entregada por el proveedor solo pueden ser “Si” o “No”, nunca
ambas al mismo tiempo.
Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,
-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O
PROCURADOR COMÚN (según el caso)
(LUGAR Y FECHA)

1.11 FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO
ECUATORIANO DE LA OFERTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y,
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE.
NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………..
Código del Procedimiento
Señor
(Máxima Autoridad
ENTIDAD CONTRATANTE)
Presente
De mi consideración:
El que suscribe, (por mis propios derechos o en calidad de representante legal de la

compañía..., o del consorcio...) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las
consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:
• Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para

fines única y exclusivamente relacionados con el presente procedimiento de
contratación;
• Garantizo la veracidad y exactitud de la presente información; y, autorizo a la
Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública, o a los
Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.
• Autorizo a que esta información se transparente a través del Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratación Pública; y, doy mi consentimiento para
que se realicen las verificaciones que sean pertinentes en cualquier momento y
sin previo aviso.
• Como oferente me comprometo a tener, en el momento que el Servicio
Nacional de Contratación Pública lo solicite, la documentación de respaldo
necesaria para el cálculo del VAE, para la verificación correspondiente.
• La falta de veracidad de la información presentada por el oferente será causa
de descalificación de la oferta, declararlo adjudicatario fallido o de terminación
unilateral del contrato, según corresponda; sin perjuicio de las acciones
judiciales a las que hubiera lugar.
El proveedor, como parte de la entrega de la oferta, presentará la siguiente

información:
Formulario de Declaración de Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta

1.- ¿El producto desarrollado u ofertado, o el producto objeto del servicio de su oferta
es software de código abierto?
Si No

2.- Por favor llenar la siguiente tabla para los casos de consultorías para el
desarrollo de software, o adquisición de software:
%
PONDERACIÓN ECUATORIANOS EXTRANJEROS
PROCESO ECUATORIANO
(a) (b) (c)
(a x b/(b+c))
Análisis 20%
Diseño 25%
Codificación 45%
Prueba 5%
Implementación 5%
VAEP
VAEP = ____ %
a = Ponderación de cada proceso del desarrollo del software (fijo)

b = Número de personas ecuatorianas contratadas que participan en cada proceso del
desarrollo del software
c = Número de personas extranjeras contratadas que participan en cada proceso del
desarrollo del software
VAEP = Resultado de la fórmula
3.- Por favor llenar la siguiente tabla para otros servicios prestados en los que no se
considere el desarrollo de software (excepto consultoría para el desarrollo de software
y, adquisición de software):
%
EXTRANJERO
PONDERACIÓN ECUATORIANO ECUATORIAN
SERVICIO S
* (a) S (b) O
(c)
(a x b/(b+c))
VAES
* El número de servicios a calificar será variable y determinado por la entidad
contratante conforme el alcance y objeto de contratación. Por tanto, la ponderación
variará, de acuerdo a la fórmula 100/n.
VAEP = ____ %
VAES = ____ %
SERVICIO = Tipo de servicio de software que se está ofertando.

a = Ponderación de cada servicio de software (100/número de servicios).
b = Número de personas contratadas nacionales que participan en la prestación de
cada servicio de software de su oferta.
c = Número de personas contratadas extranjeras que participan en la prestación de
cada servicio de software de su oferta.
VAEP = Resultado de la fórmula, , según el numeral 2.
En caso que el software objeto del servicio es software de código abierto, el VAEP es
1, de lo contrario, el VAEP se calcula como en el numeral 2.
VAES = Resultado de la fórmula,
El oferente del Estado deberá tener siempre todos los documentos de respaldo de su
formulario de Declaración de Valor Agregado Ecuatoriano. Estos documentos serán
usados en la verificación respectiva de su declaración de Valor Agregado Ecuatoriano.
Las entidades contratantes, al momento de revisar la declaración del Valor Agregado

Ecuatoriano de la oferta, deberán también comprobar la respuesta entregada por el
oferente a la pregunta inicial del formulario, bajo los siguientes criterios:
 La pregunta inicial debe ser respondida de forma obligatoria por el proveedor,

en caso de que no se responda, deberá solicitarse dicha información en la
etapa de convalidación de errores.
 La respuesta entregada por el proveedor en la primera pregunta solo puede
ser “Si” o “No”, nunca ambas al mismo tiempo.
Como documento de verificación del formulario de declaración del VAE, el oferente

deberá presentar como anexo el registro de propiedad intelectual, conforme a la
legislación del país de origen del software, donde conste la lista de programadores,
desarrolladores o autores que intervinieron o que intervinieren en el desarrollo del
software. En caso de no presentarse esta documentación, se asumirá que el software
es 100% de origen extranjero y su VAE será igual a cero.
En la consultoría para el desarrollo de software, el Servicio Nacional de Contratación

Pública verificará que el personal declarado hubiere sido efectivamente contratado
para el objeto de la contratación, y que su autoría se reconozca expresamente en los
créditos del software resultante. En la adquisición de software y en los otros servicios
en los que no se considere el desarrollo de software, el oferente presentará la lista de
programadores, desarrolladores o autores que estuvieren efectivamente incluidos en
los créditos del software, tal como conste en el registro de propiedad intelectual,
conforme a la legislación del país de origen del software, así como el listado del
personal técnico involucrado en la prestación del servicio contratado. En todos los
casos el oferente deberá indicar quiénes de las personas que constaren en la lista son
efectivamente ecuatorianos.

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,
-------------------------------------------------------
FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O

PROCURADOR COMÚN (según el caso)
(LUGAR Y FECHA)

IV. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO
Versión SERCOP 2.1 (09 de junio de 2017)
PROCEDIMIENTO No.
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte,

……………………….(persona natural o representante legal de persona jurídica),
debidamente representada por ……………………….; y, por otra parte, (personas
natural o representante legal de persona jurídica), …..……… representada
por………………………., todos debidamente registrados y habilitados en el RUP.
Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y

obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para
participar en el procedimiento de contratación No.……., cuyo objeto
es………………………. y por lo tanto expresamos lo siguiente:
a) El Procurador Común de la Asociación o Consorcio será (indicar el nombre),

con cédula de ciudadanía o pasaporte No. ………………………. de
(Nacionalidad), quien está expresamente facultado representar en la fase
precontractual.
b) El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente:

(incluir el detalle de los aportes sea en monetario o en especies, así como en
aportes intangibles, de así acordarse).
c) Los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de

ejecución contractual, de resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar)
d) En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la

conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que
formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente
escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa expedida por el Servicio Nacional de
Contratación Pública, aplicable a este caso.
e) La asociación o consorcio está integrado por:

Número Asociados o Consorciados Porcentaje
de
participación
1
2
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de

los miembros, debe ser igual al 100%.
f) La responsabilidad de los integrantes de la asociación o consorcio es solidaria

e indivisible para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades
y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los
beneficios de orden y excusión;
g) La constitución de la asociación o consorcio se la realizará dentro del plazo

establecido en la normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripción del
contrato.
h) El plazo del compromiso de asociación o consorcio y plazo del acuerdo en

caso de resultar adjudicatario, cubrirá la totalidad del plazo precontractual,
hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y
noventa días adicionales.
Además, manifestamos que el consorcio cumplirá con todo lo determinado en la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así
como con lo establecido en la normativa que expida el Servicio Nacional de
Atentamente,
Asociado o consorciado 1.- Asociado o consorciado 2.-
Firma: Representante Legal o persona Firma: Representante Legal o persona

natural. natural
Nombre: Representante Legal o persona Nombre: Representante Legal o persona

natural. natural.
Domicilio: Domicilio:
Lugar de recepción de notificaciones: Lugar de recepción de notificaciones:

V. FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACIÓN
Hoja ....de .....
Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE

LEGAL de ……………………, de profesión .............................., con número de RUP
…………., me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como
subcontratista del oferente …………………, en el procedimiento de ejecución de obra
para la construcción de (objeto del contrato), durante el período que dure la ejecución
de la obra, con (nombre del oferente) en el caso de que suscriba el contrato de ejecución
de las obras.
Declaro bajo juramento que no tengo relación de asocio, dependencia, parentesco de

ningún tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual
me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro
que la información que a continuación se agrega es cierta y que ni mi persona o los
socios, aportantes y/o integrantes de la MYPE y/o EPS que represento no tiene relación
de naturaleza alguna con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente.
Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los
determinados a continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla
de Cantidades y Precios ofertada.
% respecto el monto
Identificación del rubro Valor ($)
contractual
SUMA TOTAL SUMA TOTAL
----------------------------------------
(LUGAR Y FECHA)
----------------------------------------
(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
MYPE………………..
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Teléfono(s):
Télex o fax:

PROYECTO DE CONTRATO
CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS ENTRE ENTIDADES

PÚBLICAS O SUS SUBSIDIARIAS
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la

entidad contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su
delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará contratante; y,
por otra el (la) (nombre y cargo del representante legal de la entidad pública o
subsidiaria), a quien en adelante se le denominará contratista. Las partes se obligan
en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES
1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública, 25 y 26 de su Reglamento General, y el Plan Anual de
Contratación de la contratante, contempla la contratación de (establecer el objeto de
contratación).
1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la

contratante resolvió acogerse al Régimen Especial y aprobar el pliego para la
contratación entre entidades públicas o subsidiarias de (establecer el objeto de
contratación).
1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida

presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario
competente y cargo), mediante documento (identificar certificación, número, fecha y
valor).
1.4 Se realizó la respectiva invitación el (día) (mes) (año), a través del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
1.5 Luego del procedimiento correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima

autoridad de la contratante (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de
(mes) de (año), adjudicó el contrato para (establecer objeto del contrato) al oferente
(nombre de la entidad pública o subsidiaria) con RUC No.
Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del
objeto de la contratación.
b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de

la invitación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública
-SERCOP-.
c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la

conforman.
d) La resolución de adjudicación (número y fecha).
e) La (s) certificación (es) de (dependencia a la que le corresponde certificar), que

acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos,
para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
f) En el caso que el bien a ser adquirido corresponda a uno de la lista de los CPCs
publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública,
que constan en el Anexo 20 de la Codificación y Actualizaciones de las
Resoluciones del SERCOP, se considerará como parte integrante del contrato los
requerimientos correspondientes al nivel de Transferencia de Tecnología, según
corresponda.
(En los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la
licitación de bienes y servicios o la licitación de obras, según corresponda, se
protocolizarán ante Notario Público, incorporándose los documentos determinados
en el artículo 112 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública.).
Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO
3.1 El contratista se obliga con la (contratante) a (suministrar, instalar y entregar

debidamente funcionando los bienes) (proveer los servicios requeridos) (ejecutar las
obras) y a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la contratante, según las
características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y
forma parte integrante de este contrato.
3.2 Para el caso de prestación de servicios en los que requiera de equipos

informáticos, equipos de impresión, vehículos, equipos médicos y proyectores, se
deberá aplicar el principio de vigencia tecnológica de conformidad a las regulaciones
expedidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
(Estipúlese lo que la entidad contratante considere pertinente en cuanto a correctivos

o actualizaciones del servicio que recibirá, incluyendo riesgos, de ser el caso).

3.3 (Caso de Obras) Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a
su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra,
anexos, condiciones generales de los contratos, instrucciones de la entidad y demás
documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto
los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la
normativa legal aplicable.
El contratista se obliga con la (contratante) a cumplir con todos los requerimientos y

compromisos determinados según el nivel de transferencia de tecnología que se
requiera para uno de los bienes que constan en el Anexo 20 de la Codificación y
Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación
Pública.
Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO
4.1 El valor del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es el de

(cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más
IVA, de conformidad con la oferta presentada por el contratista, valor que se desglosa
como se indica a continuación:
4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al

contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que
tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio
del contrato.
Cláusula Quinta. - FORMA DE PAGO
(Para bienes y/o servicios)
5.1 (En esta cláusula la Entidad contratante detallará la forma de pago. De

contemplarse la entrega de anticipo hasta un máximo del setenta por ciento, (70%) del
valor contractual, se deberá establecer la fecha máxima del pago del mismo.)
5.2 El anticipo que la contratante haya entregado al contratista para la prestación del
servicio, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.
El contratista deberá levantar el sigilo bancario en caso de entrega de anticipo de tal

manera que el administrador verifique que los valores sean usados para el fin
establecido.
(En el caso de servicios, serán pagados contra la presentación de la correspondiente

factura, previa aprobación de la entidad contratante).
5.3 No habrá lugar a alegar mora de la contratante, mientras no se amortice la

totalidad del anticipo otorgado
(Para obras)

5.1 (En esta cláusula la entidad contratante detallará la forma de pago. De
contemplarse la entrega de anticipo (hasta un máximo del cincuenta por ciento, (50%)
del valor contractual, se deberá establecer la fecha máxima del pago del mismo.)
5.2 El valor restante de la obra, esto es, (establecer el porcentaje en letras) por ciento
(%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas (establecer periodo:
mensual, bimensual, etc.), debidamente aprobadas por la fiscalización y la
administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo
y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al contratista.
Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que
corresponde la planilla, el contratista preparará la correspondiente planilla y la
someterá a consideración de la fiscalización.
5.3 Entregada la planilla por el contratista, la fiscalización, en el plazo de (número días)

la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y
de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro
del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba
o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se
entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la contratante.
5.4 Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el

contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al
contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables
siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la
liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un
acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 5.3 de
esta cláusula.
5.5 En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el
contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra
ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se
emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de
Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de oferta.
Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra
ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las
fórmulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador realizará el
reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables).
Cláusula Sexta. - GARANTÍAS
6.1 En este contrato, por su naturaleza, no se rendirán garantías, a excepción de

la garantía técnica.
Cláusula Séptima. - PLAZO

7.1 (Caso de obras) El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los
trabajos contratados es de (establecer periodo en letras – días), contados a partir de
(establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde la fecha de notificación de
que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de acuerdo
a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo establecido en la oferta.
(Caso de bienes) El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados,

(instalados, puestos en funcionamiento, así como la capacitación, de ser el caso) a
entera satisfacción de la contratante es de (número de días), contados a partir de
(fecha de entrega del anticipo o suscripción del contrato).
(Caso de servicios) El plazo para la prestación de los servicios contratados a entera

satisfacción de la contratante es de (número de días), contados a partir de (fecha de
entrega del anticipo o suscripción del contrato).
Cláusula Octava. - MULTAS
8.1 Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por
parte del contratista, se aplicará la multa de (valor establecido por la entidad
contratante, de acuerdo a la naturaleza del contrato, en ningún caso podrá ser menos al
1 por 1.000 del valor del contrato). (El porcentaje para el cálculo de las multas lo
determinará la entidad en función del incumplimiento y de la contratación).
Cláusula Novena. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS
(Para obras) El reajuste de precios para efectos del pago de las planillas se calculará
de acuerdo con la(s) siguiente fórmula(s):
La fecha de partida sub cero, corresponde a los treinta días anteriores de la fecha
límite de presentación de la oferta.
(Incorporar la fórmula de reajuste en base a aquella establecida en los artículos 127,

128 y 129 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública).
(Para bienes, que no correspondan al sistema de precios unitarios) El valor de este

contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto, caso contrario se
deberá aplicar lo establecido en el artículo 141 del Reglamento General de la Ley
(Para servicios cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios) El

contrato se sujetará al sistema de reajuste de precios previsto en los artículos 126 y

140 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
Nota: (Esta cláusula no será aplicable si las partes han convenido, según lo previsto
en el pliego correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual
se establecerá en su lugar una disposición específica en ese sentido).
Cláusula Décima. - SUBCONTRATACIÓN
(Para el caso de Obras exclusivamente)
10.1 El contratista podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización de

la contratante, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del
treinta por ciento, (30%) del valor total del contrato, y el subcontratista esté habilitado
en el RUP.
(ESTABLECER AQUÍ LA CLÁUSULA DE SUBCONTRATACIÓN, DE CONVENIRSE,

observando lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento General de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública).
10.2 El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente
empleadas por ellos.
Cláusula Undécima. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:
11.1 La contratante designa al (nombre del designado), en calidad de administrador

del contrato, quien deberá atenerse a las Condiciones Generales y Particulares del
pliego que forma parte del presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del
mismo en base a lo dispuesto en el artículo 121 de Reglamento General de la Ley
11.2 La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual

bastará cursar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la
modificación del texto contractual.
Cláusula Duodécima. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO
12.1 Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el

artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP
y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.
12.2 Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de

incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la
contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes
causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión,
enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier
cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;
b) Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la
transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o
cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra
forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento,
(25%) o más del capital social del contratista;
c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la

provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la
declarada.
d) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el

formulario de oferta Presentación y compromiso;
e) (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación

unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública.)
12.3 Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para

la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley
Cláusula Décima Tercera. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
13.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo

directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso
Administrativo contemplado en el Código Orgánico General de Procesos; o la
normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el
domicilio de la entidad contratante.
En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la cláusula 13.1.-

“Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia
existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la
justicia ordinaria del domicilio de la entidad contratante”.
13.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el

contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES
14.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los
trabajos, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma
castellano. Las comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista se
harán a través de documentos escritos, o por medios electrónicos.
Cláusula Décima Quinta. - DOMICILIO
15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su
domicilio en la ciudad de (establecer ciudad).
15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su

dirección, las siguientes:
La contratante: (dirección y teléfonos, correo electrónico).
El contratista:(dirección y teléfonos, correo electrónico).
Cláusula Décima Sexta. - ACEPTACION DE LAS PARTES
16.1 Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que

conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de
Régimen Especial, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratación Pública, vigente a la fecha de la Invitación del procedimiento de
contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que lo están suscribiendo.
16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a

todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
Dado, en la ciudad de Puerto Quito, a
___________________________ _____________________________
LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CONDICIONES GENERALES
DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
Nota: Las condiciones generales de los contratos de ejecución de obra, adquisición de bienes y/o
prestación de servicios, mediante Régimen Especial, son de cumplimiento obligatorio para las
entidades contratantes y los contratistas que celebren este tipo de contratos, provenientes de
procedimientos sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la
ejecución de obras, adquisición de bienes, y/o prestación de servicios, incluidos consultoría,
calificados para la seguridad interna y externa del Estado; productos y servicios
comunicacionales a través de procesos de selección o contratación directa; asesoría y patrocinio
jurídico; obra artística, literaria o científica; repuestos o accesorios; bienes y servicios únicos en el
mercado, o proveedor único; transporte de correo interno y/o internacional; contratos entre
entidades públicas y/o subsidiarias salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran
claramente especificadas.
Cláusula Primera. - INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE

TÉRMINOS
1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las
siguientes normas:
a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de

Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.
b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido

natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevalecerán las normas del contrato.
c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de

manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII

del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los
Contratos”.
1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán

interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el
contrato.
b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de

contratación, a la que le corresponde actuar de conformidad con la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento
General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación
Pública, el pliego, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.
c. “Contratista”, es el oferente adjudicado.
d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado

el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.
e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Púbica.
g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que

presenta una "oferta", en atención al llamado a participar.
h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el

oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.
i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.
Cláusula Segunda. - FORMA DE PAGO
Serán de obligatorio cumplimiento las condiciones de la forma de pago previstas en las

condiciones particulares del contrato, y además:
2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el
contratista aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del
Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se
levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El
administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos
de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.
El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución del

contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.
2.2 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios

se realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la Ley

2.3 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se
efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la contratante, previa la
aprobación del administrador del contrato.
2.4 De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas
que procedan, de acuerdo con el contrato.
2.5 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al

contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre
cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente
justificada, obligándose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este
motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa
máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.
Cláusula Tercera. - GARANTÍAS
3.1 Se estará a lo contemplado en las condiciones particulares del contrato y la

Ley.
3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser

ejecutadas por la contratante en los siguientes casos:
3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el

contrato por causas imputables al contratista.
b) Si la contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento.
3.2.2 La del anticipo:
a) Si el contratista no la renovare cinco (5) días antes de su vencimiento.
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el contratista no pague a la

contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez (10) días de
notificado con la liquidación del contrato.
3.2.3 La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo

establecido en el pliego y este contrato.
Cláusula Cuarta. - PRÓRROGAS DE PLAZO
4.1 La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos:

a) Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la fecha de
producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza
mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista está
obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie
notificación por parte del administrador del contrato para reanudarlo.
b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la contratante u

ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.
c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-

contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecución del trabajo.
4.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma,

que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor
contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima
autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato.
Cláusula Quinta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
A más de las obligaciones señaladas en las condiciones particulares del pliego que
son parte del presente contrato, las siguientes:
5.1 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento

de contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los
términos de referencia elaborados por la entidad contratante y que fueron conocidos
en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier
inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo, o
contratos complementarios. La ampliación del plazo, o contratos complementarios
podrán tramitarse solo si fueren aprobados por el administrador del contrato.
5.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las

personas designadas por la entidad contratante, toda la información y documentación
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la
ejecución del contrato, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan
plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el

administrador del contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del
contrato, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el
contratista se compromete durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las
personas designadas por la entidad contratante toda la información y documentación
que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución del contrato.

5.3 Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratista
ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia
establecidos en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de Valor Agregado
Ecuatoriano ofertado.
5.4 El contratista está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural
y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento
del mismo o en norma legal específicamente aplicable.
5.5 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el

Código del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social obligatorio, adquiriendo, respecto
de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la
ejecución del contrato, ni con el personal de la subcontratista.
5.6 El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto

en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y
salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.
Cláusula Sexta. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
6.1 Son obligaciones de la contratante las establecidas en las condiciones

particulares del pliego que son parte del contrato.
Cláusula Séptima. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS
7.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, y en el artículo 144 del Reglamento General de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Cláusula Octava. - RECEPCIÓN DEL CONTRATO
8.1 El acta de entrega-recepción, sea parcial, provisional o definitiva, según la

naturaleza del contrato, será suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato,
siempre que no existan observaciones pendientes y el administrador del contrato haya
emitido el informe de conformidad a lo previsto en los artículos 123 y 124 del
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
8.2 Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de

recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince (15) días, se
considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un
Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará que dicha
recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema

8.3 Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada
por la contratante, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a
salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico-económica
correspondiente.
Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción

definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato,
sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.
8.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre
las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Cláusula Novena. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
9.1 La contratante efectuará al contratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, conforme la legislación tributaria vigente.
La contratante retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de
acuerdo a la Ley de Seguridad Social.
9.2 Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de
que sea necesario. En dicho caso, el contratista entregará a la contratante hasta dos
copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo
acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del
contratista.
Cláusula Décima. - TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
10.1 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se

suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas
contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.
10.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de

terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa,
adecuado y eficaz para proteger los derechos derivados de tales resoluciones,
previstos en la Ley.

Cláusula Undécima. -LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO
Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control

correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y
extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en
el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de
asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; a fin de
verificar el origen lícito de los fondos y recursos a emplearse en la ejecución del
presente procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la
información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista del
Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público y
deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada
para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se
podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de
información.
(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos).
NOTA.- Las Condiciones Generales de los Contratos de Régimen Especial, no

requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del
contratista, puesto que están incorporados como parte integrante del contrato de
conforme la cláusula segunda “DOCUMENTOS DEL CONTRATO” de la Condiciones
Particulares del Contrato de Régimen Especial.

Pliegos Internet Puerto Quito

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Pliegos Internet Puerto Quito

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Pliegos Internet Puerto Quito

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET, DATOS Y HOSTING

Puerto Quito, octubre 2020

TERCER CURSO VIRTUAL AVANZADO DEL SNCP

I. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN ENTRE

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

3.1 Cronograma del proceso

4.1 Integridad de la oferta:

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista

TERCER CURSO VIRTUAL AVANZADO DEL SNCP

Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional del

2. Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la

3. Se convoca al PROVEEDOR la CORPORACIÓN NACIONAL DE

TERCER CURSO VIRTUAL AVANZADO DEL SNCP

5. La evaluación de la oferta se realizará aplicando los parámetros de calificación

7. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento

Puerto Quito, octubre 2020

Ing. Alexandra Flores

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

TERCER CURSO VIRTUAL AVANZADO DEL SNCP

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

2.1 Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito la

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD 11.193,72 (once

Descripción del repuesto o Unida Cantida Precio Precio

2.2 Especificaciones Técnicas

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Puerto Quito –

- Emisión de facturas electrónicas por parte de la Coordinación Financiera

TERCER CURSO VIRTUAL AVANZADO DEL SNCP

Adicionalmente, la TCVA, brinda el servicio de conectividad de internet a la ciudadanía

Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su

El Art. 105 menciona: “Formulación de las especificaciones técnicas y términos de

Art. 107.- “Empleo de especificaciones técnicas o términos de referencia. - Se

TERCER CURSO VIRTUAL AVANZADO DEL SNCP

La contratación de servicios estará sujeta a la formulación de términos de referencia.

Disponer de conectividad para transmisión de información que garantice el

TERCER CURSO VIRTUAL AVANZADO DEL SNCP

En base al ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR

Según el informe técnico GTI-CST-2020-079 del 25 de agosto del 2020 “INFORME DE

Del estudio de mercado realizado dentro de la presente contratación, se desprende

Provisión de un servicio de internet principal, datos y hosting para uso corporativo de

ACCES DISPONIBILIDA CAPACIDA

TERCER CURSO VIRTUAL AVANZADO DEL SNCP

LA CONTRATISTA deberá especificar los siguientes puntos de la implementación del

a) Reunión de Inicio del proyecto y planificación: posterior a los 2 días de suscrito

o Activación del Enlace de internet: la Contratista instalará un equipo

o Además, de existir algún evento emergente se solicitará realizar la

o El Contratista deberá aplicar el protocolo de instalación aprobado a fin

TERCER CURSO VIRTUAL AVANZADO DEL SNCP

b) Habilitación del servicio de internet, datos y hosting corporativo para la

a) La TCVA realizará de manera mensual EL ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN

b) Reportes de cumplimiento del cronograma, tiempo de instalación y

c) Los trabajos de soporte técnico serán atendidos por la mesa de ayuda y

Verificación de cumplimiento de servicio.

Información que dispone la Entidad:

La Empresa de Pasajeros de Puerto Quito dispone de la siguiente información: